INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Por Un Nuevo Horizonte Limitada, en fecha 04 de Abril de 2019, que acompañan al presente.-

Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00210

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 10 ABR 2019

VISTO:

El Documento Nº DE-1157-01579652-7 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Por Un Nuevo Horizonte Limitada, en fecha 08 de Abril de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Por Un Nuevo Horizonte Limitada, en fecha 04 de Abril de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Disponer la redeterminación de precios, solicitada por la Empresa Urbaser Argentina S.A. – Transportes Olivos S.A.C.I.F. – UTE, prestataria de los servicios de Recolección de Residuos, Asistencia a Minibasurales, Barrido Manual, Barrido Mecánico, Levante de Montones, Levante General de Montones de Calles sin Cordones según Decreto D.M.M. Nº 00276/13, Levante General de Montones de calles sin Cordones según Decreto D.M.M. Nº 01266/15 y Levante General Montones de calles sin Cordones según Decreto D.M.M. Nº 02369/16, por la diferencia de precios unitarios del mes de noviembre/18 en relación a los precios fijados por Resoluciones Nº 453/18, Nº 538/18 y Nº 103/2019; cuyos precios unitarios serán los indicados en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.-

Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg.Ma Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

RESOLUCION Nº 234
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 MAY 2019
VISTO:
El Documento DE-0448-01567208-2 (VS) y sus gloses, y;
CONSIDERANDO:
Que, la empresa Urbaser Argentina S.A.-Transportes Olivos S.A.C.I.F.-UTE, prestataria del servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios, Barrido y Limpieza de Calles, solicita recomposición y reajuste de precios unitarios por los servicios de Recolección de Residuos, Asistencia a Minibasurales, Barrido Manual, Barrido Mecánico, Levante de Montones, Levante General de Montones de Calles sin Cordones según Decreto D.M.M. Nº 00276/13, Levante General montones de calles sin cordones según Decreto D.M.M. Nº 01266/15 y Levante General Montones de calles sin cordones según Decreto D.M.M. Nº 02369/16, en este caso por la diferencia de precios unitarios del mes de noviembre/18 en relación a los precios correspondientes a los meses actualizados en las Resoluciones Nº 453/18, Nº 538/18 y Nº 103/2019;
Que, lo solicitado se encuentra previsto en la cláusula cuarta del convenio numerado y registrado por Decreto D.M.M. Nº 00698/04, la cual establece: ” Las partes acuerdan que los precios unitarios de los servicios – a partir del cual se establecerá la base de cómputo- corresponderá al mes de Mayo de 2004, lo que permanecerán vigentes hasta la finalización del presente convenio. En caso de que el costo unitario de cualquiera de los servicios superara el 5% de variación del último precio vigente, aquel en el cual se verificará dicha modificación podrá ser redeterminado a solicitud de cualquiera de las partes. Ese valor redeterminado se aplicará a ese servicio y se hará efectivo a partir de la certificación y liquidación del mes inmediato posterior al que se produjere la variación mencionada”, prorrogada por Decreto D.M.M. Nº 00499/07;
Que, por su parte, el Asistente Técnico de la Secretaría de Hacienda informa que el nuevo precio aplicable resulta ser: i) Recolección de Residuos, por la suma de pesos setenta y seis con cuarenta centavos ($ 76,40); ii) Asistencia a Minibasurales, por la suma de pesos cuatrocientos treinta y ocho con cuarenta y nueve centavos ($ 438,49); iii) Barrido Manual, por la suma de pesos trescientos veinticuatro con siete centavos ($324,07); iv) Barrido Mecánico, por la suma de pesos cincuenta y seis con catorce centavos ( $ 56,14); v) Levante Montones, por la suma de pesos dos millones setecientos noventa y ocho mil cincuenta y cuatro con doce centavos ($ 2.798.054,12); vi) Levante General Montones de calles sin Cordones según Decreto D.M.M. Nº 00276/13, por la suma de pesos dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil ciento cuatro con diecinueve centavos ($2.463.104,19); vii) Levante General Montones de calles sin Cordones según Decreto D.M.M. Nº 01266/15, por pesos un millón setecientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y uno con veintidós centavos ($1.797.471,22) y viii) Levante Gral. Montones de calles sin cordones según Decreto D.M.M. Nº 02369/16, por pesos un millón ciento cincuenta y siete mil setecientos veinte con doce centavos ($1.157.720.12);
Que, intervino la Asistente Legal de la Secretaria de Ambiente y Espacios Públicos, emitiendo el informe correspondiente, (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión);
Que, por lo expuesto corresponde el reconocimiento de mayores costos para los servicios precitados, resultando este Departamento Ejecutivo Municipal competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
R E S U E L V E:
Art. 1º: Disponer la redeterminación de precios, solicitada por la Empresa Urbaser Argentina S.A. – Transportes Olivos S.A.C.I.F. – UTE, prestataria de los servicios de Recolección de Residuos, Asistencia a Minibasurales, Barrido Manual, Barrido Mecánico, Levante de Montones, Levante General de Montones de Calles sin Cordones según Decreto D.M.M. Nº 00276/13, Levante General de Montones de calles sin Cordones según Decreto D.M.M. Nº 01266/15 y Levante General Montones de calles sin Cordones según Decreto D.M.M. Nº 02369/16, por la diferencia de precios unitarios del mes de noviembre/18 en relación a los precios fijados por Resoluciones Nº 453/18, Nº 538/18 y Nº 103/2019; cuyos precios unitarios serán los indicados en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.-
Art. 2º: Disponer la aplicación de dichos precios a los servicios prestados a partir del mes de Diciembre del año 2018.-
Art. 3º: Remitir copia de la presente a Dirección de Administración Financiera. Cumplimentado, ARCHÉVESE.-

