• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00021/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1050-01453854-0

Resumen

Apruébese la Licitación Pública N° 05/2017, para contratar la ejecución de la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPÚBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA Y COLECTOR CLOACAL – ETAPA III”, dispuesta por Decreto D.M.M. 00848/17.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE RECURSOS. HIDRICOS – AÑO 2018– Nº 00021

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 18 ENE 2018
VISTO:
El Expediente DE-1050-01453854-0 (R.P.) y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el documento de referencia, se tramitó el procedimiento de Licitación Pública N° 05/2017 de la Secretaría de Recursos Hídricos, con la finalidad de contratar la obra denominada “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPÚBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA Y COLECTOR CLOACAL – ETAPA III”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00848/17, contando con un presupuesto oficial de pesos cincuenta y nueve millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos sesenta y cinco con un centavo ($59.638.565,01).
Que, cumplimentadas con las respectivas publicaciones, y transcurridos los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 24.11.2017.
Que, a la presente licitación concurrieron cuatro propuestas: (I) la primera de ellas, realizada por la firma COEMYC S.A. con una oferta de pesos sesenta y ocho millones seiscientos noventa y nueve mil setecientos treinta y nueve con ochenta y dos centavos ($68.699.739,82); la segunda, efectuada por la empresa unipersonal MONTAÑO CONSTRUCCIONES DE DIEGO H. MONTAÑO con una propuesta de pesos sesenta y tres millones veintiséis mil seiscientos setenta y siete con veintiséis centavos ($63.026.677,26); (III) en tercer lugar concurrió la firma WINKELMANN S.R.L. con una cotización de pesos sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno con cincuenta y ocho centavos ($61.482.461,58) y; finalmente (IV) la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A. con una oferta de pesos sesenta y tres millones ciento noventa y tres mil seiscientos treinta y nueve con treinta y tres centavos ($63.193.639,33).-
Que, el Secretario de Recursos Hídricos solicitó a la Dirección General de Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe informe técnico-económico de las proponentes, el que fue oportunamente contestado.
Que, se giraron las actuaciones a la Comisión Especial Evaluadora, creada por el Art. 5° del Decreto D.M.M. N° 00848/17, la que ha emitido dictamen técnico.
Que, del estudio técnico, económico y jurídico, que se efectuó de las propuestas, surge que la firma WINKELMANN S.R.L. cumple con los requisitos sustanciales y de forma para ejecutar los trabajos requeridos.
Que, de la documentación presentada se desprende que dicha oferente cuenta con antecedentes suficientemente relevantes para acreditar la experticia en la clase de tareas que resultan necesarias para la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación.
Que, de los certificados, informes y balances presentados por WINKELMANN S.R.L. ha quedado demostrada tanto su capacidad económica financiera, como su aptitud jurídica para ejecutar la obra.
Que, a su vez, cumplimenta con los equipamientos mínimos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para llevar adelante los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas incorporadas al legajo licitatorio.
Que, asimismo, la propuesta presentada por WINKELMANN S.R.L. resulta desde el punto de vista económico, la más conveniente de las propuestas.
Que, atento el dictamen de la Comisión Especial Evaluadora, y conforme a la competencia atribuida por el Artículo 41 inciso 17 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 2.756, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno, necesario y conveniente dictar el acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 05/2017, para contratar la ejecución de la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPÚBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA Y COLECTOR CLOACAL – ETAPA III”, dispuesta por Decreto D.M.M. 00848/17.
Art. 2°: Adjudicase a la empresa WINKELMANN S.R.L., la ejecución de la obra detallada en el artículo 1º del presente, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1050-01453854-0 (RP), por el monto de su oferta final de pesos sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno con cincuenta y ocho centavos ($61.482.461,58).
Art. 3°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2.018 en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 25.80.82. – Fuentes de Financiamiento: 132, la suma pesos sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno con cincuenta y ocho centavos ($61.482.461,58).
Art. 4°: Dispónese que por Asesoría Legal de Secretaría de Recursos Hídricos se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.
Art. 5°: Autorízase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por todas las oferentes.
Art. 6°: Notifíquese en legal forma a las empresas intervinientes en la presente licitación.
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Recursos Hídricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00018/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: 

