• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DPB
• N° Decreto DPB: 0109/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE 0491-01590939-3 (NI)

Resumen

Acéptese al 31 de mayo de 2019 la renuncia al cargo del agente Miguel Ángel VILLALBA, (Código Nº 11561), D.N.I. Nº 10.523.118, Permanente, con Funciones de Conductor de Ambulancia, Categoría 16, Agrupamiento V-Mantenimiento y Producción, dependiente de la Dirección de COBEM, a fin de acogerse al beneficio previsional de Jubilación Ordinaria y haber gozado a tal fecha la totalidad de los descansos compensatorios y/o días de licencias anuales ordinarias (art. 44º de la Ley 9256/83 y art. 1º del Decreto 2863/91).-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
C.P.N. Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.P.B. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 0109

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 MAY 2019

VISTO:

El Documento DE 0491-01590939-3 (NI); y,

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, el agente Miguel Ángel VILLALBA, (Código Nº 11561), D.N.I. Nº 10.523.118, presenta su renuncia para acogerse al beneficio de Jubilación Ordinaria;

Que, la Dirección de Personal informa que el agente revista en esta Administración en calidad de Permanente, con Funciones de Conductor de Ambulancia, Categoría 16, Agrupamiento V-Mantenimiento y Producción, dependiente de la Dirección de COBEM;

Que, señala que se encuentra incluido en la Resolución Nº 183/18 y a la fecha de baja, no se le adeudarán días de licencias y/o compensatorios;

Que, debe aceptarse la renuncia a partir del 31.05.19;

Que, de acuerdo a la notificación realizada por la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, a través de su Director de Administración, el agente se encuentra en condiciones de obtener el beneficio previsional gestionado, debiendo cesar en toda actividad en relación de dependencia según lo normado por los arts. 77º inc. a) y 84º de la Ordenanza Nº 6.166, quedando sujeto el acuerdo del beneficio a las disposiciones de la Ley vigente al cese;

Que, la Subsecretaría de la Función Pública, aconseja que se acepte la renuncia del agente al 31.05.19, a fin de acogerse al beneficio previsional de Jubilación Ordinaria;

Que, debe dictarse al acto administrativo que así lo disponga;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art. 1º: Acéptese al 31 de mayo de 2019 la renuncia al cargo del agente Miguel Ángel VILLALBA, (Código Nº 11561), D.N.I. Nº 10.523.118, Permanente, con Funciones de Conductor de Ambulancia, Categoría 16, Agrupamiento V-Mantenimiento y Producción, dependiente de la Dirección de COBEM, a fin de acogerse al beneficio previsional de Jubilación Ordinaria y haber gozado a tal fecha la totalidad de los descansos compensatorios y/o días de licencias anuales ordinarias (art. 44º de la Ley 9256/83 y art. 1º del Decreto 2863/91).-

Art. 2º: Por Dirección de Personal notifíquese al agente de lo dispuesto.-

Art. 3º: Remítase a través de la Dirección de Personal, copia del presente Decreto a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.-

Art. 4º: Refréndese por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dése al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DPB
• N° Decreto DPB: 0108/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE 1035-01582501-1 (NI)

Resumen

Acéptese a partir del 30 de abril de 2019 la renuncia al cargo del agente Osvaldo Héctor VALLEJOS (Código Nº 6864), D.N.I. Nº 12.850.955, Permanente, con Funciones de Oficial de Servicios Varios, Categoría 13/15 por promoción, Agrupamiento V- Mantenimiento y Producción, dependiente de la Dirección de Complejo Ambiental, a fin de acogerse al beneficio previsional de Jubilación Ordinaria y haber gozado a tal fecha la totalidad de los descansos compensatorios y/o días de licencias anuales ordinarias (art. 44º de la Ley 9256/83 y art. 1º del Decreto 2863/91).-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.P.B. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 0108

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 MAY 2019

VISTO:

El Documento DE 1035-01582501-1 (NI); y,

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, el agente Osvaldo Héctor VALLEJOS (Código Nº 6864), D.N.I. Nº 12.850.955, presenta su renuncia para acogerse al beneficio de Jubilación Ordinaria;

Que, la Dirección de Personal informa que el agente revista en esta Administración en calidad de Permanente, con Funciones de Oficial de Servicios Varios, Categoría 13/15 por promoción, Agrupamiento V- Mantenimiento y Producción, dependiente de la Dirección de Complejo Ambiental;

Que, en el mismo informe se establece que debe aceptarse la renuncia a partir del 30.04.19, aclarando que a dicha fecha, no se le adeudarán días de licencias y/o compensatorios;

