• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00258/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01285301-6

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01285301-6 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “REPOSICIÓN DE LUMINARIAS COLGANTES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD ZONA II”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SETENTA Y DOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($2.200.072,16).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 00258

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 MAR 2016
VISTO:
El Expediente DE-1049-01285301-6 (R.P.); y,
CONSIDERANDO:
Que, las actuaciones de referencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la Obra: “REPOSICIÓN DE LUMINARIAS COLGANTES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD ZONA II”;
Que, la obra tiene por objeto la reposición de luminarias del tipo colgante en lugares que han sido dañadas por la inclemencias climáticas, actos de vandalismo, o la instalación de luminarias donde a criterio de la inspección se necesite dotar de iluminación nueva o mejorar las existentes, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará con una partida que se halla imputada en el Ejercicio 2016, actividad programática Nº 28.81.00 “Proyecto Emergencia Climática” Fuente de Financiamiento 133 – Fondos Nacionales.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01285301-6 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “REPOSICIÓN DE LUMINARIAS COLGANTES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD ZONA II”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SETENTA Y DOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($2.200.072,16).

Art. 2º: Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2016, para el día 19 de Abril de 2016, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 09:00, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3º.- Establécese en la suma de PESOS DOS MIL ($2.000) el valor del legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, el que podrá ser adquirido, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad.
Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el señor Director General de la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica, TÉC. JOSÉ LUIS BAÑEZ, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, Abog. MIGUEL MOLINARI; contando esta Comisión con el asesoramiento del Ing. GUSTAVO PACHECO, dependiente de Secretaría de Obras Públicas.
Art. 6º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00239/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-012772990-1

Resumen

Desígnase como integrante de la Comisión Especial creada por Decreto D.M.M. Nº 00091/16, al señor Federico BOVO (Cód. 11633), Jefe de Departamento de Proyectos, Cómputos y Sistemas, dependiente de la Secretaría de Obras públicas, en reemplazo del Tec. José Luis BAÑEZ.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo J. Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 00239

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 MAR 2016

VISTO :
El Documento DE-1049-012772990-1 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto D.M.M Nº 00091/16 de fecha 19 de febrero de 2016 se dispuso el llamado a LICITACIÒN PÚBLICA Nº 02/16 para contratar la Obra: “TRASLADO DE LINEA MT POR INTERFERENCIAS CON EL CORREDOR METROPOLITANO NORTE”.
Que, el mencionado decreto en artículo 5º crea una Comisión Especial que llevará a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la mencionada Licitación Pública, presidida por el señor Director General de la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica Tec. José Luis BAÑEZ, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, e integrada además por la C.P.N. Leticia GIACOMELLI por la Secretaría de Hacienda, el Abog. Miguel MOLINARI por la Secretaría de Gobierno y el Ing. Gustavo PACHECO dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.
Que, encontrándose de licencia el Tec. José Luis BAÑEZ, resulta necesario designar en su reemplazo al señor Federico BOVO (Cód. 11633), Jefe de Departamento de Proyectos, Cómputos y Sistemas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, para que integre la mencionada Comisión.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°: Desígnase como integrante de la Comisión Especial creada por Decreto D.M.M. Nº 00091/16, al señor Federico BOVO (Cód. 11633), Jefe de Departamento de Proyectos, Cómputos y Sistemas, dependiente de la Secretaría de Obras públicas, en reemplazo del Tec. José Luis BAÑEZ.-
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las señoras Secretarias de Gobierno y Hacienda.-
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00102/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0461-01249874-7

Resumen

Autorízase por las razones expuestas en los considerandos la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN CALLE JUAN DIAZ DE SOLIS ENTRE CALLE 3 DE FEBRERO Y CALLE J.J. PASO“, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/15, de la cual resultó adjudicataria la Empresa COEMYC S.A., por el término de veintiséis (26) días corridos, concluyendo dicho plazo el 25 de Enero de 2016.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016– Nº 00102