Resumen

Establécese que durante el año 2018, toda la papelería oficial a utilizar por este Departamento Ejecutivo Municipal, lleve en el margen superior derecho, la leyenda: “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00018

SANTA FE DE LA VERA CRUZ; 18 ENE 2018

VISTO y CONSIDERANDO:
Que, el próximo 15 de junio se conmemora el Centenario del movimiento estudiantil más importante de la historia del país y del continente, conocido como Reforma Universitaria de 1918.
Que, las ideas progresistas y liberales impulsaron el proceso político democratizador en la Argentina del 1900 y el espíritu reformista fue creciendo en la sociedad asestando un duro golpe al poder conservador.
Que, en consonancia con los acontecimientos que se vivían en el país y en el mundo, el estudiantado ocupó su rol histórico, y comenzó a luchar por una educación de excelencia, iniciando un movimiento por la genuina democratización de la enseñanza, teniendo su hito en la ciudad de Córdoba, tomando la Universidad para combatir las oligarquías universitarias, las discriminaciones ideológicas, jerarquizando la enseñanza pública y cosechando rápidamente la adhesión de todo el continente.
Que, los estudiantes santafesinos protagonizaron intensos debates, se propusieron cambiar el sistema educativo y proyectaron crear la Universidad Nacional del Litoral, realizando un significativo aporte a este Movimiento Reformista.
Que, el movimiento estudiantil reformista comenzó reclamando la participación estudiantil en la vida universitaria, haciendo del estudiante el centro del acto educativo e integrándolo en el funcionamiento y gobierno de la universidad. Reivindicó la autonomía universitaria, el derecho a darse su propio gobierno y a regular su funcionamiento. Su objetivo fue abrir la enseñanza a las distintas tendencias, aceptando a todos los pensadores que tuvieran autoridad moral e intelectual para enseñar en sus aulas; propugnaban, por consiguiente, la libertad de cátedra, la asistencia libre, la docencia libre, la periodicidad de la cátedra, los concursos para la distribución de cargos, la publicidad de los actos universitarios, la gratuidad de la enseñanza, los seminarios y formas de enseñanza donde el estudiante tuviera la posibilidad de intervenir positivamente, y la extensión cultural por fuera de la estructura universitaria, entre otros principios. En suma, la democratización de la enseñanza universitaria.
Que, por la fuerte impronta que representa para los ciudadanos recordar los hechos históricos, y evocar, analizar y actualizar el legado y los principios reformistas defendidos por esta gesta, es que este Departamento Ejecutivo Municipal considera oportuno que en los membretes oficiales durante el año 2018, se establezca el uso obligatorio el sello: “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”.-
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Establécese que durante el año 2018, toda la papelería oficial a utilizar por este Departamento Ejecutivo Municipal, lleve en el margen superior derecho, la leyenda: “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”.-
Art. 2º: Refréndese por la Señora Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M. –

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00955/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0509-01457627-6

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 3, suscripto el día 10 de Noviembre de 2017 entre la Unidad Ejecutora Municipal Santa Fe Hábitat: Agencia para el Desarrollo Social y Urbano y la Empresa TECNOLOGÍA APLICADA S.R.L., correspondiente a la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima””, de la Licitación Pública Nacional N° 02/16 PROMEBA IV, con valores redeterminados conforme a las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PROMEBA IV y del Decreto Nacional N° 691/16; que como anexo se integra el presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00955

