• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00814/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: 0747-01560894-9 y Ordenanza Nº 1

Resumen

Establécense las siguientes tarifas para el sistema de transporte urbano por colectivos, las que regirán a partir de la 0 hora del día 02 de Enero de 2019:
– Tarifa Boleto Frecuente: $21,50 (Pesos Veintiuno con Cincuenta Centavos).
– Tarifa Centro: $16,70 (Pesos Dieciséis con Setenta Centavos).
– Tarifa Escolar: $9,55 (Pesos Nueve con Cincuenta y Cinco Centavos).
– Tarifa Jubilados: $11,95 (Pesos Once con noventa y Cinco Centavos).
– Tarifa Estudiantil (Terciario–Universitario): $14,35 (Pesos Catorce con Treinta y Cinco Centavos).
– Tarifa Seguros: $4,80 (Pesos Cuatro con Ochenta Centavos).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo D. Pascualón, Secretario de Planeamiento Urbano
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00814

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 DIC 2018

VISTO:

El Documento 0747-01560894-9 y la Ordenanza Nº 11.580; y,

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia, las Empresas prestatarias del servicio de transporte público de pasajeros por colectivos, solicitan el incremento tarifario, por haberse superado en más de un 5% la variación de los costos respecto al último valor que fuera establecido por Decreto DMM Nº 00402/18, de fecha 28 de Junio de 2018.

Que, el Programa de Movilidad Urbana, a los fines de evaluar lo solicitado, realiza un informe que se fundamenta, entre otras cosas, en el relevamiento de las declaraciones juradas presentadas por las empresas prestatarias de corte de boletos y su correspondencia con datos de SUBE por el periodo Junio 2018 a Diciembre 2018; verificación de cumplimiento de requisitos de SISTAU ante la Secretaría de Transporte de la Nación; Índices de Precios Mayoristas y Consumidor Nacional Urbano publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC); Subsidios acreditados; Parque móvil habilitado al 30/11/2018, resultante del SIT; Copias de facturas presentadas por las empresas prestatarias, donde constan los precios abonados por el combustible, unidades 0 Km., neumáticos y demás componentes del costo; Planillas de escalas salariales del Sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Que, por su parte, el Órgano de Control del Transporte Público de Pasajeros por Colectivos, emitió un informe de fecha 23 de agosto y un dictamen del día de la fecha, mediante los cuales confirma que la variación de costos supera el porcentaje previsto por el Art. 16º de la Ordenanza Nº 11.580, por lo que entiende que el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra facultado a redeterminar la tarifa del servicio.

Que, por dichas razones la Subsecretaría de Planeamiento de la Movilidad informa que, habiéndose superado el tope previsto por el artículo 16º de la Ordenanza Nº 11.580 y cumplidos los plazos previstos en la Resolución Nº 19.533 del Honorable Concejo Municipal, debe procederse a la redeterminación del costo del pasaje de colectivo en las distintas tarifas que componen la escala tarifaría.

Que, en función de lo expresado, en la formulación de costos correspondientes se ha aplicado la fórmula elaborada oportunamente por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Fe, para establecer los subsidios necesarios para el equilibrio del sistema, teniendo en cuenta la continuidad de esta modalidad para el corriente año.

Que, debe tenerse en cuenta, que la consolidación del servicio de colectivos como estructurador de la movilidad urbana, requiere una constante inversión de los operadores, a fin de mantener las mejoras manifiestas de los últimos años en cuanto a la modernización de la flota e infraestructuras adicionales y de apoyo –terminales de mantenimiento, talleres, lavaderos–, y capacitación de recursos humanos.

Que, en base a la Tarifa Plana calculada y en función de lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza 11.580 – Boleto Frecuente y la Ordenanza 10.780 de Franquicias Locales, se determinó el cuadro tarifario propuesto.

Que, a fin de velar por la continuidad y regularidad del servicio público, éste Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario redeterminar el cuadro tarifario del transporte público de pasajeros por colectivos, en base a los informes técnicos obrantes en las actuaciones de referencia.

