• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00121/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Cultura
• N° expediente: DE-0444-01383605-1 (NI)

Resumen

Declárese de INTERÉS MUNICIPAL a la conferencia “Ser Empresario de las propias ideas” a cargo del Ing. Alejandro Gabriel, organizada por la Fundación Logosófica, que se llevará a cabo el día 16 de marzo del corriente año, en nuestra ciudad.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. PATRICIA PIERAGOSTINI, SECRETARIA DE CULTURA
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE CULTURA – AÑO 2017 – Nº . 00121

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 MAR 2017

VISTO:

El Documento DE-0444-01383605-1 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, la Fundación Logosófica comunica que se encuentra abocada a la organización de una conferencia pública sobre el tema “Ser Empresario de las propias ideas”, a cargo del Ing. Alejandro Gabriel, a realizarse el 16 de marzo del corriente año en las instalaciones de la Asociación de Dirigentes de Empresas ADE;

Que, la mencionada Fundación cuenta actualmente con amplio reconocimiento por su labor pedagógica en nuestro país y en el exterior; contribuyendo a salvaguardar el patrimonio cultural; preservar y difundir la cultura santafesina;

Que, dada la importante relevancia cultural de tal actividad, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno apoyar la misma y dictar el acto administrativo que así lo declare;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Declárese de INTERÉS MUNICIPAL a la conferencia “Ser Empresario de las propias ideas” a cargo del Ing. Alejandro Gabriel, organizada por la Fundación Logosófica, que se llevará a cabo el día 16 de marzo del corriente año, en nuestra ciudad.

Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Cultura y de Gobierno.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00917/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01454178-3 (N)

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “AMPLIACION JARDIN MUNICIPAL SAN LORENZO”, Licitación Pública Nº 04/2017, contratada con la firma RIZZI – RIVERO S.R.L, por el término de doce (12) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 19 de febrero de 2018.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00917

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 DIC 2017

VISTO:

El expediente DE-0448-01454178-3 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma RIZZI – RIVERO S.R.L, contratista de la ejecución de la obra “AMPLIACION JARDIN MUNICIPAL SAN LORENZO”, Licitación Pública Nº 04/2017, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de septiembre y octubre del año 2017;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan las Planillas mensuales pluviométricas del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – Universidad Nacional del Litoral, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del año 2017;

Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo al Art. Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar doce (12) días corridos por lluvia y exceso de humedad;

Que, habiendo tomado intervención la Sra. Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “AMPLIACION JARDIN MUNICIPAL SAN LORENZO”, Licitación Pública Nº 04/2017, contratada con la firma RIZZI – RIVERO S.R.L, por el término de doce (12) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 19 de febrero de 2018.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese al presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00952/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE -0905-01461824-3 (RP)

Resumen

Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA N° 09/2017, para contratar la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA 2”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00889/17, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.
Adjudíquese a la firma COEMYC S.A. la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por el monto de su oferta, la suma de pesos cuarenta millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta c/56/100 ($40.284.560,56).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00952

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 28 DIC 2017

VISTO:

El expediente DE -0905-01461824-3 (RP), y;

CONSIDERANDO:

Que en las actuaciones de referencia obra el Decreto D.M.M. Nº 00889/17 – Secretaría de Planeamiento Urbano de convocatoria para la contratación de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA 2”, acorde a las especificaciones técnicas y los planos que se adjuntan al pliego respectivo;

Que el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos cuarenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil doscientos tres pesos c/66/100 ($ 44.824.203,66);

Que obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en Boletín Oficial y en los diarios El Litoral y Uno, tal como dispone el acto de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que la apertura de los sobres se realizó el día 20 de diciembre de 2017, y concurrieron cuatro oferentes, a saber: a) COEMYC S.A, cuyo monto de oferta ascendió a la suma de cuarenta millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta c/56/100 ($40.284.560,56); b) DINALE S.A., cuyo monto de oferta ascendió a la suma de pesos cuarenta y ocho millones doscientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco c/10/100 ($48.253.645,10); c) Unión Transitoria ELECTROMECANICA TACUAR SRL- EFE CONSTRUCCIONES CARLOS A. FIERRO (U.T), cuyo monto de oferta ascendió a la suma de pesos cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y un mil ochocientos cuarenta c/46/100 ($44.161.840,46); y d) Unión Transitoria AIMAR LUIS JOSE- AUGE SRL (U.T.) cuyo monto de oferta ascendió a la suma de pesos cuarenta y tres millones quinientos mil c/00/100 ($43.500.000,00);

