• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00331/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1157-01591608-3 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Mis Valientes Limitada, en fecha 14 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00331

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE-1157-01591608-3 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Mis Valientes Limitada, en fecha 14 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Ed

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00330/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE- 1157-01589732-5 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y el Club Social y Deportivo 1º de Septiembre, en fecha 20 de Mayo de 2019, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00330

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE- 1157-01589732-5 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y el Club Social y Deportivo 1º de Septiembre, en fecha 20 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y el Club Social y Deportivo 1º de Septiembre, en fecha 20 de Mayo de 2019, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00329/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE 1157-01588555-1

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Cambiar Por La Gente Limitada, en fecha 14 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00329

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE 1157-01588555-1 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria- Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Cambiar Por La Gente Limitada, en fecha 14 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Cambiar Por La Gente Limitada, en fecha 14 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00118/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
• N° expediente: DE-1111-01496987-7 (NI)

Resumen

Apruébase el proyecto de subdivisión de parcelas para el Parque Multimodal Interpuertos, de acorde al croquis estimativo detallado como Anexo I, el cual forma parte integrante del presente Decreto.-
Convócase, a partir del 06 de marzo de 2019, a los interesados en adquirir parcelas del Distrito Logístico “Interpuertos” a presentar los respectivos proyectos de radicación, en el marco de la Ordenanza Nº 12.094.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE DES. ESTRATEGICO Y RESILIENCIA –AÑO 2019– Nº 00118

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 MAR 2019

VISTO:

El Documento DE-1111-01496987-7 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ordenanza Nº 12.094 se determinaron las parcelas pertenecientes al Distrito Industrial Los Polígonos destinadas al proyecto de Interpuertos.

Que, por Resolución Nº 283/2016 del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe se aprueba el estudio de impacto ambiental, restringiendo los límites originales del proyecto y las posibilidades de intervención sobre los terrenos.

Que, en función de ello, la Secretaría de Recursos Hídricos encargó durante 2018 un estudio de consultoría para el relevamiento planialtimétrico y cálculo de volumen de relleno y terraplenado del predio.

Que, conforme a lo establecido por el artículo 3º de la Ordenanza Nº 12.094 se confeccionó un nuevo proyecto de plano de subdivisión de las parcelas y usos prioritarios, en un todo de acuerdo a lo resuelto en el Convenio con el Club Hípico Gral. Manuel Belgrano (numerado y registrado por Decreto DMM Nº 02447/15) y al estudio y relevamiento antedicho.

Que, habiéndose reunido la Comisión Consultiva contemplada en el artículo 5º de la ordenanza 11.730, analizó las obras que resultan necesario realizar en los terrenos que componen el área destinada al Proyecto Interpuertos, la división en parcelas y los usos que se considerarán prioritarios para las mismas.

Que, dadas las características disímiles de cada parcela según lo determinado por el Informe Planialtimétrico, teniendo en cuenta lo recomendado por la Comisión Consultiva se procedió a realizar una ponderación de los terrenos según su accesibilidad, disponibilidad e infraestructura de acondicionamiento.

Que, teniendo presente lo sugerido por la Comisión Consultiva en cuanto a las características planialtimétricas de cada parcela, lo cual impacta en el costo de acondicionamiento respectivo, la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico determinó el valor base del metro cuadrado para su venta.

Que debe dictarse el correspondiente acto administrativo que así lo disponga;

Por ello;

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébase el proyecto de subdivisión de parcelas para el Parque Multimodal Interpuertos, de acorde al croquis estimativo detallado como Anexo I, el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2°: Encomiéndase a las áreas competentes a los fines de la elaboración del plano de subdivisión de parcelas respectivo y demás trámites conducentes.-

Art. 3º: Convócase, a partir del 06 de marzo de 2019, a los interesados en adquirir parcelas del Distrito Logístico “Interpuertos” a presentar los respectivos proyectos de radicación, en el marco de la Ordenanza Nº 12.094.

Art. 4°: Fíjase como valor base del metro cuadrado para la venta de las parcelas del Distrito Logístico “Interpuertos” el indicado en la siguiente tabla:
Parcela 1 $ 272,00
Parcela 2 $ 262,40
Parcela 3 $ 240,00
Parcela 4 $ 160,00
Parcela 5 $ 112,00
Parcela 6 $ 112,00

Art. 5°: Refréndese el presente por las señoras Secretarias de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, de Hacienda y de Gobierno.

Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00236/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Control
• N° expediente: DE-1081-01588172-5 (NI)

Resumen

Apruébese y ratifíquese los efectos de la Resolución Interna N° 28/2019 de la Secretaría de Control, al día 30 de abril de 2019, correspondiente a la obra “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN AVENIDAS Y CALLES DE LA CIUDAD”, de la Licitación Pública N° 01/18, contratada con la empresa Becha S.A.-

Firmantes

Abog. José Manuel Corral, Intendente
Tco. Ramiro Dall’Aglio, Secretario de Control
C.P.N. Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE CONTROL – AÑO 2019– Nº 00236

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 ABR 2019

VISTO:

El Documento DE-1081-01588172-5 (NI); y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección General de Obras de la Movilidad elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la Obra “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN AVENIDAS Y CALLES DE LA CIUDAD”, correspondiente a la Licitación Pública N° 01/18;

Que, la Secretaría de Control aprobó, a través de la Resolución Interna N° 28/2019 en fecha 8 de abril de 2019, una ampliación de plazo de setenta y dos (72) días hábiles, concluyendo dicho plazo el 30 de abril de 2019;

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno aprobar lo resuelto por el señor Secretario de Control, correspondiendo el dictado del acto administrativo pertinente que ratifique lo expuesto;

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébese y ratifíquese los efectos de la Resolución Interna N° 28/2019 de la Secretaría de Control, al día 30 de abril de 2019, correspondiente a la obra “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN AVENIDAS Y CALLES DE LA CIUDAD”, de la Licitación Pública N° 01/18, contratada con la empresa Becha S.A.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Control, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00163/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01566997-1 (RP)

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N°01/19, para contratar la ejecución de la obra “RED ABASTECIMIENTO DE BAJA TENSIÓN PARA LAS VIVIENDAS EN LAS MANZANA COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES CENTENO AL SUR, BOLIVIA AL NORTE, CALLE DE CIERRE DE TRAMA AL OESTE Y PASAJE PÚBLICO AL ESTE, EN BARRANQUITAS OESTE”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00008/19.
Adjudícase a la empresa BASE INGENIERIA S.R.L., la ejecución de la obra “RED ABASTECIMIENTO DE BAJA TENSIÓN PARA LAS VIVIENDAS EN LAS MANZANA COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES CENTENO AL SUR, BOLIVIA AL NORTE, CALLE DE CIERRE DE TRAMA AL OESTE Y PASAJE PÚBLICO AL ESTE, EN BARRANQUITAS OESTE”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01566997-1 (RP), por el monto de su oferta final de pesos novecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres con cincuenta y ocho centavos ($989.943,58).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Lucas Condal, Secretario Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2019– Nº 00163

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 MAR 2019

VISTO :

El Documento DE-1049-01566997-1 (RP), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia tramitó la Licitación Pública N° 01/19 correspondiente a la obra “RED ABASTECIMIENTO DE BAJA TENSIÓN PARA LAS VIVIENDAS EN LAS MANZANA COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES CENTENO AL SUR, BOLIVIA AL NORTE, CALLE DE CIERRE DE TRAMA AL OESTE Y PASAJE PÚBLICO AL ESTE, EN BARRANQUITAS OESTE”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00008/19, con un presupuesto oficial que ascendió a la suma de pesos ochocientos sesenta y un mil setecientos ochenta y siete ($ 861.787).

Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 31.01.19, a la que concurrió un único oferente: la empresa BASE INGENIERIA S.R.L., con una oferta de pesos novecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres con cincuenta y ocho centavos ($989.943,58).

Que, se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora, la que ha emitido el dictamen técnico a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión.

Que, de la documental acompañada por la empresa, así como también de la información proporcionada por el Registro de Licitadores de la Provincia, surge un razonable cumplimiento por parte de la empresa BASE INGENIERIA S.R.L., a los extremos del Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como de los artículos 8, 9, 10, 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Que, desde el punto de vista técnico, la empresa BASE INGENIERIA S.R.L., posee antecedentes y equipamiento suficiente para realizar los trabajos que se pretenden contratar.

Que, en consecuencia, la oferta de BASE INGENIERIA S.R.L., resulta conveniente, acorde a los antecedentes técnicos y económicos corroborados, como así también al valor de su oferta.

Que, atento a aquel informe, este Departamento Ejecutivo Municipal estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°: Apruébase la Licitación Pública N°01/19, para contratar la ejecución de la obra “RED ABASTECIMIENTO DE BAJA TENSIÓN PARA LAS VIVIENDAS EN LAS MANZANA COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES CENTENO AL SUR, BOLIVIA AL NORTE, CALLE DE CIERRE DE TRAMA AL OESTE Y PASAJE PÚBLICO AL ESTE, EN BARRANQUITAS OESTE”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00008/19.