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 28 DIC 2017
VISTO:
El expediente DE-0509-01457627-6 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia tramita el ACTA ACUERDO RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 3, suscripta el día 10 de Noviembre de 2017 entre la Unidad Ejecutora Municipal Santa Fe Hábitat: Agencia para el Desarrollo Social y Urbano y la Empresa TECNOLOGÍA APLICADA S.R.L., correspondiente a la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima”, de la Licitación Pública Nacional N° 02/16 PROMEBA IV, con valores redeterminados conforme a las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PROMEBA IV y del Decreto Nacional N° 691/16;
Que mediante nota N° 2027/2017 de fecha 25 de Octubre de 2017, la Unidad Coordinadora Nacional otorgó la No Objeción a la Redeterminación de Precios de la obra de referencia;
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere el precitado Contrato, el que forma parte integrante del presente Decreto;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 3, suscripto el día 10 de Noviembre de 2017 entre la Unidad Ejecutora Municipal Santa Fe Hábitat: Agencia para el Desarrollo Social y Urbano y la Empresa TECNOLOGÍA APLICADA S.R.L., correspondiente a la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima””, de la Licitación Pública Nacional N° 02/16 PROMEBA IV, con valores redeterminados conforme a las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PROMEBA IV y del Decreto Nacional N° 691/16; que como anexo se integra el presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00971/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE -0456-01469383-2 (NI)

Resumen

Dispóngase la asignación de Fondos Fijos durante el ejercicio 2018 con destino a la atención de Gastos Menores de Funcionamiento, a las reparticiones y por los montos que se consigan en el Anexo adjunto, el que forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2017 – Nº 00971

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:

El Documento DE -0456-01469383-2 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Administración Financiera sugiere la actualización de los fondos asignados a las distintas reparticiones municipales, con el fin de solventar Gastos Menores de Funcionamiento;

Que, por Decreto D.M.M. Nº 00002/17 y sus modificatorias se fijaron los Fondos Fijos para las distintas reparticiones municipales hasta el día 31 de Diciembre de 2017;

Que, por Resolución Nº 014/13, se aprobó la Normativa para las Rendiciones de Cuentas correspondiente;

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer los valores de los Fondos Fijos destinados a solventar los gastos de las diferentes áreas municipales para el ejercicio 2018, como así también los topes de los mismos considerando la Estructura Orgánico – Funcional vigente;

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º.- Dispóngase la asignación de Fondos Fijos durante el ejercicio 2018 con destino a la atención de Gastos Menores de Funcionamiento, a las reparticiones y por los montos que se consigan en el Anexo adjunto, el que forma parte integrante del presente.

Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00886/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0963-01457614-4 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 1, suscripto el día 10 de Noviembre de 2017 entre la Unidad Ejecutora Municipal Santa Fe Hábitat: Agencia para el Desarrollo Social y Urbano y la Empresa TECNOLOGÍA APLICADA S.R.L., correspondiente a la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima””, de la Licitación Pública Nacional N° 02/16 PROMEBA IV, con valores redeterminados conforme a las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PROMEBA IV y del Decreto Nacional N° 691/16; que como anexo se integra el presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00886

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 28 NOV 2017

VISTO:

El expediente DE-0963-01457614-4 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia tramita el ACTA ACUERDO RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 1, suscripta el día 10 de Noviembre de 2017 entre la Unidad Ejecutora Municipal Santa Fe Hábitat: Agencia para el Desarrollo Social y Urbano y la Empresa TECNOLOGÍA APLICADA S.R.L., correspondiente a la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima””, de la Licitación Pública Nacional N° 02/16 PROMEBA IV, con valores redeterminados conforme a las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PROMEBA IV y del Decreto Nacional N° 691/16;

Que mediante nota N° 2027/2017 de fecha 25 de Octubre de 2017, la Unidad Coordinadora Nacional otorgó la No Objeción a la Redeterminación de Precios de la obra de referencia;

Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere el precitado Contrato, el que forma parte integrante del presente Decreto;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 1, suscripto el día 10 de Noviembre de 2017 entre la Unidad Ejecutora Municipal Santa Fe Hábitat: Agencia para el Desarrollo Social y Urbano y la Empresa TECNOLOGÍA APLICADA S.R.L., correspondiente a la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima””, de la Licitación Pública Nacional N° 02/16 PROMEBA IV, con valores redeterminados conforme a las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares PROMEBA IV y del Decreto Nacional N° 691/16; que como anexo se integra el presente Decreto.

Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00976/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-1049-01469167-9 (NI)

Resumen

Apruébase el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO ASFÁLTICO 70/100 PARA LA PLANTA ASFALTICA DEL MUNICIPIO, que obra como Anexo del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
Ing. Ricardo J. Alcaraz, Secretario de Obras Públicas

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2017 – Nº 00976

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:

El Expediente DE-1049-01469167-9 (NI), y

CONSIDERANDO:

Que a través de las actuaciones de la referencia la Secretaría de Obras Públicas manifiesta la necesidad de elaborar y aprobar un Pliego Específico destinado a la adquisición de Cemento Asfáltico 70/100 para la Planta Asfáltica del Municipio, considerando que se cuenta con una planta de elaboración de asfalto propia, por lo que surge la necesidad de proveer dicho insumo de forma periódica, mediante entregas parciales.

Que el correspondiente proyecto fue sometido a análisis y estudio de la Secretaría de Hacienda.

Que, por lo expuesto, y en uso de las facultades y competencias que le son propias este Departamento Ejecutivo estima conveniente acceder a lo solicitado aprobando el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones.

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°: Apruébase el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO ASFÁLTICO 70/100 PARA LA PLANTA ASFALTICA DEL MUNICIPIO, que obra como Anexo del presente Decreto.-

Art. 2º: El pliego aprobado por el presente regirá las contrataciones para la adquisición de Cemento Asfáltico 70/100 que se convoquen a través de la Dirección de Compras Municipal.

Art. 3º: Comuníquese el presente a la Secretaría de Hacienda.

Art. 4°: Refréndese por las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno y el Sr. Secretario de Obras Públicas.-

Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00007/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0456-01471791-2

Resumen

Apruébese la documentación obrante en las actuaciones del visto, consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones y Anexos, al efecto de contratar un empréstito público con bancos, cooperativas, inversores instituciones, entidades financieras y/o crediticias, por la suma de pesos cuatro millones quinientos diez mil setecientos cincuenta ($4.510.750.-)
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2018, para el día 31 de Enero 2018, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho de la Secretaría de Hacienda, ubicado en el Primer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta N° 2.951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00007

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 ENE 2018

VISTO:

El Documento DE-0456-01471791-2, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Ordenanzas Nº 12.418 y Nº 12.450 el Honorable Concejo Municipal autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a contraer empréstito y/o a celebrar contratos de fideicomisos con diferentes instituciones (sean bancos, cooperativas, inversores institucionales, entidades financieras y/o crediticias), por la suma de pesos cuatro millones quinientos diez mil setecientos cincuenta ($4.510.750.-).

Que, la misma Ordenanza establece que la autorización conferida será destinada a financiar la ejecución de la obra Suministro de Gas Natural Barrio Liceo Norte Etapa 3.

Que, se adjunta la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contraer dicho empréstito con las entidades enunciadas y en los términos de la Ordenanza citada, al efecto de concretar las obras consignadas.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de declarar el pertinente llamado a Licitación Pública.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébese la documentación obrante en las actuaciones del visto, consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones y Anexos, al efecto de contratar un empréstito público con bancos, cooperativas, inversores instituciones, entidades financieras y/o crediticias, por la suma de pesos cuatro millones quinientos diez mil setecientos cincuenta ($4.510.750.-)

Art. 2º: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2018, para el día 31 de Enero 2018, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho de la Secretaría de Hacienda, ubicado en el Primer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta N° 2.951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal.-

Art. 3º: Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser obtenido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección de Compras de la Secretaría de Hacienda, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal, ubicado en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, y en la página web de esta Municipalidad.-

Art. 4º: Autorízase a la Secretaria de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al expediente principal.-

Art. 5º: Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, la que será presidida por la Sra. Directora Ejecutiva del Programa de Administración Financiera, C.P.N Mariela PERTICARÁ, y en caso de su ausencia por la Subsecretaria de Hacienda, C.P.N. Renata LEVRAND, y la integrarán además la C.P.N. Leticia GIACOMELLI y el Abog. Nicanor MOLINAS; en caso de ausencia de alguno de los integrantes, se designarán como reemplazo para cada caso en particular a la C.P.N Vanesa DEGIORGI y al Abog. Miguel MOLlNARI, por la Subsecretaria de Legal y Técnica, según corresponda; contando esta Comisión con el contralor del Órgano Rector del Subsistema de Crédito Público, en los términos del Decreto D.M.M. Nº 01338/16, representado por la C.P.N Noelia WIDDER.-