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 25 FEB 2016
VISTO:
El Expediente DE-0461-01249874-7 (NI) y sus gloses, y;
CONSIDERANDO:
Que, en las referidas actuaciones la Dirección de Mantenimiento Vial elevó la propuesta de ampliación del plazo por lluvia y excesiva humedad, para la ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN CALLE JUAN DIAZ DE SOLIS ENTRE CALLE 3 DE FEBRERO Y CALLE J.J. PASO“, en el marco de la Licitación Pública N° 23/15, de la cual resultó adjudicataria la Empresa COEMYC S.A.
Que, órganos dependientes de la Secretaría de Obras Públicas señalaron que, oportunamente la contratista, por medio de las Notas de Pedido Nº 4, 5 y 7, solicitó el reconocimiento de los días de lluvia acaecidos durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015.
Que, la Dirección de Mantenimiento Vial manifestó que corresponde reconocer por lluvia y excesiva humedad un total de veintiséis (26) días corridos, en razón de seis (6) días por el mes de Octubre, trece (13) por el mes Noviembre y siete (7) por el mes de Diciembre de 2015.
Que, el criterio que aplicó para el cómputo fue compartido por la Dirección de Inspección y Certificación de Obras y la Subsecretaría de Obras Urbanas por lo que dichas áreas aconsejaron ampliar el plazo por un total de veintiséis (26) días con motivo de la lluvia y excesiva humedad reconocida.
Que, la Asistente Legal de la Secretaria de Obras Públicas mediante informe Nº 12/2016, manifestó que lo solicitado se ajusta a lo previsto en el art. 53° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aplicable a la presente obra.
Que, la contratista oportunamente renunció de modo expreso a cualquier reclamo por la ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente ampliación del plazo de obra;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase por las razones expuestas en los considerandos la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN CALLE JUAN DIAZ DE SOLIS ENTRE CALLE 3 DE FEBRERO Y CALLE J.J. PASO“, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/15, de la cual resultó adjudicataria la Empresa COEMYC S.A., por el término de veintiséis (26) días corridos, concluyendo dicho plazo el 25 de Enero de 2016.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Mantenimiento Vial, que notificará formalmente a la contratista y luego archivará estas actuaciones en el legajo de obra respectivo.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00074/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0461-01231988-5

Resumen

Autorízase la readecuación y ampliación de la obra “PAVIMENTACION DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CALLE MENDOZA Y CALLE CORRIENTES“, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, de la cual resulta adjudicataria la firma: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en el Anexo I, sumado a los parámetro e índices que se especifica en el Anexo II, los cuales se adjuntan e integran el presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016– Nº 00074

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 FEB 2016
VISTO:
El Expediente DE-0461-01231988-5 (NI), y sus gloses;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones referenciadas, la Dirección de Mantenimiento Vial tramitó la propuesta de readecuación y ampliación de la obra “PAVIMENTACION DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CALLE MENDOZA Y CALLE CORRIENTES“, en el marco la Licitación Pública N° 22/15, de la cual resultó adjudicataria la firma: MUNDO CONTRUCCIONES S.A., conforme a lo establecido por los Decretos D.M.M. Nº 01621/2015 y 01713/2015, respectivamente.
Que, desde la Secretaría de Obras Públicas, se señaló que órganos dependientes oportunamente solicitaron ampliar el contrato de la obra mencionada con motivo de las modificaciones que se produjeron en el proyecto de desagües pluviales por recomendación de la por entonces Subsecretaría de Planeamiento Hídrico (actual Secretaría de Recursos Hídricos), atento a que dichos cambios a su vez derivaron en variaciones al proyecto vial. Estas modificaciones significaron la disminución de los ítems 7, 17, 19, 21, 22 y 23; el aumento de los ítems 2, 4, 5, 6, 15, 16, 18 y 20; y la creación de los ítems 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, respectivamente.
Que, todo lo expresado, significó una ampliación de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.330.718,86), que equivalen a una variación del doce y veinte por ciento (12,20%) del monto vigente del contrato de la obra.
Que, la Dirección de Estudios y Proyectos, adjuntó planilla con la descripción de los ítems, los análisis de precios y los parámetros de ponderación e índices considerados para la creación de los ítems.
Que, la erogación generada por las modificaciones a la obra será afrontada con fondos nacionales y deberá asignarse a las partidas previstas en la categoría programática 16.76.68 – Fuente 133, del presupuesto 2016.
Que, en razón de la readecuación y ampliación de obra, la Dirección Ejecutiva del Programa Control, Organización y Fiscalización de Obras dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, aconsejó una ampliación de plazo por el término de noventa (90) días corridos para que la obra cumpla sus objetivos.
Que, así las cosas, la fecha de finalización de los trabajos se fijó para el 2 de Mayo de 2016.
Que, la contratista oportunamente renunció de modo expreso a cualquier reclamo por la presente ampliación de obra y de plazo.
Que, luce agregada intervención de la Asesoría Legal correspondiente.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación y ampliación del contrato y el plazo de obra;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.
Art. 1°: Autorízase la readecuación y ampliación de la obra “PAVIMENTACION DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CALLE MENDOZA Y CALLE CORRIENTES“, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, de la cual resulta adjudicataria la firma: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en el Anexo I, sumado a los parámetro e índices que se especifica en el Anexo II, los cuales se adjuntan e integran el presente Decreto.
Art. 2°: Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2016, en la Jurisdicción 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Dependencia 47 – Secretaria de Obras Públicas – Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Público – Área Programática 16.76.68 – Fuente: Fondos Nacionales – la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.330.718,86).
Art. 3°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de noventa (90) días corridos, cuya finalización se debe producir el 2 de Mayo de 2016.
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Mantenimiento Vial, que notificará en legal forma a la contratista y archivará las actuaciones en el legajo de obra correspondiente.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00061/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0461-01231987-7

