• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00435/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01508975-8

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima”, Licitación Pública Nº 02/2016, contratada con la firma TECNOLOGIA APLICADA S.R.L, por el término de treinta (30) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 12 de julio de 2018.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00435

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 JUL 2018

VISTO:
El expediente DE-0448-01508975-8 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma TECNOLOGIA APLICADA S.R.L contratista de la ejecución de la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima”, Licitación Pública Nº 02/2016, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año 2018;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjunta la Planilla de la Dirección Provincial de Comunicaciones-Provincia de Santa Fe, y planilla resumen, correspondiente a los meses aludidos;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo al Art 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar treinta (30) días corridos por lluvia y exceso de humedad;
Que, habiendo tomado intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma manifiesta que no existen observaciones jurídicas que formular;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima”, Licitación Pública Nº 02/2016, contratada con la firma TECNOLOGIA APLICADA S.R.L, por el término de treinta (30) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 12 de julio de 2018.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00023/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01569290-8

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01569290-8 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD”; consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($2.081.340,80).-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
Abog. María Martín, Secretaria General
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2019– Nº 00023

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 ENE 2019
VISTO:
El Documento DE-1049-01569290-8 (R.P.), y;
CONSIDERANDO:
Que, las actuaciones de referencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra: “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD”, comprendiendo la provisión de los elementos, de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria para la reposición de los sistemas constructivos en aquellos lugares, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará con una partida que se halla prevista en el Ejercicio 2019, Categoría Programática:17.75.93, Fuente de Financiamiento 133 Fondos Municipales.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública.
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01569290-8 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD”; consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($2.081.340,80).-
Art. 2º: Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2019, para el día 14 de febrero de 2019, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 09:00, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.-
Art. 3º: Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente Licitación, podrá ser obtenido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.-
Art. 4º: Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.-
Art. 5º: Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el señor Director General de Alumbrado Público y Electromecánica TEC. JOSÉ LUIS BAÑEZ, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, el Abog. MIGUEL MOLINARI, contando esta comisión con el asesoramiento del ING. CARLOS GUSTAVO PACHECO, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. En caso de ausencia de alguno de los integrantes de dicha comisión se designarán como reemplazo para cada caso en particular al ING. JOSÉ RODRIGUEZ; a la C.P.N. VANESA DE GIORGI y/o el Abog. PABLO MARSE.
Art. 6º: La comisión creada por el artículo anterior aconsejará a este Departamento Ejecutivo Municipal, la decisión que estime procedente adoptar en las actuaciones de referencia, y expresará sus conclusiones en un acta que labrará al efecto.-
Art. 7º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras de Gobierno y de General.-
Art. 8º: A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.-
Art. 9º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00074/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0464-01567811-3

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra de “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SCHNEIDER Y CIUDADELA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 09/2018, contratada con la Empresa WINKELMANN S.R.L, por el término de veintinueve (29) días corridos, estableciéndose como fecha de finalización el día 02.03.19.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. LUCAS CONDAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2019– Nº 00074

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 20 FEB 2019
VISTO:
El Documento DE-0464-01567811-3 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Estudios y Proyectos, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SCHNEIDER Y CIUDADELA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 09/18, contratada con la Empresa WINKELMANN S.R.L., por un plazo de cincuenta (50) días .
Que, en su informe la precitada Dirección, eleva Nota de Pedido Nº 010 por la que la contratista argumenta como causales del retraso en los trabajos, las precipitaciones acaecidas durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019.
Que, por ello tanto la Dirección Ejecutiva como la Asesoría Legal interviniente consideran ajustado a derecho conceder el otorgamiento de dicha ampliación por un total de veintinueve (29) días corridos, con fundamento en las previsiones del artículo 53 del Pliego aplicable, lo que llevaría el término contractual al día 02.03.2019.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar el otorgamiento de un mayor plazo de ejecución, dictando al efecto el acto administrativo pertinente.
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra de “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SCHNEIDER Y CIUDADELA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 09/2018, contratada con la Empresa WINKELMANN S.R.L, por el término de veintinueve (29) días corridos, estableciéndose como fecha de finalización el día 02.03.19.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00076/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0464-01567808-9

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra de “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SAN JOSÉ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 08/2018, contratada con la Empresa WINKELMANN S.R.L, por el término de treinta y nueve (39) días corridos, estableciéndose como fecha de finalización el día 12.03.19.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. LUCAS CONDAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2019– Nº 00076

