• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01300/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE -0448-01300327-2

Resumen

Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCION NACIONAL – ETAPA 1”, Licitación Pública Nº 04/2014, contratada con la firma MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de veinticuatro (24) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 20 de Septiembre de 2016.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2016– Nº 01300
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 19 JUL 2016
VISTO :
El Expediente DE -0448-01300327-2 (N), y;
CONSIDERANDO :
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. contratista de la ejecución de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – ETAPA 1”, Licitación Pública Nº 04/2014, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de Marzo y Abril de 2016;
Que, a los efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan las planillas de Registro Pluviométrico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral correspondiente lo meses de Marzo y Abril del año 2016;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo al Art. Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar veinticuatro (24) días corridos por lluvia y exceso de humedad;
Que, habiendo tomado intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A :

Art. 1º : Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCION NACIONAL – ETAPA 1”, Licitación Pública Nº 04/2014, contratada con la firma MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de veinticuatro (24) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 20 de Septiembre de 2016.
Art. 2º : Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera y Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, archivará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.
Art. 3°: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano, las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01045/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0907-01274104-7

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Firma INECO S.R.L., en fecha 07 de Junio de 2016, el que forma parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Dr. Carlos Alberto Pereira, Secretario General

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2016 – Nº 01045
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 10 JUN 2016

VISTO:
El Expediente DE: 0907-01274104-7 (RP), y;

CONSIDERANDO:
Que, en la mencionada actuación se adjunta Contrato suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Firma INECO S.R.L., en fecha 07 de Junio de 2016;
Que, en la misma la CONTRATISTA asume la obligación de ejecutar la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL”, correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/2016, convocada por Decreto .D.M.M. N° 00099/16, en un todo de acuerdo a los Pliegos de Bases y Condiciones, Planos y Anexos insertos en el mismo, y demás documentación obrante en el Expediente DE-0905-01274101-7 (RP);
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Firma INECO S.R.L., en fecha 07 de Junio de 2016, el que forma parte del presente Decreto.-
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y General, y por la Señora Secretaria de Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00812/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01448606-2

Resumen

Autorizase –por las razones expuestas en los considerandos del presente – la creación del ítem RUBRO Nº5: INSTALACIÓN: ITEM N°5.03: REJAS Y DIFUSORES: Unidad: GL, Cantidad: 1, de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL”, Licitación Pública Nº 02/2016, en las cantidades y valores que se indican: Precio Unitario: pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos ($79.263,00) Precio Total: pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos ($79.263,00) .-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00812
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 18 OCT 2017

VISTO:
El Expediente DE: 0448-01448606-2 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma adjudicataria INECO S.A contratista de la ejecución de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL”, Licitación Pública N° 02/2016, en respuesta al requerimiento de cotización de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, remite presupuesto por tareas y accesorios sobre modificaciones proyectuales relacionadas con la obra mayor;
Que, por lo expuesto precedentemente se solicitó a la contratista la cotización de las tareas de provisión y colocación de 5 rejas de 50cm x 90cm color blancas con sus respectivas campanas de chapa a colocar en el cielorraso del auditorio;
Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en virtud de las razones invocadas, considera pertinente la creación de nuevos ítems y ampliación de plazo de obra, incrementándose el monto contractual – conforme a las previsiones establecidas por los artículos 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;
Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos ($79.263,00) representando un 0,95 % (cero con noventa y cinco por ciento) del monto de obra contractual ($8.383.205,00);
Que, asimismo, se considera pertinente una ampliación de plazo por treinta (20) días corridos en la ejecución de los trabajos;
Que, la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano considera jurídicamente viable la emisión del presente;
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resuelve competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorizase –por las razones expuestas en los considerandos del presente – la creación del ítem RUBRO Nº5: INSTALACIÓN: ITEM N°5.03: REJAS Y DIFUSORES: Unidad: GL, Cantidad: 1, de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL”, Licitación Pública Nº 02/2016, en las cantidades y valores que se indican: Precio Unitario: pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos ($79.263,00) Precio Total: pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos ($79.263,00) .-
Art. 2º: Ampliase el plazo de obra de la presente por el término de treinta (20) días corridos.-
Art. 3º: Autorizase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2016 en la Jurisdicción: 1110106000 – Secretaría de Producción – Actividad Programática: 20.75.00 Museo de la Constitución Nacional – Etapa 1 -Fuente de Financiamiento: 133 Fondos Nacionales, la suma de SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($79.263,00).-
Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y Obras de Arquitectura, previa notificación en legal forma a la contratista, a los fines de archivar las actuaciones en el legajo de obra respectivo.
Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Secretarias de Producción, Gobierno y de Hacienda.
Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00015/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Cultura
• N° expediente: DE-0444-01563643-4 (NI)

Resumen

Dispóngase Convocatoria a Agrupaciones para participar del concurso “Carnavales Entre Todos 2019”, conforme a las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento que como Anexo forma parte del presente

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Patricia Pieragostini, Secretaria de Cultura

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE CULTURA – AÑO 2019 – Nº 00015

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 ENE 2019

VISTO:
El documento DE-0444-01563643-4 (NI); y,

CONSIDERANDO:

Que, los festejos de carnaval son una forma de expresión cultural que fortalece las identidades, la memoria, la integración social y la creación colectiva a través de la participación ciudadana de los barrios de la ciudad.