Art. 2°: Adjudícase a la empresa BASE INGENIERIA S.R.L., la ejecución de la obra “RED ABASTECIMIENTO DE BAJA TENSIÓN PARA LAS VIVIENDAS EN LAS MANZANA COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES CENTENO AL SUR, BOLIVIA AL NORTE, CALLE DE CIERRE DE TRAMA AL OESTE Y PASAJE PÚBLICO AL ESTE, EN BARRANQUITAS OESTE”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01566997-1 (RP), por el monto de su oferta final de pesos novecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres con cincuenta y ocho centavos ($989.943,58).

Art. 3°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto vigente en la Jurisdicción: 1110127000 – Agencia Santa Fe Hábitat – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 –Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 31.77.00–Fuentes de Financiamiento: 210 Crédito Externo, la suma de pesos de pesos novecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres con cincuenta y ocho centavos ($989.943,58).

Art. 4°: Dispónese que por la Secretaría de Obras Públicas se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la Empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.

Art. 5°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver el documento de garantía de presentación acompañado por la oferente.

Art. 6°: Notifíquese en legal forma a la Empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Obras Públicas.

Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Secretario de Obras Públicas y las Sras Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00162/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01569290-8 (RP)

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N°02/19, para contratar la ejecución de la obra “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00023/19.-
Declárese admisible y procedente el recurso de impugnación interpuesto por la firma ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L. en relación a la propuesta presentada por la firma BAUZA INGENIERÍA S.R.L.-
Rechácese por inadmisible la oferta presentada por BAUZA INGENIERÍA S.R.L., en razón de los argumentos expuestos en el considerando del presente Decreto.-
Devuélvase a la firma ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L. la garantía de impugnación oportunamente presentada.-
Adjudícase a la empresa ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L., la ejecución de la obra “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01569290-8 (RP), por el monto de pesos dos millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento setenta con noventa y ocho centavos ($2.358.170,98).-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Lucas Condal, Secretario Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2019– Nº 00162

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 MAR 2019

VISTO :

El Documento DE-1049-01569290-8 (RP), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, tramitó la Licitación Pública N° 02/19 correspondiente a la obra “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00023/19, con un presupuesto oficial que ascendió a la suma de pesos dos millones ochenta y un mil trescientos cuarenta con ochenta centavos ($2.081.340,80);

Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 14.02.19, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora, creada por el Art. 5° del Decreto D.M.M. N° 00023/19, la que ha emitido el dictamen técnico (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión);

Que, a la presente licitación concurrieron dos (2) oferentes, cuyas ofertas finales se detallan a continuación: I) BAUZA INGENIERÍA S.R.L., cuyo monto de oferta asciende a la suma de pesos dos millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete ($2.166.467) y II) ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L., cuya propuesta asciende a la suma de pesos dos millones cuatrocientos veintiún mil novecientos noventa y ocho con cincuenta y siete centavos ($2.421.998,57);

Que, en fecha 19.02.2019 la oferente ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L. dedujo formal impugnación contra la propuesta presentada por la firma BAUZA INGENIERÍA S.R.L., quien evacuó oportunamente su descargo en fecha 22.02.2019;

Que, la impugnante solicitó se desestime la oferta presentada por la empresa BAUZA INGENIERÍA S.R.L., alegando el incumplimiento de la misma en la presentación de muestras, conforme lo requerido por el art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que, el área técnica pertinente se expidió en relación a las muestras presentadas por los oferentes concluyendo que la presentada por BAUZA INGENIERÍA S.R.L. no se adecúa a las especificaciones técnicas solicitadas; en tanto que la presentada por ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L. efectivamente cumplimenta con las especificaciones requeridas;

Que, tomando intervención la respectiva Comisión Evaluadora, se expone que el recurso de impugnación interpuesto debe prosperar, por cuanto resulta admisible formalmente y resguarda en lo sustancial recaudos que se vinculan con el objeto mismo de la licitación, siendo
la presentación de la muestra en tiempo y forma un requisito de inexorable cumplimiento para no vulnerar principios esenciales del procedimiento licitatorio, como la igualdad y la concurrencia de los oferentes, preservándose también la juridicidad y el interés público comprometido;

Que, pasando al análisis de la propuesta efectuada por la empresa ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L., se advierte que oferta resulta equivalente a la suma de pesos dos millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento setenta con noventa y ocho centavos ($2.358.170,98), y que, de la documental acompañada, así como también de la información proporcionada por el Registro de Licitadores de la Provincia, surge un razonable cumplimiento a los extremos del Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como así también de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que, desde el punto de vista técnico, la empresa ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L. posee antecedentes y equipamiento suficiente para realizar los trabajos que se pretenden contratar;