Que la Comisión Evaluadora se reunió en fecha 28 de diciembre de 2017, y luego de analizar la documentación presentada por el oferente, emitió el informe correspondiente, a cuyos fundamentos cabe remitirse atento a su extensión, en donde aconsejó aprobar la Licitación Pública Nº 09/2017 y, en consecuencia, adjudicar la ejecución de la obra a la empresa COEMYC S.A.;

Que, atento a aquel informe que cual forma parte integrante del presente, este Departamento Ejecutivo estima corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º: Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA N° 09/2017, para contratar la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA 2”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00889/17, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.

Art. 2º: Adjudíquese a la firma COEMYC S.A. la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por el monto de su oferta, la suma de pesos cuarenta millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta c/56/100 ($40.284.560,56).

Art. 3°: Dispónese la adjudicación señalada en el artículo precedente a modo de condición suspensiva, hasta la obtención de las autorizaciones o aprobaciones del Gobierno Provincial y/o Nacional (Ministerio de Economía de la Nación), en un todo conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 12.424 y las actuaciones administrativas correspondientes.

Art. 4º: El presente gasto será imputado en el presupuesto 2018 de la siguiente manera: 150 – Crédito Interno – Categoría Programática 18.75.58 por un importe de pesos treinta y ocho millones ciento treinta y ocho mil seiscientos veintinueve c/72/100 ($ 38.138.629,72) fondos obtenidos en el marco de la Licitación Pública Nº 02/17 “Contratación de Empréstito Público – Ordenanza Nº 12.424, y 131 – Fondos Municipales – Categoría Programática 18.75.58 por un importe de pesos dos millones ciento cuarenta y cinco mil novecientos treinta c/84/100 ($ 2.145.930,84).

Art. 5º: Dispónese que por Secretaría de Planeamiento Urbano se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la firma adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de adjudicación.

Art. 6°: Autorízase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados oportunamente por todas las oferentes.

Art. 7°: Notifíquese en legal forma a la firma adjudicataria, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el Art. 5° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Planeamiento Urbano.

Art. 8°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias, de Hacienda y de Gobierno.

Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00855/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0428-01448491-9 (NI)

Resumen

Dispónese aprobar el Escalafón de Guardavidas, para cubrir vacancias y suplencias en la temporada estival 2017-2018, que como Anexo I integra el presente decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2017 – Nº 00855

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 10 NOV 2017
VISTO:

El Documento DE-0428-01448491-9 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto D.M.M. Nº 00801/17 se dispuso la convocatoria a Prueba de Selección a fin de conformar el Escalafón de Guardavidas, para cubrir vacancias y suplencias en la temporada estival 2017-2018, de acuerdo a las especificaciones obrantes en el anexo que integra el mismo.

Que, por lo expuesto, la Subsecretaría de la Función Pública aconseja el dictado del acto administrativo pertinente cuyo objeto disponga aprobar el Escalafón de Guardavidas correspondiente a la temporada estival 2017-2018, que como anexo integra el presente decreto.

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Dispónese aprobar el Escalafón de Guardavidas, para cubrir vacancias y suplencias en la temporada estival 2017-2018, que como Anexo I integra el presente decreto.-

Art. 2º: Refréndese el presente por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00963/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE:0448-01463601-3 (N)

Resumen

Autorícese – por las razones expuestas en los considerandos del presente – a Deducir y Agregar los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, cuya contratista es la firma FERRO S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00963
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:

El Expediente DE:0448-01463601-3 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma FERRO S.R.L. adjudicataria de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, en respuesta al requerimiento de cotización por modificaciones de proyecto de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, remite presupuesto por tareas y accesorios sobre modificaciones proyectuales y adicionales relacionadas con la obra mayor;

Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en virtud de las razones invocadas, considera pertinente las deducciones y agregados de ítems, incrementándose el monto contractual – conforme a las previsiones establecidas por los artículos 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;

Que, asimismo se considera pertinente una ampliación de plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos en la ejecución de los trabajos;

Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de $ 184.920,22 (pesos ciento ochenta y cuatro mil, novecientos veinte con veintidos centavos), lo que representa el 6,29 % del monto de obra original ($2.940.205,42);

Que, luce agrega la intervención del Asesor Legal correspondiente;

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;

Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorícese – por las razones expuestas en los considerandos del presente – a Deducir y Agregar los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, cuya contratista es la firma FERRO S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.