Que, la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe convoca a las comparsas, murgas y batucadas locales o del Área Metropolitana (Ordenanza N°12.326/16), a participar de la “Convocatoria Carnavales Entre Todos 2019” hasta el día 8 de febrero del corriente año. Las seleccionadas participarán del evento a desarrollarse en la Costanera Este los días 1, 2, 3 de marzo 2019.

Que, de conformidad a lo establecido en las Condiciones del presente concurse se deberá constituir un jurado y establecer el Reglamento que servirá de base al mismo.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el presente acto.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art.1º: Dispóngase Convocatoria a Agrupaciones para participar del concurso “Carnavales Entre Todos 2019”, conforme a las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento que como Anexo forma parte del presente.-

Art.2°: Apruébese como Reglamento de la Convocatoria y su Anexo que forma parte del presente Decreto.-

Art.3°: Dispónese que el jurado estará integrado por tres miembros: el Sr. Eduardo Adolfo Bavorovsky, la Sra. María Susana Formichelli y el Sr. Osvaldo Petinari.-

Art.4°: Autorícese a la Dirección de Administración Financiera a atender las erogaciones que genere el cumplimiento del presente Decreto.-

Art.5º: Refréndese el presente Decreto por las Secretarías de Cultura y de Gobierno.-

Art.6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 02373/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01347120-6

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CORRIENTES Y MENDOZA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, contratada con la firma MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de sesenta (60) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 10 de febrero de 2017 inclusive.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016– Nº 02373
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 DIC 2016
VISTO:
El Expediente DE-1073-01347120-6; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CORRIENTES Y MENDOZA“, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, contratada con la firma MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., para la ampliación de sesenta (60) días corridos.
Que, en su informe, la precitada Dirección, señala que las demoras acaecidas en dicha obra se produjeron por razones técnicas, y otras no contempladas tales como la inseguridad permanente en la zona de obras o la oposición de grupos de vecinos a la continuidad de las mismas.
Que, en relación a estas últimas circunstancias las causales de las demoras fueron informadas oportunamente por la empresa, la cual expuso que el ritmo de obra fue entorpecido por causas que le son totalmente ajenas y cuyos antecedentes obran a través de las Notas de Pedido Nº 55, 56, 57, 64, 65, y ss., agregados en autos.
Que, las demoras en el avance de obra en cuanto a los asuntos técnicos se debieron a la existencia de interferencias subterráneas con la traza de la cañería de Ø 800mm que discurre por calle Aguado.
Que, además, la cañería de desagüe a conectar también interfería con una boca de registro ejecutada en la cañería de impulsión de la obra de cloacas del Barrio Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre, al que debió sumárseles dos cañerías de agua y una de gas, que interferían altimétricamente con la cañería a ejecutar.
Que, a lo expuesto deben considerarse los días de lluvias y exceso de humedad que se produjeron en el transcurso de la obra en el mes de noviembre, que se encuentra debidamente justificados a los fines de disponer la ampliación del plazo de ejecución de la misma.
Que, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de sesenta (60) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 10.02.2017, con fundamento de las previsiones de los artículos 52 y 53 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CORRIENTES Y MENDOZA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, contratada con la firma MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de sesenta (60) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 10 de febrero de 2017 inclusive.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 02283/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01364281-4

Resumen

Numérese y regístrese el acta de neutralización del plazo de ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 21/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa INAR VIAL S.A., en fecha 22 de Diciembre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016– Nº 02283
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 DIC 2016
VISTO:
El Documento DE-1073-01364281-4 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, el referido documento contiene el acta de neutralización del plazo de ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO”, correspondiente a la Licitación Pública N°21/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa INAR VIAL S.A., en fecha 22 de diciembre de 2016.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicha acta, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el acta de neutralización del plazo de ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 21/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa INAR VIAL S.A., en fecha 22 de Diciembre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Sras Secretarías de Gobierno y de Hacienda.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 02109/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01337756-9

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “ILUMINACIÓN DE CALLE GOBERNADOR FREYRE ENTRE GORRITI Y RISSO Y CALLE MATHEU ENTRE AVENIDA PEÑALOZA Y AVENIDA FACUNDO ZUVIRÍA”, correspondiente a la Licitación Pública N°20/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., en fecha 21 de Noviembre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016– Nº 02109

