- Procedencia: DEM
- Tipo de Normativa: Decreto DMM
- N° Decreto DMM: 00220/2019
- Fecha de Sanción: —
- Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
- N° expediente: DE-0467-01574447-7 (NI)
Resumen
Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°01/2018, contratada con la firma COIVALSA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 16 de junio de 2019.
Firmantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
Texto completo de la norma
DECRETO D.M.M. – SEC. DE RECURSOS. HIDRICOS – AÑO 2019– Nº 00220
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 ABR 2019
VISTO :
El Expediente DE-0467-01574447-7 (NI) y;
CONSIDERANDO :
Que, mediante el referido expediente la Dirección Ejecutiva de Mantenimiento de la Red de Drenaje Urbano dependiente de la Secretaria de Recursos Hidricos elevó la propuesta de ampliación de ítem y del monto contractual de la obra: “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°01/2018, contratada con la firma COIVALSA S.A, que fuera autorizado mediante Decreto D.M.M. N.° 00423/2018.
Que, en su informe, la precitada Dirección manifiesta que, producto de la realización de tareas de limpieza y rectificación de canales a cielo abierto, surgió la necesidad de incorporar la limpieza de nuevos canales que no estaban previstos en el proyecto original.
Que, en consecuencia, resulta necesario disponer la ampliación de los ítems N° 1, 2, 3, 4 y 5 contemplados contractualmente, los que ascienden a la suma de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y siete con veinte centavos ($1.455.187,20.-).
Que, por ello, la citada Dirección aconseja otorgar una ampliación de plazo de obra por sesenta (60) días corridos, llevando el nuevo plazo de finalización al día 16.06.2019.
Que, la Asesoría Legal de dicha Secretaria emitió dictamen jurídico correspondiente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), manifestando que jurídicamente procede la solicitud de ampliación de ítems y de plazo, por encuadrar en las disposiciones de los art. 42 y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la obra.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.
Art. 1°: Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°01/2018, contratada con la firma COIVALSA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 16 de junio de 2019.
Art. 3°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a realizar la modificación presupuestaria en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 26.75.52–, Fuentes de Financiamiento: 132- la suma de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y siete con veinte centavos ($1.455.187,20.-).
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Hidráulica, que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la presente obra.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hidricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-