Art. 2º: Autorícese la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el termino de cuarenta y cinco (45) días corridos siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 30 de enero de 2018.
Art. 3º: Autorícese a la Secretaría de Hacienda a devengar con cargo al presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 de acuerdo al artículo 32 de la Ordenanza Nº 10.610, la suma de pesos: ciento ochenta y cuatro mil, novecientos veinte con veintidos centavos ($184.920,22).
Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y a la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, previa notificación en legal forma a la contratista, a los fines de glosar las actuaciones en el legajo de obra respectivo.

Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00958/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: 

Resumen

Promúlgase, comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M., las Ordenanzas mencionadas en el Anexo, que integra el presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE GOBIERNO – AÑO 2017 – Nº 00958
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:
La Sesión Nº 15 del 2º Período Ordinario del Honorable Concejo Municipal, de fecha 21 de diciembre de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, en el día 28 de diciembre de 2017 fueron comunicadas a este Departamento Ejecutivo Municipal las Ordenanzas mencionadas en el Anexo adjunto al presente, sancionadas por el Honorable Concejo Municipal.
Que, no habiendo observaciones que formular, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para el dictado del acto administrativo de promulgación correspondiente, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 41 incs. 5) y 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe Nº 2.756.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Promúlgase, comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M., las Ordenanzas mencionadas en el Anexo, que integra el presente.-
Art. 2º: Refréndese por la Sra. Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Remítase el original al Departamento Legislación para su archivo.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00961/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: 

Resumen

Promúlgase, comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M., la Resolución Nº 18.476 sancionada por el Honorable Concejo Municipal.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE GOBIERNO – AÑO 2017 – Nº 00961
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:
La Sesión Nº 15 del 2º Período Ordinario del Honorable Concejo Municipal, de fecha 21 de diciembre de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, el día 29 de diciembre de 2017 fue comunicada a este Departamento Ejecutivo Municipal la Resolución Nº 18.476, sancionada por el Honorable Concejo Municipal.
Que, no habiendo observaciones que formular, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para el dictado del acto administrativo de promulgación correspondiente, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 41 incs. 5) y 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe Nº 2.756.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Promúlgase, comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M., la Resolución Nº 18.476 sancionada por el Honorable Concejo Municipal.-
Art. 2º: Refréndese por la Sra. Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Remítase el original al Departamento Legislación para su archivo.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00785/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Educación
• N° expediente: DE-1086-01441387-6

Resumen

Llámase a Concurso de Antecedentes y Entrevista para cubrir dos (2) cargos interinos de Director/a Zonal de los Jardines Municipales, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 12.092 y el Decreto D.M.M. Nº 00485/17, conforme el detalle del Anexo I, que integra el presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Prof. Érica A. Figueroa, Secretaria de Educación
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE EDUCACION – AÑO 2017 – Nº 00785

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 OCT 2017

VISTO:
El Documento DE-1086-01441387-6 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de referencia, la Secretaría de Educación, solicita la realización de un Concurso de Antecedentes y Entrevista para cubrir dos (2) cargos interinos de Director/a Zonal de los Jardines Municipales, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 12.092 y el Decreto D.M.M. Nº 00485/17;
Que la Secretaría de Hacienda informa que existe crédito presupuestario para absorber la erogación;
Que, la Secretaría de la Función Pública, aconseja dictar el acto administrativo pertinente cuyo objeto disponga el Llamado a Concurso aludido, conforme las especificaciones obrantes en el Anexo adjunto;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Llámase a Concurso de Antecedentes y Entrevista para cubrir dos (2) cargos interinos de Director/a Zonal de los Jardines Municipales, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 12.092 y el Decreto D.M.M. Nº 00485/17, conforme el detalle del Anexo I, que integra el presente.
Art. 2º: Refréndese el presente por las Señoras Secretarias de Educación, de Gobierno y de Hacienda.
Art. 3º: Remítase copia del presente a la Dirección de Capacitación, Ingreso y Promociones.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M. –

