• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00281/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01585687-5 (N)

Resumen

Autorícese, por las razones expuestas en los considerandos del presente, agregar y deducir los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR PARQUE SUR GRAL. MANUEL BELGRANO”, Licitación Pública N° 08/2018, cuya contratista es la firma MONTAÑO CONSTRUCCIONES, en las cantidades y valores que se indican en el anexo del presente Decreto.
Autorícese la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de treinta y cinco (35) días corridos, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el día 22 de mayo de 2019.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00281

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 08 MAY 2019

VISTO:

El Expediente DE: 0448-01585687-5 (N) y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia la firma MONTAÑO CONSTRUCCIONES adjudicataria de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR PARQUE SUR GRAL. MANUEL BELGRANO”, Licitación Pública N° 08/2018, en respuesta al requerimiento de cotización por modificaciones de proyecto de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, remite presupuesto por tareas y accesorios sobre modificaciones proyectuales y agregados y deducciones relacionadas con la obra mayor.

Que la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, en virtud de las razones invocadas oportunamente, considera pertinente las deducciones y agregados de ítems descriptos en anexo, incrementándose el monto contractual, conforme a las previsiones establecidas por los artículos 41, 42 y 44 del Pliego General de Bases y Condiciones aplicable a la presente obra;

Que, asimismo, en virtud de la solicitud de la empresa contratista solicita ampliación de plazo por lluvia y exceso de humedad según artículo 53 del Pliego General de Bases y Condiciones; corresponde otorgar una ampliación de plazo total de treinta y cinco (35) días corridos, de los cuales veinte (20) días son por aplicación del “articulo 53 Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad” y quince (15) días por aplicación de los “artículos 41 Modificaciones del Proyecto, 42 Ampliaciones y/o Reducciones y 44 Adicionales”;

Que, en el expediente de referencia consta la expresa renuncia de la contratista, en forma de declaración jurada, a reclamar mayores costos de los pactados, gastos improductivos y/o cualquier otro rubro indemnizatorio;

Que lo expuesto totaliza un monto de ampliación de pesos $162.675,84 (ciento sesenta y dos mil, seiscientos setenta y cinco con 84/100), lo que representa el 0.58% del monto de obra original ($28.234.910,97);

Que, habiéndose dado lugar a la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento, la misma se expide enunciando que no existen observaciones jurídicas, y que corresponde el dictado del acto administrativo correspondiente;

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA:

Art. 1º: Autorícese, por las razones expuestas en los considerandos del presente, agregar y deducir los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR PARQUE SUR GRAL. MANUEL BELGRANO”, Licitación Pública N° 08/2018, cuya contratista es la firma MONTAÑO CONSTRUCCIONES, en las cantidades y valores que se indican en el anexo del presente Decreto.

Art. 2º: Autorícese la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de treinta y cinco (35) días corridos, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el día 22 de mayo de 2019.

Art. 3º: Autorícese a imputar el presente gasto en el presupuesto vigente en la Categoría Programática 18.76.61, Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal, la suma de pesos ciento sesenta y dos mil seiscientos setenta y cinco con 84/100 ($162.675,84)

Art. 4º: Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que previa notificación en legal forma a la contratista, glosará estas actuaciones en el legajo de obra respectivo.

Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00907/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01560887-0 (VS)

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripta el día 21 de diciembre de 2018 entre esta Municipalidad y la Empresa EFE CONSTRUCCIONES Unipersonal de CARLOS ALBERTO FIERRO, adjudicataria de la ejecución de la obra “RESERVA NATURAL URBANA DEL OESTE – VIVERO DE SITIO”, Licitación Pública N°05/2018, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, con índices del mes de julio de 2018 para los Certificados de Obra Definitivo Nº01 agosto/2018 y Nº02 septiembre/2018, y con índices del mes de septiembre 2018 para el Certificado de Obra Definitivo Nº03 octubre/2018 , que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00907