Resumen
Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Navarrito, en fecha 16 de Abril de 2019, que acompañan al presente.-

Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00251

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 ABR 2019

VISTO:

El Documento Nº DE- 1124-01560195-8 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Navarrito, en fecha 16 de Abril de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Navarrito, en fecha 16 de Abril de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00348/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01596531-2 (N)

Resumen
Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR PARQUE SUR GRAL. MANUEL BELGRANO”, Licitación Pública Nº 08/2018, contratada con la firma MONTAÑO CONSTRUCCIONES, por el término de doce (12) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 03 de junio de 2019.-

Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00348

SANTA FE DE LA VERA CRUZ; 27 MAY 2019

VISTO:

El Documento DE-0448-01596531-2 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma MONTAÑO CONSTRUCCIONES, de Diego Hernán Montaño, en su caracter contratista de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR PARQUE SUR GRAL. MANUEL BELGRANO”, correspondiente a la Licitación Pública Nº 08/2018, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de marzo y abril del año 2019;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan las Planillas mensuales pluviométricas del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – Universidad Nacional del Litoral, correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2019;

Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo al Art. Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar doce (12) días corridos por lluvia y exceso de humedad;

Que, en el expediente de referencia consta la expresa renuncia de la contratista, en forma de declaración jurada, a reclamar mayores costos de los pactados, gastos improductivos y/o cualquier otro rubro indemnizatorio;

Que, habiendo tomado intervención la Sra. Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR PARQUE SUR GRAL. MANUEL BELGRANO”, Licitación Pública Nº 08/2018, contratada con la firma MONTAÑO CONSTRUCCIONES, por el término de doce (12) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 03 de junio de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese al presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00351/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE 0935-01598897-5 (NI)

Resumen

Declárese de INTERÉS MUNICIPAL las “Jornadas Federales de Rehabilitación Adhesiva y Estética SODYMD-COS Santa Fe” que se desarrollará los días 6 y 7 de junio del corriente año en Centro de Convenciones “Los Maderos” de nuestra ciudad.-

Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 00351

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 28 MAY 2019

VISTO:

El Documento DE 0935-01598897-5 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación de referencia, el Círculo Odontológico Santafesino y la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales de la Asociación Odontológica Argentina, solicita se declare de Interés Municipal las “Jornadas Federales de Rehabilitación Adhesiva y Estética SODYMD-COS Santa Fe” que se desarrollará los días 6 y 7 de junio del corriente año en Centro de Convenciones “Los Maderos” de nuestra ciudad.