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 DIC 2016
VISTO:
El Expediente DE-1049-01337756-9 (RP), y sus gloses;
CONSIDERANDO:
Que, el referido expediente contiene el Contrato de Obra suscripto en fecha 21 de Noviembre de 2016, entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., con el objeto de ejecutar la Obra: “ILUMINACIÓN DE CALLE GOBERNADOR FREYRE ENTRE GORRITI Y RISSO Y CALLE MATHEU ENTRE AVENIDA PEÑALOZA Y AVENIDA FACUNDO ZUVIRÍA” correspondiente a la Licitación Pública N° 20/16, cuya adjudicación fuera autorizada por Decreto D.M.M. N° 001966/16.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicho contrato, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “ILUMINACIÓN DE CALLE GOBERNADOR FREYRE ENTRE GORRITI Y RISSO Y CALLE MATHEU ENTRE AVENIDA PEÑALOZA Y AVENIDA FACUNDO ZUVIRÍA”, correspondiente a la Licitación Pública N°20/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., en fecha 21 de Noviembre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas, y las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 02100/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01360848-4

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Documento DE-1049-1360848-4 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “REPAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE RED VIAL”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma
de PESOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DIECINUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($30.621.019,56).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 02100

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 DIC 2016
VISTO:
El Documento DE-1049-01360848-4 (R.P.); y,
CONSIDERANDO:
Que, las actuaciones de refencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra: “REPAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENATO INTEGRAL DE RED VIAL”.
Que, los trabajos consistirán en la reparación del pavimento de hormigón y pavimento asfáltico, donde se observen situaciones de deterioro que imposibiliten el uso de la vía pública, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará con una partida que se halla prevista en el Ejercicio 2017, – Fuente de Financiamiento 132 –Fondo Provinciales.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Documento DE-1049-1360848-4 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “REPAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE RED VIAL”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma
de PESOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DIECINUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($30.621.019,56).
Art. 2º: Llámase a Licitación Pública Nº 26/2016, para el día 22 de Diciembre de 2016, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3º.- Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser adquirido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad y en la página web de la Municipalidad.
Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el Señor Jefe de Departamento de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, LIC. DARIO TARDIVO, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI, por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, Abog. MIGUEL MOLINARI; contando esta Comisión con el asesoramiento de la Ing. FLORENCIA FARIAS, dependiente de Secretaría de Obras Públicas.
Art. 6º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00031/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Cultura
• N° expediente: DE-0444-01561795-4 (NI)

Resumen

Dispóngase la Convocatoria a la presentación de propuestas para el dictado de talleres en distintas disciplinas escénicas, “Talleres Culturales Teatro Municipal 1° de Mayo – Ciclo 2019”, conforme las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento que como Anexo forma parte del presente

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Patricia Pieragostini, Secretaria de Cultura
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE CULTURA – AÑO 2019 – Nº 00031

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 FEB 2019

VISTO:
El documento DE-0444-01561795-4 (NI); y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad de Santa Fe, convoca para la presentación de propuestas de talleres, en distintas disciplinas escénicas, a fin de desarrollarse en el Teatro Municipal 1° de Mayo, durante el ciclo 2019.
Que, de conformidad a lo establecido en las Condiciones de la presente Convocatoria se deberá conformar un equipo de selección, integrado por miembros de la Subsecretaria de Programación Cultural y de la Dirección de Teatro y Anfiteatro de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y establecer el Reglamento que servirá de base al mismo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo.
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art.1º: Dispóngase la Convocatoria a la presentación de propuestas para el dictado de talleres en distintas disciplinas escénicas, “Talleres Culturales Teatro Municipal 1° de Mayo – Ciclo 2019”, conforme las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento que como Anexo forma parte del presente.-

Art. 2º: Apruébese el Reglamento de la Convocatoria forma parte del presente Decreto.-

Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por las Secretarias de Cultura y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01923/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01350217-4

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01350217-4 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO CABAL”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL ($6.095.000).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016– Nº 01923

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 02 NOV 2016
VISTO:
El Documento DE-1049-01350217-4 (R.P.), y;
CONSIDERANDO:
Que, las actuaciones de refencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE BARRIO CABAL”.
Que, la obra consiste en la ejecución del suministro de gas natural incluyendo las conexiones para 404 usuarios en la Vecinal Cabal, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará con una partida que se halla imputada en el Ejercicio 2016, actividad programática Nº 27.84.57 –Fuente de Financiamiento 131 –Fondo Municipal-.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01350217-4 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO CABAL”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL ($6.095.000).
Art. 2º: Llámase a Licitación Pública Nº 22/2016, para el día 17 de Noviembre de 2016, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3º.- Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser obtendio gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secetaría de Obras Públicas, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.
Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el señor Director de la Dirección de Estudios y Proyectos, ARQ. RAÚL E. VANNAY, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, Abog. MIGUEL MOLINARI; contando esta Comisión con el asesoramiento del Ing. JOSÉ E. RODRIGUEZ, dependiente de Secretaría de Obras Públicas.
Art. 6º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.