Resumen

Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, la readecuación y ampliación de ítems de la obra “REPAVIMENTACION Y DESAGÜES EN BARRIO PUNTA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 18/15, contratada con la firma: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto y con los parámetro e índices para redeterminar el ítem creado, si correspondiera, del Anexo II.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016 – Nº 00061

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 03 FEB 2016
VISTO:
El Expediente DE-0461-01231987-7 (NI), y sus gloses; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el referido expediente la Dirección de Mantenimiento Vial elevó la propuesta de readecuación y ampliación de la obra “REPAVIMENTACION Y DESAGÜES EN BARRIO PUNTA NORTE“, correspondiente a la Licitación Pública N° 18/15, contratada con la firma: MUNDO CONTRUCCIONES S.A.
Que la Dirección Ejecutiva del Programa Control, Organización y Fiscalización de Obras se expidió señalando que la ampliación de la obra de referencia, obedece a las necesarias modificaciones en el proyecto de desagües pluviales decididas por la Subsecretaría de Planeamiento Hídrico, que implicó además tener que variar parte del proyecto vial. Estos cambios significan disminuir el ítem 8; aumentar los ítems 2, 3, 5, 7, 9, 11 y 12; siendo necesario crear el ítem 13. Todo lo expresado se resume en la planilla adjunta y significa una ampliación de $ 612.337,87, lo que equivale a un 9,81% del monto vigente del contrato. Se adjunta el análisis de precios, los parámetros de ponderación del ítem creado, y nota de la contratista renunciando a cualquier reclamo por la presente ampliación de obra y de plazo. Además debido a la presente readecuación y ampliación de obra, se solicita una ampliación de plazo de 30 días corridos, lo que lleva la fecha de finalización de la obra al 11 de enero de 2016.
Que, esta Dirección Ejecutiva, aconseja otorgar las ampliaciones de plazo y de obra propuestas para que la obra cumpla sus objetivos. La presente erogación será afrontada con fondos municipales del presupuesto vigente y deberá asignarse a las partidas previstas en la categoría programática 16.76.63 – Fuente de financiamiento 110- Tesoro municipal del presupuesto 2016.
Que, la Asesoría Legal interviniente no formula objeción a lo solicitado.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal estima conveniente, oportuno y necesario dictar el acto administrativo que autorice la presente ampliación de obra;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°: Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, la readecuación y ampliación de ítems de la obra “REPAVIMENTACION Y DESAGÜES EN BARRIO PUNTA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 18/15, contratada con la firma: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto y con los parámetro e índices para redeterminar el ítem creado, si correspondiera, del Anexo II.
Art. 2°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2016, en la Jurisdicción 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas Dependencia 47 –Secretaria de Obras Públicas – Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Público – Área Programática 16.76.63 – Fuente: 110 – la suma de PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($612.337,87).
Art. 3°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de treinta (30) días corridos, cuya finalización se producirá el 11 de enero de 2016.
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Mantenimiento Vial, que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución de los trabajos supra autorizados.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00009/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0434-01247261-9