Art. 6º: La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.-

Art. 7º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 8º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00017/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0903-01469689-2

Resumen

Prorrógase a partir del 20 de enero de 2018 y por el término de sesenta (60) días, la contratación de cobertura de seguro automotor y responsabilidad civil, para unidades municipales (varios tipos y modelos) con la empresa SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LTDA, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 18-SH-2015.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – N° 00017

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 16 ENE 2018

VISTO:

El Documento DE-0903-01469689-2 (NI); y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto D.M.M. Nº 00044/2015 se procedió a la adjudicación de la Licitación Pública Nº 18-SH-2015 a la Empresa SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LTDA., destinada a la contratación de seguro automotor, maquinarias, equipos, vehículos en general y responsabilidad civil de toda la flota perteneciente a la Municipalidad de Santa Fe.

Que, estando próxima a vencer la cobertura de dicho seguro, y encontrándose en trámite la Licitación Publica Nº28-SH-2017, convocada por Resolución Nº 191/17 de la Dirección de Compras, para la contratación de seguro automotor para maquinaria, equipos y vehículos en general, el Programa de Gestión de Bienes Compras y Suministros, solicita se evalúe prorrogar en forma excepcional la contratación mencionada por el plazo de sesenta (60) días;

Que, ha tomado intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda, emitiendo el informe respectivo, en el que manifiesta que sería factible dicha prorroga existiendo consentimiento de la contratista;

Que SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LTDA ha prestado su conformidad con la prórroga solicitada, cotizando el premio respectivo en la suma de Pesos trescientos veintidós mil cuatrocientos veinte ($322.420,00);

Que corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Prorrógase a partir del 20 de enero de 2018 y por el término de sesenta (60) días, la contratación de cobertura de seguro automotor y responsabilidad civil, para unidades municipales (varios tipos y modelos) con la empresa SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LTDA, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 18-SH-2015.

Art. 2º.- Dispónese que el premio respectivo, que asciende a la suma de trescientos veintidós mil cuatrocientos veinte ($322.420,00) será imputada en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110115000 – Obligaciones a cargo del Tesoro, Unidad Ejecutora: 46 – Secretaría de Hacienda, Dependencia: 115001 – Obligaciones a cargo del Tesoro; Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal.

Art. 3º.- Refréndese el presente Decreto la Sra. Secretaria de Hacienda y la Sra. Secretaria de Gobierno.

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00977/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01468081-3

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE IV FLORENCIO FERNANDEZ, LAVAISSE Y VECINAL 12 DE OCTUBRE: CALLE FLORENCIO FERNANDEZ ENTRE LARGUÍA Y AV. BLAS PARERA; CALLE LAVAISSE ENTRE PEÑALOZA Y PJE. SANTA FE; CALLES AGUADO Y ESTRADA ENTRE MORENO Y ZASPE; CALLE ZASPE ENTRE AGUADO Y ESTRADA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 3/17, contratada con la firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., por el término de cincuenta y dos (52) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 28 de febrero de 2018 inclusive.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. RICARDO ALCARAZ, SECRETARIO OBRAS PÚBLICAS
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2017– Nº 00977

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:

El Expediente DE-1073-01468081-3; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE IV FLORENCIO FERNANDEZ, LAVAISSE Y VECINAL 12 DE OCTUBRE: CALLE FLORENCIO FERNANDEZ ENTRE LARGUÍA Y AV. BLAS PARERA; CALLE LAVAISSE ENTRE PEÑALOZA Y PJE. SANTA FE; CALLES AGUADO Y ESTRADA ENTRE MORENO Y ZASPE; CALLE ZASPE ENTRE AGUADO Y ESTRADA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 3/17, contratada con la firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., por cincuenta y dos (52) días corridos.