Que, las mencionadas jornadas contarán con la presencia de destacados disertantes de reconocimiento internacional y entidades odontológicas del país, quienes dictaran Cursos y Seminarios con Profesores y Referentes de la Operatoria y de Materiales Dentales.

Que, dada la relevancia académica y profesional de las jornadas, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno adherir al encuentro y dictar el acto administrativo que así lo declare.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art.1º: Declárese de INTERÉS MUNICIPAL las “Jornadas Federales de Rehabilitación Adhesiva y Estética SODYMD-COS Santa Fe” que se desarrollará los días 6 y 7 de junio del corriente año en Centro de Convenciones “Los Maderos” de nuestra ciudad.-

Art. 2º: Refréndese por la Señora Secretaria de Gobierno.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

Resumen
Numérense y regístrense en el D.M.M. los Convenios de Colaboración suscriptos entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y las entidades detalladas en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.-

Fimantes
Abog. José Manuel Corral, Intendente
Abog. María Cecilia Battistutti, Secretaria de Desarrollo Social
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – AÑO 2019– Nº 00342

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento DE-0479-01589519-6 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación de referencia, la Secretaría de Desarrollo Social adjunta Convenios de Colaboración suscriptos entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y diversas entidades de la ciudad abocadas a la realización actividades deportivas.

Que, tales convenios tienen por objeto establecer lazos de mutua colaboración y coordinación de tareas para desarrollar cursos de natación de carácter gratuito para adultos mayores, logrando así mejorar sus capacidades físicas, favorecer la integración social y la incorporación de valores como respeto a la diversidad, igualdad, tolerancia, amistad, solidaridad y compañerismo.

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal es competente para dictar el pertinente acto administrativo de numeración y registración.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º.- Numérense y regístrense en el D.M.M. los Convenios de Colaboración suscriptos entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y las entidades detalladas en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.-

Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno, de Hacienda y de Desarrollo Social.-

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00360/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-0467-01590622-5 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Pueblo de Jehová Limitada, en fecha 24 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00360

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE-0467-01590622-5 (NI) y;
CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Pueblo de Jehová Limitada, en fecha 24 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Obras Públicas Locales Menores”, que como Anexos I y II se acompañan.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Pueblo de Jehová Limitada, en fecha 24 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00362/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1157- 01591613-3(NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Vamos por Más Limitada, en fecha 23 de Mayo de 2019, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00362

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE-1157- 01591613-3(NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Vamos por Más Limitada, en fecha 23 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Vamos por Más Limitada, en fecha 23 de Mayo de 2019, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00149/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01536401-1

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripta el día 21 de febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Firma COEMYC S.A. adjudicataria de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA 2”, Licitación Pública N°09/2017, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para los Certificados de Obra Definitivos Nº 06 bis y Nº 07 bis, de los meses de julio y agosto de 2018, con índices del mes de marzo de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00149

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 MAR 2019

VISTO:

El Expediente DE: 0448-01536401-1 (VS), y;

CONSIDERANDO:

Que, el referido expediente contiene las actuaciones que originaron el Acta de Redeterminación de Precios, suscripta el día 21 de febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Firma COEMYC S.A. adjudicataria de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA 2”, Licitación Pública N°09/2017, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial Nº 12.046, para los Certificados de Obra Definitivos Nº 06 bis y Nº 07 bis, de los meses de julio y agosto de 2018, con índices del mes de marzo de 2018;

Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere la precitada Acta de Redeterminación, la que forma parte integrante del presente Decreto;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el ACTA REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripta el día 21 de febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Firma COEMYC S.A. adjudicataria de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA 2”, Licitación Pública N°09/2017, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para los Certificados de Obra Definitivos Nº 06 bis y Nº 07 bis, de los meses de julio y agosto de 2018, con índices del mes de marzo de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarías de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, de Hacienda y de Gobierno.

Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00038/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente:

Resumen

Convóquese al Honorable Concejo Municipal a sesiones extraordinarias, de conformidad a los motivos expresados en el considerando, a los fines de dar tratamiento legislativo al pedido de autorización para la obtención de un préstamo de hasta diez millones de euros (€10.000.000) o su equivalente en dólares estadounidenses, por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo, destinado a financiar el “Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor y de las Industrias Creativas de la ciudad de Santa Fe”, que obra en las actuaciones administrativas CO-0062-01562694-8.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 00038

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 08 FEB 2019
VISTO:
El artículo 41, inc. 10º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2.756; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Mensaje Nº 44/18, este Departamento Ejecutivo elevó el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto para el ejercicio 2019, en cuyo Título IV se solicitó al Honorable Concejo Municipal autorización para la obtención de un préstamo de hasta diez millones de euros (€10.000.000) o su equivalente en dólares estadounidenses, por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo ( AFD), destinado a financiar el “Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor y de las Industrias Creativas de la ciudad de Santa Fe”, tendente a la puesta en valor de dos edificios patrimoniales, referentes al Mercado Progreso y el ex Liceo Municipal, para así convertirlos en espacios de innovación y emprendedorismo, vinculados al programa Santa Fe Activa.
Que dicho proyecto pretende contribuir a la transformación de Santa Fe en una de las principales ciudades innovadoras del país a través del fortalecimiento del ecosistema emprendedor local y, particularmente, del sector de las industrias creativas, promoviendo el fortalecimiento institucional de las políticas públicas existentes y la generación de capacidades y oportunidades emprendedoras en la ciudad.
Que, es dable destacar que las condiciones de otorgamiento del préstamo –con un plazo de devolución del capital a quince años, con cinco años de gracia y diez de amortización, a tasa Euribor, la cual se aplicará según los términos de referencia de la AFD, con pagos semestrales- resultan sumamente ventajosas para los intereses públicos de la comunidad santafesina, en la medida que permite la recuperación de dos edificios patrimoniales y al mismo tiempo transformarlos en espacio de desarrollo de empresas emergentes con alto impacto en la economía social y regional.
Que el Estado Nacional – que presta la garantía soberana del préstamo de la AFD- ha evaluado favorablemente y priorizado dicho proyecto, siendo indispensable para la suscripción de los convenios respectivos y el desembolso de los fondos, contar con la aprobación por parte del Cuerpo deliberativo local de la operación de crédito en la primera quincena de febrero.
Que, la Ley Nº 2756, en su artículo 41 inciso 10º, reconoce como atribución del Intendente Municipal convocar a sesiones extraordinarias durante el receso del Concejo, siempre que así lo requiera algún asunto urgente, cuestión que se advierte sobradamente en el presente requerimiento.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Convóquese al Honorable Concejo Municipal a sesiones extraordinarias, de conformidad a los motivos expresados en el considerando, a los fines de dar tratamiento legislativo al pedido de autorización para la obtención de un préstamo de hasta diez millones de euros (€10.000.000) o su equivalente en dólares estadounidenses, por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo, destinado a financiar el “Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor y de las Industrias Creativas de la ciudad de Santa Fe”, que obra en las actuaciones administrativas CO-0062-01562694-8.-
Art. 2º.- Solicítese al Honorable Concejo Municipal que las sesiones extraordinarias sean realizadas el día 14 de febrero del presente año.-
Art. 3º.- Notifíquese con Nota de estilo de lo dispuesto en el presente Decreto al Honorable Concejo Municipal.-
Art. 4º.- Refréndese el presente por la Señora Secretaria de Gobierno.-
Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-