Que, la oferta presentada por la empresa ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L luce razonablemente, considerando los parámetros económicos presupuestados;

Que, atento a aquel informe, este Departamento Ejecutivo Municipal estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°: Apruébase la Licitación Pública N°02/19, para contratar la ejecución de la obra “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00023/19.-

Art. 2°: Declárese admisible y procedente el recurso de impugnación interpuesto por la firma ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L. en relación a la propuesta presentada por la firma BAUZA INGENIERÍA S.R.L.-

Art. 3°: Rechácese por inadmisible la oferta presentada por BAUZA INGENIERÍA S.R.L., en razón de los argumentos expuestos en el considerando del presente Decreto.-

Art. 4°: Devuélvase a la firma ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L. la garantía de impugnación oportunamente presentada.-

Art. 5°: Adjudícase a la empresa ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L., la ejecución de la obra “INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01569290-8 (RP), por el monto de pesos dos millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento setenta con noventa y ocho centavos ($2.358.170,98).-

Art. 6°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto vigente en la Jurisdicción: 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 –Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 17.75.93–Fuentes de Financiamiento: Fondos Municipales.-

Art. 7°: Dispónese que por la Secretaría de Obras Públicas se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la Empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.-

Art. 8°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañado por los oferentes.-

Art. 9º: Notifíquese en legal forma a las oferentes, requiriendo a la firma adjuddicataria el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Obras Públicas.-

Art. 10°: Refréndese el presente Decreto por el Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 11°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00141/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0466-01580478-4 (NI)

Resumen

Autorizase a la Secretaría de Obras Públicas a llevar a cabo los trabajos detallados en las actuaciones de referencia, tendentes a la urgente provisión de materiales y mano de obra para la reposición de luminarias dañadas por las inclemencias climáticas producidas durante los días 04 a 09 de Marzo de 2019 en nuestra ciudad.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Lucas Condal, Secretario Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS -AÑO 2019 – N° 00141

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 MAR 2019

VISTO:

El Documento DE-0466-01580478-4 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de las inclemencias climáticas producidas durante los días 04 a 09 de Marzo de 2019, se produjo la caída de alrededor de dos mil quinientos (2.500) árboles, por lo que se registraron más de mil cien (1.100) reclamos efectuados por vecinos al Sistema de Atención Ciudadana (656 Reclamos de carácter crítico) superando la cantidad promedio diaria habitual;

Que, como consecuencia de ello, la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica detalló la magnitud del daño suscitado en el marco del sistema de alumbrado público, tras la caída de postes, riendas, roturas de artefactos, entre demás contingencias, mencionando los trabajos necesarios para contrarrestar la situación advertida;

Que, que ante la gravedad de dicha situación, deviene la necesidad imperiosa de contratar mano de obra y provisión de materiales para la reposición de luminarias dañadas por los efectos climáticos y así regularizar el estado del alumbrado público en el ejido municipal, fundamental en lo atinente a cuestiones de seguridad;

Que, los informes obrantes en autos especifican la urgencia en la realización de las contrataciones aludidas, proponiendo que las mismas se efectúen de manera directa, por un término razonable, a fin de contrarrestar la situación expuesta, sin perjuicio de los demás trámites que se puedan requerir a futuro. Ello, con un presupuesto estimado en la suma de pesos seis millones ciento sesenta mil ciento cuarenta y dos con 04/100 ($6.160.142,04);

Que, considerando el estado de la cuestión, y en aras de asegurar condiciones de contratación favorables en el marco de un procedimiento sujeto a pautas de transparencia en el actuar administrativo, se han requerido diversos presupuestos o cotizaciones;

Que, intervino el asistente legal de la Secretaria de Recursos Hídricos, quien aconsejó se autorice la contratación directa de la obra reseñada, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° inciso b) del Decreto D.M.M. N° 01857/79;

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Autorizase a la Secretaría de Obras Públicas a llevar a cabo los trabajos detallados en las actuaciones de referencia, tendentes a la urgente provisión de materiales y mano de obra para la reposición de luminarias dañadas por las inclemencias climáticas producidas durante los días 04 a 09 de Marzo de 2019 en nuestra ciudad.-

Art. 2º: Encuádrese la gestión que implique la mencionada obra dentro de la excepción al procedimiento establecido por el inciso b) del artículo 4° del Decreto D.M.M. N° 01857/79, autorizándose al Señor Secretario de Obras Públicas a celebrar los contratos respectivos.-