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 20 FEB 2019
VISTO:
El Documento DE-0464-01567808-9 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Estudios y Proyectos, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SAN JOSÉ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 08/18, contratada con la Empresa WINKELMANN S.R.L., por un plazo de veintinueve (29) días.
Que, en su informe la precitada Dirección, eleva Nota de Pedido Nº 008, 009 y 010 por la que la contratista argumenta como causales del retraso en los trabajos, las demoras producidas por Litoral Gas para labrar el Acta de Apertura de Obra y los retrasos en los trabajos producto de las precipitaciones acaecidas durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 y proporcional de enero de 2019.
Que, por ello tanto la Dirección Ejecutiva como la Asesoría Legal interviniente consideran ajustado a derecho conceder el otorgamiento de dicha ampliación por un total de treinta y nueve (39) días corridos, con fundamento en las previsiones de los artículos 52 y 53 del Pliego aplicable, lo que llevaría el término contractual al día 12.03.2019.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar el otorgamiento de un mayor plazo de ejecución, dictando al efecto el acto administrativo pertinente.
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra de “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SAN JOSÉ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 08/2018, contratada con la Empresa WINKELMANN S.R.L, por el término de treinta y nueve (39) días corridos, estableciéndose como fecha de finalización el día 12.03.19.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hídricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00055/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0851-01558422-0

Resumen

Otórguese el beneficio tributario de eximición de pago de la Tasa General de Inmuebles, dispuesto por Ordenanza Municipal N° 12.550, a los contribuyentes alcanzados, conforme al detalle y períodos señalados en el Anexo I, el cual se acompaña y forma parte integrante del presente decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00055

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 08 FEB 2018
VISTO:
El Documento DE-0851-01558422-0 (NI); y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ordenanza Municipal Nº 12.550 se estableció, como beneficio tributario, la eximición de la Tasa General de Inmuebles para los propietarios frentistas de la obra Desagüe Troncal Mariano Comas – Cuenca Unión;
Que, la Subsecretaría de Ingresos Públicos entiende que, a los efectos de cumplimentar con el otorgamiento del beneficio, corresponde establecer las fechas de inicio y finalización de los trabajos en relación a cada cuadra afectada por la obra;
Que, en consecuencia, la Secretaría de Recursos Hídricos individualizó las fechas respectivas, tanto de inicio como de finalización de tales trabajos, por cada cuadra afectada;
Que, asimismo, la Ordenanza Municipal N° 12.550 extiende los beneficios previstos por la Ordenanza N° 12.501 a los contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección (DReI), ubicados en determinadas zonas afectadas por la obra;
Que, mediante Decreto D.M.M. Nº 00458/18 se reglamentó la aplicación de los beneficios tributarios contemplados en la Ordenanza Municipal N° 12.501, determinándose el trámite que deberán llevar a cabo los contribuyentes para acceder al mencionado beneficio por el período en que se ejecute la obra en la cuadra en la cual se encuentran situados los inmuebles afectados por la misma. Por ello la Subsecretaría de Ingresos Públicos sugiere aplicar idéntico procedimiento para los contribuyentes alcanzados por la Ordenanza N° 12.550.
Que, intervino el Asesor Legal de la Secretaría de Hacienda, avalando lo sugerido por la Subsecretaría de Ingresos Públicos.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar el presente acto administrativo pertinente;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Otórguese el beneficio tributario de eximición de pago de la Tasa General de Inmuebles, dispuesto por Ordenanza Municipal N° 12.550, a los contribuyentes alcanzados, conforme al detalle y períodos señalados en el Anexo I, el cual se acompaña y forma parte integrante del presente decreto.-
Art. 2º: Extiéndase la aplicación del Decreto D.M.M. N° 00458/18 a los contribuyentes alcanzados por los beneficios tributarios de la Ordenanza N° 12.550, en conformidad a lo señalado en el artículo precedente.-
Art. 3º: Facúltese a la Secretaria de Hacienda a establecer el período fiscal de finalización del beneficio para la calle Mariano Comas, (entre las calles Francia y Urquiza), considerando para ello la duración de la intervención de obra respectiva, acorde a los informes que se recaben al efecto.-
Art. 4º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Recursos Hídricos.-
Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00737/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0467-01514662-4

Resumen

Apruébese el trámite realizado en el marco de la Licitación Pública Nº 41-SRH-2018, que fuera convocado por las Resoluciones de la Dirección de Compras Nº 192/18 y 220/18, para la adquisición de hormigón elaborado H21, según especificaciones técnicas.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00737