Que, de acuerdo a la notificación realizada por la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, a través de su Director de Administración, el agente se encuentra en condiciones de obtener el beneficio previsional gestionado, debiendo cesar en toda actividad en relación de dependencia según lo normado por los arts. 77º inc. a) y 84º de la Ordenanza Nº 6.166, quedando sujeto el acuerdo del beneficio a las disposiciones de la Ley vigente al cese;

Que, la Subsecretaría de la Función Pública, aconseja que se acepte la renuncia al 30.04.19, a fin de acogerse al beneficio previsional de Jubilación Ordinaria;

Que, debe dictarse al acto administrativo que así lo disponga;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art. 1º: Acéptese a partir del 30 de abril de 2019 la renuncia al cargo del agente Osvaldo Héctor VALLEJOS (Código Nº 6864), D.N.I. Nº 12.850.955, Permanente, con Funciones de Oficial de Servicios Varios, Categoría 13/15 por promoción, Agrupamiento V- Mantenimiento y Producción, dependiente de la Dirección de Complejo Ambiental, a fin de acogerse al beneficio previsional de Jubilación Ordinaria y haber gozado a tal fecha la totalidad de los descansos compensatorios y/o días de licencias anuales ordinarias (art. 44º de la Ley 9256/83 y art. 1º del Decreto 2863/91).-

Art. 2º: Por Dirección de Personal notifíquese al agente de lo dispuesto.-

Art. 3º: Remítase a través de la Dirección de Personal, copia del presente Decreto a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.-

Art. 4º: Refréndese el presente por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dése al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Resolución Intendente
• N° Resolución Intendente: 208/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1035-01559653-9 (NI)

Resumen

Fijar el nuevo precio unitario por tonelada de residuos tratados por la Empresa MILICIC S.A. en la suma de pesos novecientos diecisiete con setenta y tres ($ 917,73), conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato y Anexo I del contrato numerado y registrado por Decreto D.M.M. Nº 01659/08, por las razones expuestas en los considerandos precedentes.-
Disponer la aplicación de dicho precio a los servicios prestados a partir del mes de octubre del año 2018.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

RESOLUCION Nº 208

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 MAY 2019

VISTO:

El Documento DE-1035-01559653-9 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa MILICIC S.A, en el marco del Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos por el Sistema de Relleno Sanitario, solicita la redeterminación del precio unitario por tonelada de residuos tratados de acuerdo a los últimos índices disponibles, correspondientes al mes de septiembre del año 2018, para ser aplicados a partir de octubre del dicho año;

Que, lo solicitado se encuentra previsto en la cláusula quinta y Anexo I del contrato celebrado con la empresa, numerado y registrado por Decreto D.M.M. Nº 01659/08;

Que, el Asistente Técnico de la Secretaría de Hacienda efectúa el cálculo correspondiente teniendo en cuenta el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios aprobada por Decreto D.M.M. Nº 02261/2016 e informa que del precio unitario obtenido correspondiente al mes de setiembre/18 equivale a la suma de pesos novecientos diecisiete con setenta y tres ($917,73), y el vigente, según Resolución Nº 044/19, asciende a un valor de pesos ochocientos treinta y cuatro con veintidós centavos ($834.22), constatándose una variación del diez coma uno por ciento (10,01%);

Que, intervino el Asistente Legal de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, emitiendo el informe correspondiente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión);

Que, por lo expuesto, corresponde establecer el nuevo valor unitario a partir del mes de octubre/18 y subsiguientes, por la suma de pesos novecientos diecisiete con setenta y tres ($ 917,73);

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE
R E S U E L V E:

Art. 1º: Fijar el nuevo precio unitario por tonelada de residuos tratados por la Empresa MILICIC S.A. en la suma de pesos novecientos diecisiete con setenta y tres ($ 917,73), conforme a lo establecido en la cláusula quinta del contrato y Anexo I del contrato numerado y registrado por Decreto D.M.M. Nº 01659/08, por las razones expuestas en los considerandos precedentes.-

Art. 2º: Disponer la aplicación de dicho precio a los servicios prestados a partir del mes de octubre del año 2018.-

Art. 3º: Remitir copia de la presente a Dirección de Administración Financiera y a la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos. Cumplido, ARCHIVAR.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00346/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1064-01600005-1 (NI)

Resumen

Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la readecuación de ítems con ampliación de monto relativo a la obra “PLAN DIRECTOR DESAGÜES PLUVIALES CIUDAD DE SANTA FE – CUENTA FLORES – COLECTOR PRINCIPAL ESPORA”, correspondiente a la Licitación Pública N°07/2016, contratada con la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE REC. HIDRICOS – AÑO 2019 – Nº 00346

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 MAY 2019

VISTO:

El Expediente DE-1064-01600005-1 (NI); y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Secretaría de Recursos Hídricos elaboró una propuesta de modificación de la obra denominada “PLAN DIRECTOR DESAGÜES PLUVIALES CIUDAD DE SANTA FE – CUENTA FLORES – COLECTOR PRINCIPAL ESPORA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 7/2016, contratada con la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., conforme los términos del Decreto D.M.M. N° 02298/2016;

Que, las modificaciones refieren a la ampliación de los ítems N° 9, 13 y 14, la reducción de los ítems N° 17, 18 y 19, y la creación de los ítems N° 25, 26, 27, 28, 29 y 30;

Que, los ítems a crear obedecen a la necesidad de resolver la problemática suscitada en el desarrollo de la obra en aquellos sectores donde no se encontraba definido el límite entre veredas y calzada, implicando ello la necesidad de tomar medidas adicionales como la construcción de un tramo de acueducto y afectación de pozos negros a lo largo de la traza;

Que, asimismo, la creación de los ítems N° 29 y 30 encuentran fundamento en la gestión pertinente a efectos que las calles a intervenir queden en un mejor estado que el antecedente al paso de la obra;

Que, por otro lado, surge la necesidad de ampliar ítems que permitan atender las adecuaciones de obra con la finalidad de que el conducto cumpla con su cometido;

Que, finalmente, resulta necesario reducir las cantidades previstas para los ítems N° 17, 18 y 19 dada la propuesta de mejora de cotización del ítem pavimento de hormigón para la unificación de toda la traza;

Que, las modificaciones a introducir implican un aumento del monto contractual por la suma de pesos catorce millones setecientos setenta y dos mil ciento cincuenta y uno con cincuenta y un centavos ($14.772.151,51), implicando ello una ampliación de la obra equivalente al siete con cuarenta por ciento (7,40%) respecto al monto contractual originariamente pactado;

Que, la Supervisión Técnica de la Dirección de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda ha brindado la no objeción a la presente modificación de obra y readecuación de ítems mediante Informe N° IF-2019-12811379-APN-DO#MI;

Que, mediante Convenio por Mayor Financiamiento suscripto por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de fecha 21.05.2019 se acordó ampliar el monto previsto por el “Convenio de Cooperación y Financiación para la ejecución de la obra Colector Principal Espora en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz – Provincia de Santa Fe” de fecha 23.08.2016, por el monto requerido para atender la modificación de la obra y la readecuación de ítems cuyo valor asciende a la suma de pesos catorce millones setecientos setenta y dos mil ciento cincuenta y uno con cincuenta y un centavos ($14.772.151,51);

Que, se han remitido los actuados a la asesoría legal de la Secretaría de Recursos Hídricos, quien mediante Dictamen Jurídico no encuentra objeciones que formular;

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°: Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la readecuación de ítems con ampliación de monto relativo a la obra “PLAN DIRECTOR DESAGÜES PLUVIALES CIUDAD DE SANTA FE – CUENTA FLORES – COLECTOR PRINCIPAL ESPORA”, correspondiente a la Licitación Pública N°07/2016, contratada con la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a realizar la modificación presupuestaria en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 23.75.80–, Fuentes de Financiamiento: 133 – la suma de pesos catorce millones setecientos setenta y dos mil ciento cincuenta y uno con cincuenta y un centavos ($14.772.151,51).

Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Control de Obras Hídricas, que notificará en legal forma a la contratista y luego archivará estas actuaciones en el legajo de obra.

Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hidricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00334/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124- 01589869-5 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Onda Verde Organizada Limitada, en fecha 17 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00334

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE-1124- 01589869-5 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria- Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Onda Verde Organizada Limitada, en fecha 17 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Onda Verde Organizada Limitada, en fecha 17 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00106/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01549144-2 (VS)

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripta el día 21 de febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Firma COEMYC S.A. adjudicataria de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA II”, Licitación Pública N°09/2017, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado de Obra Definitivo Nº 08 del mes de septiembre de 2018, con índices del mes de agosto de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00106

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 MAR 2019

VISTO:

El Expediente DE: 0448-01549144-2 (VS), y;

CONSIDERANDO:

Que, el referido expediente contiene las actuaciones que originaron el Acta de Redeterminación de Precios, suscripta el día 21 de febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Firma COEMYC S.A. adjudicataria de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA II”, Licitación Pública N°09/2017, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial Nº 12.046, para el Certificado de Obra Definitivo Nº 08 del mes de septiembre de 2018, con índices del mes de agosto de 2018;

Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere la precitada Acta de Redeterminación, la que forma parte integrante del presente Decreto;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el ACTA REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripta el día 21 de febrero de 2019 entre esta Municipalidad y la Firma COEMYC S.A. adjudicataria de la ejecución de la obra “REMODELACIÓN PEATONAL SAN MARTÍN – ETAPA II”, Licitación Pública N°09/2017, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado de Obra Definitivo Nº 08 del mes de septiembre de 2018, con índices del mes de agosto de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarías de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, de Hacienda y de Gobierno.

Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00033/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: CO-0062-01507440-4

Resumen

Determínese a la Subsecretaría de Planeamiento de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, como autoridad de aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 12.620.-
Establécese que los alumnos regulares del nivel secundario deberán presentar, como documental al efecto de acceder al beneficio anual del Boleto Secundario Gratuito:
a) Copia del D.N.I., con último domicilio en la ciudad de Santa Fe,
b) Tarjeta SUBE registrada a nombre del solicitante.
c) Boletín de calificaciones o comprobante de escolaridad, o documento afín.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00033

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 FEB 2019

VISTO:

El Expediente CO-0062-01507440-4, la Ordenanza Nº 12.620, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza mencionada se implementó en el ámbito municipal la figura del el Boleto Educativo Municipal Gratuito, disponible para los estudiantes del nivel secundario de instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado, incluidos los bachilleratos populares que tengan asiento en la ciudad;

Que, el precitado boleto cuenta con un límite de dos pasajes diarios gratuitos, que podrán ser utilizados durante días hábiles del ciclo escolar, entre los meses de marzo a noviembre del año;

Que, con el objetivo de garantizar el acceso al beneficio, los usuarios respectivos deberán acreditar, al comienzo de cada año, la calidad de alumno regular y los demás requisitos que a tal efecto se establezcan;

Que, resulta necesario reglamentar la Ordenanza sancionada, a fin de establecer los requisitos operativos para que los usuarios puedan acceder al beneficio respectivo;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Determínese a la Subsecretaría de Planeamiento de la Movilidad, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, como autoridad de aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 12.620.-

Art. 2º: Establécese que los alumnos regulares del nivel secundario deberán presentar, como documental al efecto de acceder al beneficio anual del Boleto Secundario Gratuito:
a) Copia del D.N.I., con último domicilio en la ciudad de Santa Fe,
b) Tarjeta SUBE registrada a nombre del solicitante.
c) Boletín de calificaciones o comprobante de escolaridad, o documento afín.

Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y la Señora Secretaria de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00333/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1157- 01591615-8 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Raíces del Litoral Limitada, en fecha 20 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00333

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE-1157- 01591615-8 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Raíces del Litoral Limitada, en fecha 20 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Raíces del Litoral Limitada, en fecha 20 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00220/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-0467-01574447-7 (NI)

Resumen

Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°01/2018, contratada con la firma COIVALSA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 16 de junio de 2019.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE RECURSOS. HIDRICOS – AÑO 2019– Nº 00220

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 ABR 2019

VISTO :

El Expediente DE-0467-01574447-7 (NI) y;

CONSIDERANDO :

Que, mediante el referido expediente la Dirección Ejecutiva de Mantenimiento de la Red de Drenaje Urbano dependiente de la Secretaria de Recursos Hidricos elevó la propuesta de ampliación de ítem y del monto contractual de la obra: “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°01/2018, contratada con la firma COIVALSA S.A, que fuera autorizado mediante Decreto D.M.M. N.° 00423/2018.

Que, en su informe, la precitada Dirección manifiesta que, producto de la realización de tareas de limpieza y rectificación de canales a cielo abierto, surgió la necesidad de incorporar la limpieza de nuevos canales que no estaban previstos en el proyecto original.

Que, en consecuencia, resulta necesario disponer la ampliación de los ítems N° 1, 2, 3, 4 y 5 contemplados contractualmente, los que ascienden a la suma de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y siete con veinte centavos ($1.455.187,20.-).

Que, por ello, la citada Dirección aconseja otorgar una ampliación de plazo de obra por sesenta (60) días corridos, llevando el nuevo plazo de finalización al día 16.06.2019.

Que, la Asesoría Legal de dicha Secretaria emitió dictamen jurídico correspondiente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), manifestando que jurídicamente procede la solicitud de ampliación de ítems y de plazo, por encuadrar en las disposiciones de los art. 42 y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la obra.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°01/2018, contratada con la firma COIVALSA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.

Art. 2°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 16 de junio de 2019.

Art. 3°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a realizar la modificación presupuestaria en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 26.75.52–, Fuentes de Financiamiento: 132- la suma de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y siete con veinte centavos ($1.455.187,20.-).

Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Hidráulica, que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la presente obra.

Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hidricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00332/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE 1157-01588557-7(NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Cambiar Por La Gente Limitada, en fecha 20 de Mayo de 2019, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2019 – Nº 00332

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2019

VISTO:

El Documento Nº DE 1157-01588557-7(NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria- Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Cambiar Por La Gente Limitada, en fecha 20 de Mayo de 2019.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educati