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Establécense las siguientes tarifas para el sistema de transporte urbano por colectivos, las que regirán a partir de la 0 hora del día 02 de Enero de 2019:
– Tarifa Boleto Frecuente: $21,50 (Pesos Veintiuno con Cincuenta Centavos).
– Tarifa Centro: $16,70 (Pesos Dieciséis con Setenta Centavos).
– Tarifa Escolar: $9,55 (Pesos Nueve con Cincuenta y Cinco Centavos).
– Tarifa Jubilados: $11,95 (Pesos Once con noventa y Cinco Centavos).
– Tarifa Estudiantil (Terciario–Universitario): $14,35 (Pesos Catorce con Treinta y Cinco Centavos).
– Tarifa Seguros: $4,80 (Pesos Cuatro con Ochenta Centavos).

Art. 2º: Por Secretaría de Planeamiento Urbano, comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación de Transportes y a Nación Servicios para que realicen las modificaciones pertinentes en el sistema SUBE.-

Art. 3º: Refréndese el presente por el señor Secretario de Planeamiento Urbano y la señora Secretaria de Gobierno.

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00037/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1050-01570269-9 (R.P.)

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1050-01570269-9 (R.P.), para contratar la ejecución de la obra: “DESAGUES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE-BARRIO BARRANQUITAS”; consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.880.159,79).-
Llámase a LICITACION PÚBLICA Nº 01/2019, para el día 21 de Febrero de 2019, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho del Señor Secretario de Recursos Hídricos, ubicado en calle Salta 2951 – 3er. Piso Palacio Municipal – o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE REC. HIDRICOS – AÑO 2019 – Nº 00037

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 FEB 2019

VISTO:

El Documento DE-1050-01570269-9 (R.P.); y,

CONSIDERANDO:

Que, las actuaciones de referencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: ”DESAGUES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE-BARRIO BARRANQUITAS”, con el el propósito de realizar una red colectora para proveer de desagües cloacales a los “Edificios de vivienda social B° Barranquitas”, ejecutado por la Agencia Santa Fe Hábitat en B° Barranquitas Oeste, todo ello de acuerdo a los Pliegos de Bases y Condiciones y sus especificaciones técnicas;

Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará con una partida que se halla imputada en el Ejercicio 2019, actividad programática Nº 25.80.86 – Fondos Municipales.

Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, y en conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto D.M.M. N° 01351/16, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública;

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º: Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1050-01570269-9 (R.P.), para contratar la ejecución de la obra: “DESAGUES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE-BARRIO BARRANQUITAS”; consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.880.159,79).-

Art. 2º: Llámase a LICITACION PÚBLICA Nº 01/2019, para el día 21 de Febrero de 2019, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho del Señor Secretario de Recursos Hídricos, ubicado en calle Salta 2951 – 3er. Piso Palacio Municipal – o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.-

Art. 3º.- Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente Licitación, podrá ser obtenido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Recursos Hídricos, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.-

Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además lo relativo al boletín oficial y a la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área Licitante para ser agregados al Expediente principal.-

Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, que será integrada por el Señor Director de Control de Obras Hídricas , Ing. LUIS J.M. LOMBO, quien la presidirá, el Abog. PABLO MARSE, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos, la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI, por la Secretaría de Hacienda; en caso de ausencia de alguno de los integrantes de dicha comisión se designaran como reemplazo para cada caso en particular a la Ing. SILVINA SEDRAN SANCHEZ; C.P.N. VANESA DEGIORGI y/o el Abog. MIGUEL MOLINARI.-

Art. 6º: La comisión creada por el artículo anterior aconsejará a este Departamento Ejecutivo Municipal, la decisión que estime procedente adoptar en las actuaciones de referencia, y expresará sus conclusiones en un acta que labrará al efecto.-

Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hídricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Recursos Hídricos.-

Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00064/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social
• N° expediente: DE-0479-01545171-9 (NI)

Resumen

Numérense y regístrense en el D.M.M. el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en fecha 15 de noviembre de 2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. MARIA CECILIA BATTISTUTTI, Secretaria de Desarrollo Social
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M.-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – AÑO 2019- Nº 00064

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 FEB 2019

VISTO:

El Documento DE-0479-01545171-9 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación de referencia, la Secretaría de Desarrollo Social adjunta Convenio suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en fecha 15 de noviembre de 2018;

Que, el citado Convenio tiene por objeto la implementación del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios a través de un Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios destinado a capacitar a personas de la comunidad en el apoyo domiciliario a los adultos mayores, a personas con discapacidad, a personas con enfermedades crónicas o terminales, que se encuentren en situación de riesgo social, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, favorecer su resocialización, mantenerlos en su hogar y evitar o postergar su institucionalización;

Que, este Departamento Ejecutivo es competente para dictar el acto de numeración y registración pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º.- Numérense y regístrense en el D.M.M. el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en fecha 15 de noviembre de 2018.

Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno, de Hacienda y de Desarrollo Social.

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M Y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00075/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0464-01568637-1 (NI)

Resumen

Autorizase la disminución de la obra de “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO CHALET”, correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2018, contratada con la Empresa WINKELMANN S.R.L., de conformidad con las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, concluyendo dicho plazo el 18 de Marzo de 2019.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. LUCAS CONDAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2019– Nº 00075

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 20 FEB 2019

VISTO:

El Documento DE-0464-01568637-1 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Estudios y Proyectos, elevó una propuesta de reducción de obra y ampliación del plazo de ejecución de la obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO CHALET”, correspondiente a la Licitación Pública N° 06/18, contratada con la empresa WINKELMANN S.R.L.

Que, en su informe la precitada Dirección, manifiesta que Litoral Gas ha modificado el proyecto ejecutivo, autorizando la realización de los trabajos contemplados en Plano Nº P/SF/17/042 REV 3, del cual surge la exclusión de las tareas inherentes a instalación de cañería de diámetro 125, y las instalaciones domiciliarias sobre calle J.J.Paso esquina San José hacia el Este.

Que, tales tareas han de ser ejecutadas por Litoral Gas S.A. de acuerdo a su programa de inversiones.

Que, por tal motivo se solicita la reducción de los ítems Nº 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 5, 6, 11, 14, 16 y 17 por un total de pesos setecientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y cuatro con setenta y dos centavos ($743.334,72), junto con la eliminación de los ítems Nº 2, 2.5, 10 y 18 por un total de pesos novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y uno con sesenta y seis centavos ($958.851,66).

Que, de tales cuestiones resulta una reducción de obra equivalente a pesos un millón setecientos dos mil ciento ochenta y seis con treinta y ocho centavos ($1.702.186,38), representado por una variación del monto contractual equivalente al veintitrés con treinta y uno por ciento (23,31%).

Que, por otro lado, la contratista solicita una ampliación de plazo, fundando su pedido en las precipitaciones y excesos de humedad acaecidos desde el inicio de la obra hasta el mes enero de 2019, sumado a los cambios de proyecto que le fueron comunicados por orden de servicio Nº 17 (28.12.2018).

Que, la Dirección de Estudios y Proyectos, encuentra justificados un total de cuarenta y cinco (45) días de retrasos no imputables al contratista.

Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo el dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión) no encontrando objeciones que formular.

Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin del dictado del acto administrativo pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorizase la disminución de la obra de “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO CHALET”, correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2018, contratada con la Empresa WINKELMANN S.R.L., de conformidad con las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, concluyendo dicho plazo el 18 de Marzo de 2019.

Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.

Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hídricos, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00078/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Control
• N° expediente: DE-1129-01573423-9 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública N° 01/2019, convocada por Decreto D.M.M. N° 00022/2019, con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA Y MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”.-
Declárese desierta la Licitación Pública aprobada en el artículo anterior, conforme las disposiciones del Art. 10 del Decreto D.M.M. N° 01857/79 – Régimen de Contrataciones.-
Convóquese al SEGUNDO LLAMADO de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019, para contratar la ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, según Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos un millón ochocientos seis mil treinta y dos ($1.806.032), cuya apertura se producirá el día 08 de Marzo de 2019, a las 10hs, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuera, a la hora, en el despacho de la Secretaria de Control, Piso 11 del Palacio Municipal, o en el lugar que – por razones de mérito u oportunidad – sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. Ramiro Dall’Aglio, Secretario de Control
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE CONTROL – AÑO 2019 00078

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 20 FEB 2019

VISTO:

El Documento DE-1129-01573423-9 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, tramita el llamado a la Licitación Pública N° 01/2019, convocada por Decreto D.M.M. N° 00022/19, con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA Y MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”;

Que, en la fecha y horario establecido para la apertura de las propuestas no se presentó ningún oferente;

Que, en consecuencia, la presente Licitación Pública debe ser aprobada y seguidamente declarada desierta en el marco de las disposiciones del Art. 10 del Régimen de Contrataciones, Decreto D.M.M. N° 01857/79;

Que, en este estado corresponde realizar la convocatoria a un segundo llamado para la contratación de la obra mencionada;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébese la Licitación Pública N° 01/2019, convocada por Decreto D.M.M. N° 00022/2019, con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA Y MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”.-

Art. 2º: Declárese desierta la Licitación Pública aprobada en el artículo anterior, conforme las disposiciones del Art. 10 del Decreto D.M.M. N° 01857/79 – Régimen de Contrataciones.-

Art. 3º: Convóquese al SEGUNDO LLAMADO de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019, para contratar la ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, según Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos un millón ochocientos seis mil treinta y dos ($1.806.032), cuya apertura se producirá el día 08 de Marzo de 2019, a las 10hs, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuera, a la hora, en el despacho de la Secretaria de Control, Piso 11 del Palacio Municipal, o en el lugar que – por razones de mérito u oportunidad – sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal.

Art. 4º: Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al expediente principal.-

Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Control y las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00099/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01548451-2 (VS)

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripta el día 21 de Febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Empresa COCYAR S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A – AV. FREYRE U.T. adjudicataria de la ejecución de la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL AV GOBERNADOR FREYRE”, Licitación Pública N°01/2018, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para los Certificados de Obra Definitivos Nº02 agosto/2018 y Nº03 septiembre/2018, con índices del mes de julio de 2018, y Nº04 octubre/2018 con índices del mes de septiembre 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00099

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 FEB 2019

VISTO:

El Expediente DE: 0448-01548451-2 (VS), y;

CONSIDERANDO:

Que, el referido expediente contiene las actuaciones que originaron el Acta de Redeterminación de Precios, suscripta el día 21 de Febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Empresa COCYAR S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A – AV. FREYRE U.T. adjudicataria de la ejecución de la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL AV GOBERNADOR FREYRE”, Licitación Pública N°01/2018, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial Nº 12.046, para los Certificados de Obra Definitivos Nº02 agosto/2018 y Nº03 septiembre/2018, con índices del mes de julio de 2018, y Nº04 octubre/2018 con índices del mes de septiembre 2018;

Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere la precitada Acta de Redeterminación, la que forma parte integrante del presente Decreto;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el ACTA REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripta el día 21 de Febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Empresa COCYAR S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A – AV. FREYRE U.T. adjudicataria de la ejecución de la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL AV GOBERNADOR FREYRE”, Licitación Pública N°01/2018, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para los Certificados de Obra Definitivos Nº02 agosto/2018 y Nº03 septiembre/2018, con índices del mes de julio de 2018, y Nº04 octubre/2018 con índices del mes de septiembre 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarías, de Hacienda y de Gobierno.

Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00801/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01547987-6

Resumen

Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos del presente, la creación, ampliación y deducción de los ítems de la obra: “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA 2”, Licitación Pública N° 09/2017, cuya contratista es la firma COEMYC S.A., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo I del presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo D. Pascualón, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00801

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 07 DIC 2018

VISTO:

El Expediente DE-0448-01547987-6 (CP), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma COEMYC S.A. adjudicataria de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA 2”, Licitación Pública N°09/2017, en respuesta al requerimiento de cotización de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura por adicionales y modificaciones de proyecto, remite presupuesto por tareas complementarias y accesorias sobre modificaciones proyectuales y adicionales relacionadas con la obra mayor;

Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en virtud de las razones invocadas, considera pertinente las ampliaciones de los ítems 6.16.1 y 6.16.2, las deducciones de los ítems 3.05, 6.04, 7.02, 7.03 y 8.05 y la creación de los ítems 3.07, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 7.06, 7.07 y 7.08, incrementándose el monto contractual, conforme a las previsiones establecidas por los artículos 41 y 44 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;

Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de contrato de $1.110.872, 73 (pesos un millón, ciento diez mil, ochocientos setenta y dos con setenta y tres centavos), lo que representa un incremento aproximado del 2.76% sobre el monto de obra original ($40.284.560,56);

Que, luce agregada la intervención de la Asesora Legal correspondiente;

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;

Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos del presente, la creación, ampliación y deducción de los ítems de la obra: “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA 2”, Licitación Pública N° 09/2017, cuya contratista es la firma COEMYC S.A., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo I del presente Decreto.
Art. 2º: Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar con cargo al presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018, Jurisdicción: 1110133000, Categoría Programática: 23.75.58 – Fondos Municipales, de acuerdo al artículo 32 de la Ordenanza Nº 10.610, la suma de pesos: $1.110.872, 73 (pesos un millón, ciento diez mil, ochocientos setenta y dos con setenta y tres centavos).
Art. 3º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y a la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, previa notificación en legal forma a la contratista, a los fines de glosar las actuaciones en el legajo de obra respectivo.
Art. 4º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda, de Gobierno, y de Desarrollo Estratégico y Resiliencia.
Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00793/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE -0448-01363650-1

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 26 de Noviembre de 2.018 entre esta Municipalidad y la Empresa INAR VIAL S.A., correspondiente a la obra “BACHEO DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, de la Licitación Pública N° 08/2016, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para los Certificados Números 4 Bis (Septiembre 2016), 5 Bis (Octubre 2016), y, 6 Bis (Noviembre 2016) de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018– Nº 00793

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 DIC 2018
VISTO :
El Expediente DE -0448-01363650-1 (VS), y;
CONSIDERANDO :
Que, las referidas actuaciones tramitan el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 26 de Noviembre de 2.018 entre esta Municipalidad y la Empresa INAR VIAL S.A., correspondiente a la obra “BACHEO DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, de la Licitación Pública N° 08/2016, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para los Certificados Números 4 Bis (Septiembre 2016), 5 Bis (Octubre 2016), y, 6 Bis (Noviembre 2016) de la misma;
Que, en consecuencia corresponde el dictado del acto administrativo que registre y numere la precitada Acta, la que forma parte integrante del presente Decreto;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º : Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 26 de Noviembre de 2.018 entre esta Municipalidad y la Empresa INAR VIAL S.A., correspondiente a la obra “BACHEO DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, de la Licitación Pública N° 08/2016, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para los Certificados Números 4 Bis (Septiembre 2016), 5 Bis (Octubre 2016), y, 6 Bis (Noviembre 2016) de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00764/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01554100-6

Resumen

Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL / C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, contratada con la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, por el término de veintiséis (26) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 26 de diciembre de 2018.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo D. Pascualón, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00764