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 20 NOV 2018

VISTO:
El Documento DE-0467-01514662-4 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 3301/18 de la Secretaría de Recursos Hídricos, para la adquisición de hormigón elaborado H21, según especificaciones técnicas;

Que, por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 174/18, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición del material mencionado;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos dos millones quinientos diez mil trescientos veintiocho ($ 2.510.328);

Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 19 de septiembre de 2018 a las 11:00 hs y en dicho acto no se presentaron propuestas, razón por la cual por Resolución Nº 220/18 de la Dirección de Compras, se convocó un segundo llamado para el día 19 de octubre del 2018, a las 11.00 hs;
Que, en dicha oportunidad se presentó una única propuesta, correspondiente a la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., con una oferta por la suma de pesos tres millones noventa y nueve mil novecientos sesenta ($3.099.960);
Que, la Dirección de Hidráulica emitió el Informe Técnico en relación a la propuesta y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 24 de Octubre de 2018, elaborando el dictamen pertinente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), expresando que resulta conveniente adjudicar el ítem Nº 1 a la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A.;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese el trámite realizado en el marco de la Licitación Pública Nº 41-SRH-2018, que fuera convocado por las Resoluciones de la Dirección de Compras Nº 192/18 y 220/18, para la adquisición de hormigón elaborado H21, según especificaciones técnicas.-

Art. 3º.- Adjudíquese a a la empresa ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A. el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos tres millones noventa y nueve mil novecientos sesenta ($ 3.099.960), pagaderos a los treinta (30) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes. Pago Parcial.-

Art. 4º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110129000- Secretaría de Recursos Hídricos, Unidad Ejecutora: 48- Secretaría de Recursos Hídricos, Dependencia: 4670 – Dirección de Hidráulica, Categoría Programática: 23.75.99, Fuente de Financiamiento: 150 crédito interno.-

Art. 5º.- Refrenden el presente Decreto las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno y el Sr. Secretario de Recursos Hídricos

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00888/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0469-01544071-2

Resumen

Numérese y regístrese el contrato de locación de inmueble, para guarda de cosas o depósito, suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa fe con el Sr. Marcelo José MÜLLER, D.N.I. Nº 23.929.706, sobre el inmueble ubicado en Facundo Zuviría N° 8234 de esta ciudad, por el plazo de doce (12) meses, a partir del 02 de enero del 2019.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00888

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 28 DIC 2018
VISTO:
El Documento DE-0469-01544071-2 (NI), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de referencia, tramita la solicitud de pedido efectuada por la Secretaría de Control, tendente al alquiler de un inmueble para guarda de cosas o depósito, según especificaciones técnicas;
Que, la Dirección de Compras convocó a Concurso Público, con un presupuesto oficial equivalente a la suma de pesos ochocientos doce mil ($812.000);
Que, en fecha 16 de noviembre del 2018, a las 11 horas, se procedió a la apertura de propuestas, presentándose una única oferta, correspondientes al Señor Marcelo José MÜLLER, por la suma de pesos novecientos ochenta y dos mil quinientos veinte ($982.520);
Que, la Secretaría de Control informó que la oferta presentada cumplimenta con las especificaciones técnicas requeridas;
Que, tras el dictamen favorable de la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación para Concursos Públicos de Precios y Licitaciones Públicas, la Dirección de Compras emitió la Resolución N° 281/18, por la cual adjudicó el citado procedimiento de selección al Señor Marcelo José MÜLLER;
Que, en consecuencia, se suscribió el contrato de locación pertinente, sobre el inmueble ubicado en calle Facundo Zuviría N° 8234 de esta ciudad, por el plazo de doce (12) meses, a partir del 02 de enero del 2019;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Numérese y regístrese el contrato de locación de inmueble, para guarda de cosas o depósito, suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa fe con el Sr. Marcelo José MÜLLER, D.N.I. Nº 23.929.706, sobre el inmueble ubicado en Facundo Zuviría N° 8234 de esta ciudad, por el plazo de doce (12) meses, a partir del 02 de enero del 2019.-
Art. 2º: Refréndese por las señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00034/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 0535-01472928-9

Resumen

Apruébese la documentación obrante en el Expediente DE- 0535-01472928-9 (NI), consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones y sus respectivos Anexos, para la PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE HIGIENE URBANA; con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($8.325.741,76).-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. María Martín, Secretaria General
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2018- N° 00034

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 30 ENE 2018
VISTO:
El Documento DE- 0535-01472928-9 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Subsecretaría de Tecnologías para la Gestión de la Secretaría de Hacienda manifiesta la necesidad de arbitrar los medios tendentes para una eventual contratación, por lo que requiere elaboración y posterior aprobación de un Pliego único de Bases y Condiciones destinado a la PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE HIGIENE URBANA;