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 28 DIC 2018
VISTO:

El Expediente DE: 0448-01560887-0 (VS), y;

CONSIDERANDO:

Que, el referido expediente contiene las actuaciones que originaron el Acta de Redeterminación de Precios, suscripta el día 21 de diciembre de 2018 entre esta Municipalidad y la Empresa EFE CONSTRUCCIONES Unipersonal de CARLOS ALBERTO FIERRO, adjudicataria de la ejecución de la obra “RESERVA NATURAL URBANA DEL OESTE – VIVERO DE SITIO”, Licitación Pública N°05/2018, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial Nº 12.046, con índices del mes de julio de 2018 para los Certificados de Obra Definitivo Nº01 agosto/2018 y Nº02 septiembre/2018, y con índices del mes de septiembre 2018 para el Certificado de Obra Definitivo Nº03 octubre/2018;

Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere la precitada Acta de Redeterminación, la que forma parte integrante del presente Decreto;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el ACTA REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripta el día 21 de diciembre de 2018 entre esta Municipalidad y la Empresa EFE CONSTRUCCIONES Unipersonal de CARLOS ALBERTO FIERRO, adjudicataria de la ejecución de la obra “RESERVA NATURAL URBANA DEL OESTE – VIVERO DE SITIO”, Licitación Pública N°05/2018, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, con índices del mes de julio de 2018 para los Certificados de Obra Definitivo Nº01 agosto/2018 y Nº02 septiembre/2018, y con índices del mes de septiembre 2018 para el Certificado de Obra Definitivo Nº03 octubre/2018 , que como Anexo se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00335/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1157-01588525-4 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil de Pescadores de la Provincia de Santa Fe, en fecha 14 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00335

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE-1157-01588525-4 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil de Pescadores de la Provincia de Santa Fe en fecha 14 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil de Pescadores de la Provincia de Santa Fe, en fecha 14 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00346/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1064-01600005-1 (NI)

Resumen

Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la readecuación de ítems con ampliación de monto relativo a la obra “PLAN DIRECTOR DESAGÜES PLUVIALES CIUDAD DE SANTA FE – CUENTA FLORES – COLECTOR PRINCIPAL ESPORA”, correspondiente a la Licitación Pública N°07/2016, contratada con la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE REC. HIDRICOS – AÑO 2019 – Nº 00346

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 MAY 2019

VISTO:

El Expediente DE-1064-01600005-1 (NI); y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Secretaría de Recursos Hídricos elaboró una propuesta de modificación de la obra denominada “PLAN DIRECTOR DESAGÜES PLUVIALES CIUDAD DE SANTA FE – CUENTA FLORES – COLECTOR PRINCIPAL ESPORA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 7/2016, contratada con la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., conforme los términos del Decreto D.M.M. N° 02298/2016;

Que, las modificaciones refieren a la ampliación de los ítems N° 9, 13 y 14, la reducción de los ítems N° 17, 18 y 19, y la creación de los ítems N° 25, 26, 27, 28, 29 y 30;

Que, los ítems a crear obedecen a la necesidad de resolver la problemática suscitada en el desarrollo de la obra en aquellos sectores donde no se encontraba definido el límite entre veredas y calzada, implicando ello la necesidad de tomar medidas adicionales como la construcción de un tramo de acueducto y afectación de pozos negros a lo largo de la traza;

Que, asimismo, la creación de los ítems N° 29 y 30 encuentran fundamento en la gestión pertinente a efectos que las calles a intervenir queden en un mejor estado que el antecedente al paso de la obra;

Que, por otro lado, surge la necesidad de ampliar ítems que permitan atender las adecuaciones de obra con la finalidad de que el conducto cumpla con su cometido;

Que, finalmente, resulta necesario reducir las cantidades previstas para los ítems N° 17, 18 y 19 dada la propuesta de mejora de cotización del ítem pavimento de hormigón para la unificación de toda la traza;