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “RECTIFICACIÓN DE CALLE TUCUMÁN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIO VERDE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 33/15, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa WINKELMANN S.R.L., en fecha 05 de Enero de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016– Nº 00009

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 ENE 2016
VISTO:
El Expediente DE-0434-01247261-9 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, el referido expediente contiene el Contrato de Obra suscripto en fecha 5 de Enero de 2016, entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa WINKELMANN S.R.L., con el objeto de ejecutar la Obra: “RECTIFICACIÓN DE CALLE TUCUMÁN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIO VERDE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 33/15 que fuera autorizada por Decreto D.M.M. N° 002212/15.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicho contrato, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “RECTIFICACIÓN DE CALLE TUCUMÁN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIO VERDE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 33/15, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa WINKELMANN S.R.L., en fecha 05 de Enero de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01818/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0466-001325516-1

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 23-SOP-2016, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 164/16 y cuya apertura se realizó el día 8 de septiembre de 2016, a las 10 horas, destinada a la adquisición de 680 luminarias vial, según especificaciones técnicas que se adjuntan al pliego

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2016- N°01818

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 24 OCT 2016

VISTO:

El Documento DE-0466-001325516-1 (NI), sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra Resolución de la Dirección de Compras Nº 164 de fecha 19 de agosto de 2016 que dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para adquisición de 680 luminarias vial, según especificaciones técnicas que se adjuntan al pliego; y cuyo presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos siete millones seiscientos cincuenta y dos mil cuarenta ($7.652.040,00);

Que, la apertura de los sobres se realizó a los 8 días del mes de septiembre de 2016 a las 10:00 hs., en el acto se presentaron cuatro (4) oferentes: 1) STRAND SA, 2) PHILIPS LIGHTING ARGENTINA SA, 3) IEP DE ILUMINACION SA, 4) ELECTROMECANICA TACUAR SRL,

Que, la firma Strand SA interpuso impugnación a la oferta presentada por la firma Philips Lighting Argentina S.A., fundando la misma en supuestos incumplimientos a las especificaciones técnicas por parte de ésta, respecto de los objetos ofertados;

Que, atento el contenido de la impugnación, referido con exclusividad a aspectos técnicos de la oferta, se le dio intervención a la Dirección de Alumbrado Público, que actúa en el presente como órgano técnico especializado; y dicha Dirección emitió dos informes, uno de carácter genérico, donde establece que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas, y uno especial y circunstanciado, que rechaza las hipotéticas insuficiencias apuntadas por Stand S.A respecto de la oferta de Philips Lighting Argentina S.A.;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación para Concursos Públicos de Precios y Licitaciones Públicas, se reunió en fecha 13 de octubre de 2016, elaborando el informe pertinente, en el que expresa que resulta conveniente adjudicar a la firma PHILIPS LIGHTING ARGENTINA SA.;

Que, atento a aquel informe este Departamento Ejecutivo estima correspondiente el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 23-SOP-2016, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 164/16 y cuya apertura se realizó el día 8 de septiembre de 2016, a las 10 horas, destinada a la adquisición de 680 luminarias vial, según especificaciones técnicas que se adjuntan al pliego.

Art. 2º.- Desestímese la impugnación efectuada por la firma Strand SA contra la oferta presentada por la firma Philips Lighting Argentina S.A., atento a lo expuesto en los Considerandos del presente Decreto.-

Art. 3º.- Adjudíquese a la empresa PHILIPS LIGHTING ARGENTINA SA, el renglón detallado en el Anexo I el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos seis millones quinientos noventa y un mil doscientos cuarenta ($6.591.240,00), pagaderos en el plazo de sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.