Que, dicho sistema conlleva la planificación y control automatizado de los servicios de recolección y barrido automático y el seguimiento de la resolución de los reclamos e incidencias relacionadas con todos los servicios de higiene urbana;

Que el correspondiente proyecto fue sometido a análisis y estudio de la Secretaría de Hacienda.
Que, por lo expuesto, y en uso de las facultades y competencias que le son propias, este Departamento Ejecutivo estima conveniente acceder a lo solicitado aprobando el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones y disponer el llamado a Licitación Pública;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°.- Apruébese la documentación obrante en el Expediente DE- 0535-01472928-9 (NI), consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones y sus respectivos Anexos, para la PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE HIGIENE URBANA; con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($8.325.741,76).-
Art. 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 10/2018, para el día 16 de febrero de 2018, o el primer día hábil siguiente si aquel no o fuere, a la hora 10, en la Dirección de Compras, ubicada en la Municipalidad de Santa Fe, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que –por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Sr. Intendente Municipal, para la PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE HIGIENE URBANA.-
Art. 3º.- Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y a página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.-
Art. 4º.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, la que será presidida por el Director Ejecutivo del Programa Integral de Residuos, Ing. Marcelo Cappi y la integrarán además el Asesor Legal de la Secretaría de Hacienda Dr. Nicanor Molinas; la Coordinadora Ejecutiva del Programa de Administración Financiera, C.P.N. Leticia Giacomelli y como asesores de la misma el Director de Informática, Aldo Zarza y el Director Ejecutivo del Programa Tecnologías para la Gestión, Ing. Pablo Medina.-

Art. 5º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.-

Art. 6º.- Refréndese el presente Decreto la Señora Secretaria de Gobierno y el Sr. Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 7°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00854/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: CO-0062-01531563-3

Resumen

Extiéndase la aplicación del Decreto D.M.M. N° 00458/18 a los contribuyentes afectados por la obra “Recalificación Peatonal Calle Mendoza, alcanzados por los beneficios tributarios de la Ordenanza 12.459.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE HACIENDA – AÑO 2018– Nº 00854

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 19 DIC 2018
VISTO:
El Documento CO-0062-01531563-3 (PC);
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Nº 12.546 se extiende los beneficios previstos en la Ordenanza 12.501 para los contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección (DReI) ubicados en las zonas afectadas por la obra “Recalificación Peatonal Calle Mendoza”;
Que, el Decreto D.M.M. N° 00458/18 reglamenta la aplicación de los beneficios tributarios contemplados en la Ordenanza 12.501 y aprueba el procedimiento que deberán llevar a cabo los contribuyentes para acceder a los mismos por el período en que se ejecute la obra en la cuadra en la cual se encuentran situados;
Que, la Subsecretaria de Ingresos Públicos sugiere aplicar la idéntico procedimiento para los contribuyentes alcanzados por la Ordenanza 12.546;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar el presente acto administrativo;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art.1º: Extiéndase la aplicación del Decreto D.M.M. N° 00458/18 a los contribuyentes afectados por la obra “Recalificación Peatonal Calle Mendoza, alcanzados por los beneficios tributarios de la Ordenanza 12.459.
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00819/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 0857-01559047-4

Resumen

Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado al Programa de Articulación Académico-Administrativa Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, dependiente de la Secretaría de Educación, creado por Decreto D.M.M Nº 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00819

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 DIC 2018

VISTO:
El Documento DE- 0857-01559047-4 (NI), y;
CONSIDERNDO:
Que, por Decreto D.M.M. Nº 00971/17, se autorizó la asignación de Fondos Fijos para las reparticiones municipales con el fin de atender a los Gastos Menores de Funcionamiento, como así también los topes de los mismos considerando la nueva Estructura Orgánico – Funcional;
Que, la Secretaría de Educación solicita la ampliación del fondo fijo que se le asigno oportunamente al Programa de Articulación Académico-Administrativa Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”;
Que, fundamenta su pedido en que a la fecha el mismo resulta insuficiente para satisfacer la necesidad del ciclo;
Que, la Subsecretaria de Hacienda aconseja acceder a lo peticionado, disponiendo la ampliación del fondo fijo por un monto de diez mil pesos ($ 10.000) a los valores ya establecidos;
Que, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que así lo disponga;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado al Programa de Articulación Académico-Administrativa Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, dependiente de la Secretaría de Educación, creado por Decreto D.M.M Nº 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.