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00014/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0352-01468038-3

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. la Adenda al convenio de pago de crédito indemnizatorio reconocido en Sentencia Firme suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Leandro Héctor FONTANINI, D.N.I. Nº 25.497.703, en fecha 29 de diciembre de 2017, la que forma parte del presente decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00014

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 16 ENE 2018
VISTO:
El Documento DE-0352-01468038-3 (NI), y
CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, se adjunta Adenda al convenio de pago de crédito indemnizatorio reconocido en Sentencia Firme suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Leandro Héctor FONTANINI, D.N.I. Nº 25.497.703, en fecha 29 de diciembre de 2017.
Que, en los autos caratulados “Fontanini, Oscar H. c/ Reynoso, Jorge y Otros s/Ordinario (Expte. 205 Año 1999) se dictó sentencia de Primera Instancia por la que se hizo lugar a la demanda contra la Municipalidad y otros, condenando a abonar los rubros acogidos, como asimismo el rubro gastos futuros;
Que, confirmada la sentencia en Segunda Instancia las partes suscribieron un convenio de pago de crédito indemnizatorio reconocido por sentencia firme, numerado y registrado por Decreto D.M.M. Nº 00970/16;
Que, habiéndose advertido la existencia de un error material en dicho convenio, las partes acuerdan suscribir la Adenda al Convenio de Pago de Crédito Indemnizatorio reconocido por sentencia firme que se adjunta;
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. la Adenda al convenio de pago de crédito indemnizatorio reconocido en Sentencia Firme suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Leandro Héctor FONTANINI, D.N.I. Nº 25.497.703, en fecha 29 de diciembre de 2017, la que forma parte del presente decreto.-
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00979/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0861-01466090-6

Resumen

Desígnase, a partir del 11 de diciembre de 2017, al Director de Derechos Ciudadanos, Arq. Carlos Medrano, D.N.I. N° 20.834.648, como representante permanente del Departamento Ejecutivo Municipal en el Consejo de Protección de Consumidores y Usuarios, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4 inc. a) de la Ordenanza N° 12.187 sancionada por el Honorable Concejo Municipal.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE GOBIERNO – AÑO 2017 – Nº 00979

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:
La Ordenanza Nº 12.187 y el Documento DE-0861-01466090-6 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ordenanza Nº 12.187 sancionada por el Honorable Concejo Municipal, se creó el “Consejo de Protección de Consumidores y Usuarios” compuesto por dos categorías de miembros, Permanentes y No Permanentes.
Que, en virtud de lo establecido en su art. 4° inc. a), se hace necesaria la designación de un representante del Departamento Ejecutivo Municipal para que integre el mencionado Consejo como miembro permanente y se estima oportuno y conveniente, designar al Director de Derechos Ciudadanos, el Sr. Arq. Carlos Medrano, por lo que debe dictarse el acto administrativo pertinente que así lo disponga.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1. Desígnase, a partir del 11 de diciembre de 2017, al Director de Derechos Ciudadanos, Arq. Carlos Medrano, D.N.I. N° 20.834.648, como representante permanente del Departamento Ejecutivo Municipal en el Consejo de Protección de Consumidores y Usuarios, en cumplimiento de lo establecido en el art. 4 inc. a) de la Ordenanza N° 12.187 sancionada por el Honorable Concejo Municipal.-
Art. 2. Déjese sin efecto la designación del Sr. Marcelo Gustavo Ponce, D.N.I. Nº 20.137.348, como representante permanente del Departamento Ejecutivo Municipal en el Consejo de Protección de Consumidores y Usuarios, dispuesta oportunamente mediante Decreto D.M.M. 00521/2016, a partir del 11 de diciembre de 2017.-
Art. 3. Refréndese por la Sra. Secretaria de Gobierno.-
Art. 4. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-