Que, las modificaciones a introducir implican un aumento del monto contractual por la suma de pesos catorce millones setecientos setenta y dos mil ciento cincuenta y uno con cincuenta y un centavos ($14.772.151,51), implicando ello una ampliación de la obra equivalente al siete con cuarenta por ciento (7,40%) respecto al monto contractual originariamente pactado;

Que, la Supervisión Técnica de la Dirección de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda ha brindado la no objeción a la presente modificación de obra y readecuación de ítems mediante Informe N° IF-2019-12811379-APN-DO#MI;

Que, mediante Convenio por Mayor Financiamiento suscripto por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de fecha 21.05.2019 se acordó ampliar el monto previsto por el “Convenio de Cooperación y Financiación para la ejecución de la obra Colector Principal Espora en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz – Provincia de Santa Fe” de fecha 23.08.2016, por el monto requerido para atender la modificación de la obra y la readecuación de ítems cuyo valor asciende a la suma de pesos catorce millones setecientos setenta y dos mil ciento cincuenta y uno con cincuenta y un centavos ($14.772.151,51);

Que, se han remitido los actuados a la asesoría legal de la Secretaría de Recursos Hídricos, quien mediante Dictamen Jurídico no encuentra objeciones que formular;

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°: Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la readecuación de ítems con ampliación de monto relativo a la obra “PLAN DIRECTOR DESAGÜES PLUVIALES CIUDAD DE SANTA FE – CUENTA FLORES – COLECTOR PRINCIPAL ESPORA”, correspondiente a la Licitación Pública N°07/2016, contratada con la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a realizar la modificación presupuestaria en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 23.75.80–, Fuentes de Financiamiento: 133 – la suma de pesos catorce millones setecientos setenta y dos mil ciento cincuenta y uno con cincuenta y un centavos ($14.772.151,51).

Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Control de Obras Hídricas, que notificará en legal forma a la contratista y luego archivará estas actuaciones en el legajo de obra.

Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hidricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00334/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124- 01589869-5 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Onda Verde Organizada Limitada, en fecha 17 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00334

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE-1124- 01589869-5 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria- Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Onda Verde Organizada Limitada, en fecha 17 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Onda Verde Organizada Limitada, en fecha 17 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00106/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01549144-2 (VS)

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripta el día 21 de febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Firma COEMYC S.A. adjudicataria de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA II”, Licitación Pública N°09/2017, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado de Obra Definitivo Nº 08 del mes de septiembre de 2018, con índices del mes de agosto de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00106

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 MAR 2019

VISTO:

El Expediente DE: 0448-01549144-2 (VS), y;

CONSIDERANDO:

Que, el referido expediente contiene las actuaciones que originaron el Acta de Redeterminación de Precios, suscripta el día 21 de febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Firma COEMYC S.A. adjudicataria de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA II”, Licitación Pública N°09/2017, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial Nº 12.046, para el Certificado de Obra Definitivo Nº 08 del mes de septiembre de 2018, con índices del mes de agosto de 2018;

Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere la precitada Acta de Redeterminación, la que forma parte integrante del presente Decreto;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el ACTA REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripta el día 21 de febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Firma COEMYC S.A. adjudicataria de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA II”, Licitación Pública N°09/2017, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado de Obra Definitivo Nº 08 del mes de septiembre de 2018, con índices del mes de agosto de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarías de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, de Hacienda y de Gobierno.

Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00033/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: CO-0062-01507440-4

Resumen

Determínese a la Subsecretaría de Planeamiento de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, como autoridad de aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 12.620.-
Establécese que los alumnos regulares del nivel secundario deberán presentar, como documental al efecto de acceder al beneficio anual del Boleto Secundario Gratuito:
a) Copia del D.N.I., con último domicilio en la ciudad de Santa Fe,
b) Tarjeta SUBE registrada a nombre del solicitante.
c) Boletín de calificaciones o comprobante de escolaridad, o documento afín.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00033

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 FEB 2019

VISTO:

El Expediente CO-0062-01507440-4, la Ordenanza Nº 12.620, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza mencionada se implementó en el ámbito municipal la figura del el Boleto Educativo Municipal Gratuito, disponible para los estudiantes del nivel secundario de instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado, incluidos los bachilleratos populares que tengan asiento en la ciudad;

Que, el precitado boleto cuenta con un límite de dos pasajes diarios gratuitos, que podrán ser utilizados durante días hábiles del ciclo escolar, entre los meses de marzo a noviembre del año;

Que, con el objetivo de garantizar el acceso al beneficio, los usuarios respectivos deberán acreditar, al comienzo de cada año, la calidad de alumno regular y los demás requisitos que a tal efecto se establezcan;

Que, resulta necesario reglamentar la Ordenanza sancionada, a fin de establecer los requisitos operativos para que los usuarios puedan acceder al beneficio respectivo;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Determínese a la Subsecretaría de Planeamiento de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, como autoridad de aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 12.620.-

Art. 2º: Establécese que los alumnos regulares del nivel secundario deberán presentar, como documental al efecto de acceder al beneficio anual del Boleto Secundario Gratuito:
a) Copia del D.N.I., con último domicilio en la ciudad de Santa Fe,
b) Tarjeta SUBE registrada a nombre del solicitante.
c) Boletín de calificaciones o comprobante de escolaridad, o documento afín.

Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y la Señora Secretaria de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00333/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1157- 01591615-8 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Raíces del Litoral Limitada, en fecha 20 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00333

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE-1157- 01591615-8 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Raíces del Litoral Limitada, en fecha 20 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Raíces del Litoral Limitada, en fecha 20 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00220/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-0467-01574447-7 (NI)

Resumen

Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°01/2018, contratada con la firma COIVALSA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 16 de junio de 2019.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE RECURSOS. HIDRICOS – AÑO 2019– Nº 00220

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 ABR 2019

VISTO :

El Expediente DE-0467-01574447-7 (NI) y;

CONSIDERANDO :

Que, mediante el referido expediente la Dirección Ejecutiva de Mantenimiento de la Red de Drenaje Urbano dependiente de la Secretaria de Recursos Hidricos elevó la propuesta de ampliación de ítem y del monto contractual de la obra: “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°01/2018, contratada con la firma COIVALSA S.A, que fuera autorizado mediante Decreto D.M.M. N.° 00423/2018.

Que, en su informe, la precitada Dirección manifiesta que, producto de la realización de tareas de limpieza y rectificación de canales a cielo abierto, surgió la necesidad de incorporar la limpieza de nuevos canales que no estaban previstos en el proyecto original.

Que, en consecuencia, resulta necesario disponer la ampliación de los ítems N° 1, 2, 3, 4 y 5 contemplados contractualmente, los que ascienden a la suma de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y siete con veinte centavos ($1.455.187,20.-).

Que, por ello, la citada Dirección aconseja otorgar una ampliación de plazo de obra por sesenta (60) días corridos, llevando el nuevo plazo de finalización al día 16.06.2019.

Que, la Asesoría Legal de dicha Secretaria emitió dictamen jurídico correspondiente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), manifestando que jurídicamente procede la solicitud de ampliación de ítems y de plazo, por encuadrar en las disposiciones de los art. 42 y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la obra.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°01/2018, contratada con la firma COIVALSA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 16 de junio de 2019.

Art. 3°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a realizar la modificación presupuestaria en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 26.75.52–, Fuentes de Financiamiento: 132- la suma de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y siete con veinte centavos ($1.455.187,20.-).

Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Hidráulica, que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la presente obra.

Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hidricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00332/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE 1157-01588557-7(NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Cambiar Por La Gente Limitada, en fecha 20 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00332

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE 1157-01588557-7(NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria- Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Cambiar Por La Gente Limitada, en fecha 20 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educati