Art. 4º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110128000- Secretaría de Obras Públicas, Unidad Ejecutora: 47- Secretaría de Obras Públicas, Dependencia: 466–Dirección de Alumbrado Pública y Electromecánica; Fuente de Financiamiento: 131 De origen municipal.-

Art. 5º.- Refréndese el presente Decreto por la Sra. Secretaria de Hacienda, la Sra. Secretaria de Gobierno, y el Sr. Secretario de Obras Públicas

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01599/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 0421-01312699-0

Resumen

Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado la Subsecretaría de Ambiente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social por Decreto D.M.M. N° 00002/16 como se detalla en anexo adjunto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2016 – Nº 01599

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 SEP 2016
VISTO:
El documento DE- 0421-01312699-0 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto D.M.M. Nº 00002/16, se autorizó la asignación de Fondos Fijos para las reparticiones municipales con el fin de atender a los Gastos Menores de Funcionamiento, como así también los topes de los mismos considerando la nueva Estructura Orgánico – Funcional.
Que, la Subsecretaría de Ambiente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social solicita la ampliación del fondo fijo que se le asignó oportunamente.
Que, fundamenta su pedido en que a la fecha el mismo resulta insuficiente para satisfacer las necesidades del ciclo.
Que, la Subsecretaría de Hacienda aconseja acceder a lo peticionado, disponiendo la ampliación del fondo fijo por un monto de cuarenta mil pesos ($40.000) a los valores ya establecidos.
Que, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que así lo disponga.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º.- Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado la Subsecretaría de Ambiente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social por Decreto D.M.M. N° 00002/16 como se detalla en anexo adjunto.
Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01353/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0451-01324593-1

Resumen

Acéptese la transferencia de pesos veintiséis millones doscientos quince mil setecientos cincuenta y siete con cincuenta y un centavos ($ 26.215.757,51) efectuada por el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, para ser destinada a la Obra: “Culminación Parque Biblioteca de la Constitución Nacional- Santa Fe- Departamento Capital”.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2016 – Nº 01353

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 JUL 2016

VISTO:
El Documento Nº DE-0451-01324593-1 (NI) y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Provincial Nº 01791/16 dictado por el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe dispone asignar la suma de pesos veintiséis millones doscientos quince mil setecientos cincuenta y siete con cincuenta y un centavos ($ 26.215.757,51) en concepto de ayuda económica no reintegrable con destino a la Obra: “Culminación Parque Biblioteca de la Constitución Nacional- Santa Fe- Departamento Capital”;
Que, a través del art. 4º del Decreto Provincial Nº 01791/16 se autoriza al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia a liquidar y pagar a la Municipalidad de Santa Fe el importe aludido, todo ello con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión;
Que, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que acepte el referido aporte.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º.- Acéptese la transferencia de pesos veintiséis millones doscientos quince mil setecientos cincuenta y siete con cincuenta y un centavos ($ 26.215.757,51) efectuada por el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, para ser destinada a la Obra: “Culminación Parque Biblioteca de la Constitución Nacional- Santa Fe- Departamento Capital”.-
Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por la Señora Secretaria de Hacienda y la Señora Secretaria de Gobierno.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01338/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0430-01323114-7

Resumen

Determínese como Órgano Rector del Subsistema de Crédito Público a la Dirección General de Administración Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2016 – Nº 01338

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 JUL 2016

VISTO:
El Documento Nº DE-0430-01323114-7 (NI), y
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz ha manifestado su necesidad de utilizar herramientas financieras dentro de una administración moderna, eficiente, ágil y transparente.
Que, en el año 2000 fue sancionada la Ordenanza Nº 10.610 sobre el Sistema de Administración Financiera Municipal, la cual fue implementada a partir del año 2009.
Que, el Decreto D.M.M. Nº 01400/08 estableció la aplicación del Sistema de Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM) determinando los Órganos Rectores para los subsistemas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Contrataciones y Gestión de Bienes, respectivamente.
Que, según lo informado por la Secretaría de Hacienda, quien acorde a lo previsto por el artículo 7 de la Ordenanza Nº 10.610 fija las políticas, coordinación y supervisación de los Órganos Rectores, corresponde designar a la Dirección General de Administración Financiera como Órgano Rector del Subsistema de Crédito Público, a tenor de las funciones que desempeña.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º.- Determínese como Órgano Rector del Subsistema de Crédito Público a la Dirección General de Administración Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda.
Art. 2º.- Refrenden el presente Decreto la Sra. Secretaria de Hacienda y la Sra. Secretaria de Gobierno.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.