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 NOV 2018
VISTO:
El Documento DE-0448-01554100-6 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A., contratista de la ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL / C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, solicitó ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2018;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se fundó en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntó la Planilla de Precipitaciones de la Subsecretaría de Recursos Hídricos – Instituto Nacional del Agua – dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe, correspondiente a los meses aludidos;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo al Art. Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar veintiséis (26) días corridos por lluvia y exceso de humedad;
Que, tomó intervención la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, manifestando que no existen observaciones jurídicas que formular;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL / C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, contratada con la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, por el término de veintiséis (26) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 26 de diciembre de 2018.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00450/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE–0905-01503358-2

Resumen

Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2018, para contratar la ejecución de la obra “RECALIFICACION PEATONAL DE CALLE MENDOZA”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00327/18, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00450

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 JUL 2018

VISTO:
El expediente DE – 0905-01503358-2 (RP) y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el Decreto D.M.M. N° 00327/18 de convocatoria a Licitación Pública N° 07/2018 para contratar la ejecución de la obra “RECALIFICACION PEATONAL DE CALLE MENDOZA”, acorde a las especificaciones técnicas y los planos que se adjuntan al pliego respectivo, con un presupuesto oficial de pesos once millones, ochocientos noventa y ocho mil, seiscientos noventa c/68/100 ($ 11.898.690,68);
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en Boletín Oficial y en los diarios El Litoral y Uno, tal como dispone el acto de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;
Que, la apertura de los sobres se realizó el día 21 de junio de 2018, y concurrieron dos (2) oferentes, a saber: a) COEMYC S.A., con una oferta de pesos catorce millones, ochocientos noventa y ocho mil, ciento veintiuno c/45/00 ($14.898.121,45); b) COCIVIAL S.A., con una oferta de pesos catorce millones, quinientos noventa y siete mil, doscientos sesenta y nueve c/11/00 ($14.597.269,11);
Que la Comisión Evaluadora emitió el informe correspondiente, a cuyos fundamentos cabe remitirse atento a su extensión, en el que indica que no puede admitirse la oferta presentada por la firma COCIVIAL S.A., atento a que ésta ha omitido acompañar documentación imprescindible para el análisis de la propuesta, o lo ha hecho en forma defectuosa.
Que, en base a ello, la Comisión entiende que la única oferta que se ajusta correctamente a la totalidad de la documentación que requieren los pliegos que rigen la licitación, es la presentada por la firma COEMYC S.A.
Que, asimismo, sugiere convocar a dicha empresa a una mejora de oferta, en los términos del artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, COEMYC S.A presentó una mejora de oferta, llevando su valor a la suma de pesos catorce millones, quinientos sesenta mil, setecientos setenta y cinco c/99/100 ($14.560.755,99).
Que, analizada la nueva propuesta, y ajustándose la misma a las condiciones exigidas, la Comisión Evaluadora emite informe, en donde aconseja aprobar la Licitación Pública Nº 07/2018 y adjudicar la ejecución de la obra a COEMYC S.A.
Que, atento aquel informe, el cual forma parte integrante del presente, este Departamento Ejecutivo estima correspondiente el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor.
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2018, para contratar la ejecución de la obra “RECALIFICACION PEATONAL DE CALLE MENDOZA”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00327/18, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.
Art. 2º.- Adjudíquese a COEMYC S.A. la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por el monto de pesos catorce millones, quinientos sesenta mil, setecientos setenta y cinco c/99/100 ($14.560.775,99).
Art. 3º.- El presente gasto será imputado de la siguiente manera: 150 – Crédito Interno – Categoría Programática 23.75.59, fondos obtenidos en el marco de la Licitación Pública Nº 03/17 “Contratación de Empréstito Público – Ordenanza Nº 12.459 y Fondos Municipales – Categoría Programática 23.75.59.
Art. 4º.- Dispónese que por Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la firma adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de adjudicación.
Art. 5°.- Autorízase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados oportunamente por todas las oferentes.
Art. 6°.- Notifíquese en legal forma a la firma adjudicataria, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Planeamiento Urbano.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano.
Art. 8°.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.