Que, en su informe, la precitada Dirección, acompaña una planilla resumen en la que se consignan tanto las lluvias acaecidas como los días afectados por exceso de humedad que impidieron el normal desarrollo de los trabajos durante los meses de Junio y Noviembre de 2017.

Que, asimismo argumenta otras causales de retraso, diferencias entre las interferencias entregadas por cada ente regulador y las interferencias existentes en la obra; el continuo vertido de agua cloacal y pluvial de los vecinos de la zona, lo que genera retrasos en los tiempos de hormigonado por el bombeo de agua; robo de encofrados en zonas preparadas por hormigonar; falta de escurrimiento del agua; excesivo desborde de aguas servidas de las cámaras cloacales a lo largo de la traza de obra y demoras en limpieza de obra por arrojo de basura.

Que, en razón de lo expuesto, la Asesoría Legal interviniente, consideran ajustado a derecho el otorgamiento de cincuenta y dos (52) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 28.02.2018, con fundamento de las previsiones de los artículos 52 y 53 del Pliego aplicable.

Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE IV FLORENCIO FERNANDEZ, LAVAISSE Y VECINAL 12 DE OCTUBRE: CALLE FLORENCIO FERNANDEZ ENTRE LARGUÍA Y AV. BLAS PARERA; CALLE LAVAISSE ENTRE PEÑALOZA Y PJE. SANTA FE; CALLES AGUADO Y ESTRADA ENTRE MORENO Y ZASPE; CALLE ZASPE ENTRE AGUADO Y ESTRADA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 3/17, contratada con la firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., por el término de cincuenta y dos (52) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 28 de febrero de 2018 inclusive.

Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.

Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00969/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01468400-5 (VS)

Resumen

Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos del presente, la creación, ampliación y reducción de los ítems de la obra: “JARDIN MUNICIPAL LA COSTERITA”, Licitación Pública N° 01/2017, cuya contratista es la firma ORION INGENIERIA S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.
Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de veinte (20) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 19 de enero de 2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00969

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:

El Expediente DE: 0448-01468400-5 (VS), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma ORION INGENIERÍA S.R.L adjudicataria de la ejecución de la obra “JARDIN MUNICIPAL LA COSTERITA”, Licitación Pública N° 01/2017, en respuesta al requerimiento de cotización de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura por adicionales y modificaciones de proyecto, remite presupuesto por tareas complementarias y accesorias sobre modificaciones proyectuales y adicionales relacionadas con la obra mayor;

Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en virtud de las razones invocadas, considera pertinente las ampliaciones de los ítems 1.06, 2.01, 3.01, 3.02, 3.05, 4.01, 4.02, 7.03, 13.04, la creación del ítem 7.04 y las reducciones de los ítems 8.01 y 11.05, incrementándose el monto contractual – conforme a las previsiones establecidas por los artículos 41 y 44 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;

Que, asimismo se considera pertinente una ampliación de plazo de veinte (20) días corridos en la ejecución de los trabajos conforme a las previsiones establecidas por el artículo 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;

Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de contrato de $ 255.225,00 (pesos doscientos cincuenta y cinco mil, doscientos veinticinco con cero centavos), lo que representa un incremento del 4,57 % sobre el monto de obra original ($5.587.641,49);

Que, luce agrega la intervención del Asesor Legal correspondiente;

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos del presente, la creación, ampliación y reducción de los ítems de la obra: “JARDIN MUNICIPAL LA COSTERITA”, Licitación Pública N° 01/2017, cuya contratista es la firma ORION INGENIERIA S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.

Art. 2º: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de veinte (20) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 19 de enero de 2018.

Art. 3º: Autorízase a la Secretaría de Hacienda a devengar con cargo al presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 de acuerdo al artículo 32 de la Ordenanza Nº 10.610, la suma de pesos: doscientos cincuenta y cinco mil, doscientos veinticinco con cero centavos ($255.225,00).

Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y a la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, previa notificación en legal forma a la contratista, a los fines de glosar las actuaciones en el legajo de obra respectivo.

Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.