Art. 3º: Autorizase a la Secretaria de Hacienda a efectuar, previo a la celebración de todo acuerdo, la imputación presupuestaria correspondiente.-

Art. 4º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00116/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01574337-0 (NI)

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra de “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE, CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO; DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO. ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO Y RENOVACIÓN PLAZA PERÚ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/2016, contratada con la Empresa ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de cuarenta y un (41) días corridos, estableciéndose como fecha de finalización el día 03.03.19.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Lucas Condal, Secretario Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2019– Nº 00116

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 MAR 2019

VISTO:

El Documento DE-1073-01574337-0 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra: “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE, CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO; DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO. ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO Y RENOVACIÓN PLAZA PERÚ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/16, contratada con la Empresa ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A.

Que, la obra cuenta con ampliaciones de plazo, siendo la última vigente la operada por Decreto D.M.M. N° 00846/2018.

Que, en su informe la misma eleva Nota de Pedido Nº 256 por la que la contratista argumenta como causales del retraso en los trabajos, las precipitaciones acaecidas durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019.

Que, por ello la Asesoría Legal interviniente considera ajustado a derecho conceder el otorgamiento de dicha ampliación por un total de cuarenta y un (41) días corridos, con fundamento en las previsiones del artículo 53 del Pliego aplicable, lo que llevaría el término contractual al día 03.03.2019.

Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar el otorgamiento de un mayor plazo de ejecución, dictando al efecto el acto administrativo pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra de “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE, CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO; DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO. ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO Y RENOVACIÓN PLAZA PERÚ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/2016, contratada con la Empresa ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de cuarenta y un (41) días corridos, estableciéndose como fecha de finalización el día 03.03.19.

Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.

Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00005/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0430-01566855-1 (NI)

Resumen

Deróguese, a partir de la vigencia del presente, el Decreto D.M.M. Nº 00251/13.
Defínase como Gastos Menores de Funcionamiento a las erogaciones que por su naturaleza, afín al cumplimiento de funciones propias del organismo de origen, en orden a aspectos administrativos, técnicos u operativos en general, no superen individualmente el monto de pesos seis mil ($6.000). No serán reconocidos los gastos que revistan el carácter de patrimoniales cualquiera sea su monto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00005

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 ENE 2019

VISTO:

El Documento DE-0430-01566855-1 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, la atención de necesidades afines al funcionamiento de las distintas áreas en orden a lo técnico, administrativo y operativo en general, encuentran en el fondo fijo una respuesta inmediata y efectiva;

Que, conforme el Decreto D.M.M. Nº 00251/13 los fondos fijos no pueden superar individualmente el monto de pesos cinco mil ($5.000);

Que, atento al tiempo transcurrido resulta necesario proveer lo conducente a una actualización del tope individual establecido, de manera tal que la suma resulte adecuada para la satisfacción de las necesidades;

Que, por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo Municipal considera conveniente, necesario y oportuno dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Deróguese, a partir de la vigencia del presente, el Decreto D.M.M. Nº 00251/13.

Art. 2º: Defínase como Gastos Menores de Funcionamiento a las erogaciones que por su naturaleza, afín al cumplimiento de funciones propias del organismo de origen, en orden a aspectos administrativos, técnicos u operativos en general, no superen individualmente el monto de pesos seis mil ($6.000). No serán reconocidos los gastos que revistan el carácter de patrimoniales cualquiera sea su monto.

Art. 3º: Podrán ser atendidos con el Fondo Fijo, asignado al área al que se encuentran afectados, los gastos derivados de la conservación del parque automotor, maquinarias y equipos. Se incluyen en este concepto tanto las reparaciones como los repuestos necesarios para tal fin. Constituirá requisito previo, la intervención del organismo técnico competente en los comprobantes objeto del gasto.

Art. 4º.- En todos los casos deberán ser debidamente documentados, revistiendo los comprobantes respectivos las exigencias impuestos por la normativa vigente, y su rendición se ajustará a lo dispuesto en la Resolución del Departamento Ejecutivo Nº 014/13.-

Art. 5.- En todos los casos deberán ser debidamente documentados, revistiendo los comprobantes respectivos las exigencias impuestos por la normativa vigente, y su rendición se ajustará a lo dispuesto en la Resolución del Departamento Ejecutivo Nº 014/13.-

La reposición se realizará cada vez que se utilice y rinda el cincuenta por ciento (50%) del Fondo Fijo asignado.-

Art. 6º.- Refréndese el presente Decreto por la señora Secretaria de Hacienda.

Art. 7º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.