- Procedencia: DEM
- Tipo de Normativa: Decreto DMM
- N° Decreto DMM: 00074/2016
- Fecha de Sanción: —
- Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
- N° expediente: DE-0461-01231988-5
Resumen
Autorízase la readecuación y ampliación de la obra “PAVIMENTACION DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CALLE MENDOZA Y CALLE CORRIENTES“, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, de la cual resulta adjudicataria la firma: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en el Anexo I, sumado a los parámetro e índices que se especifica en el Anexo II, los cuales se adjuntan e integran el presente Decreto.
Firmantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
Texto completo de la norma
DECRETO D.M.M. – SEC. DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016– Nº 00074
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 FEB 2016
VISTO:
El Expediente DE-0461-01231988-5 (NI), y sus gloses;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones referenciadas, la Dirección de Mantenimiento Vial tramitó la propuesta de readecuación y ampliación de la obra “PAVIMENTACION DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CALLE MENDOZA Y CALLE CORRIENTES“, en el marco la Licitación Pública N° 22/15, de la cual resultó adjudicataria la firma: MUNDO CONTRUCCIONES S.A., conforme a lo establecido por los Decretos D.M.M. Nº 01621/2015 y 01713/2015, respectivamente.
Que, desde la Secretaría de Obras Públicas, se señaló que órganos dependientes oportunamente solicitaron ampliar el contrato de la obra mencionada con motivo de las modificaciones que se produjeron en el proyecto de desagües pluviales por recomendación de la por entonces Subsecretaría de Planeamiento Hídrico (actual Secretaría de Recursos Hídricos), atento a que dichos cambios a su vez derivaron en variaciones al proyecto vial. Estas modificaciones significaron la disminución de los ítems 7, 17, 19, 21, 22 y 23; el aumento de los ítems 2, 4, 5, 6, 15, 16, 18 y 20; y la creación de los ítems 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, respectivamente.
Que, todo lo expresado, significó una ampliación de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.330.718,86), que equivalen a una variación del doce y veinte por ciento (12,20%) del monto vigente del contrato de la obra.
Que, la Dirección de Estudios y Proyectos, adjuntó planilla con la descripción de los ítems, los análisis de precios y los parámetros de ponderación e índices considerados para la creación de los ítems.
Que, la erogación generada por las modificaciones a la obra será afrontada con fondos nacionales y deberá asignarse a las partidas previstas en la categoría programática 16.76.68 – Fuente 133, del presupuesto 2016.
Que, en razón de la readecuación y ampliación de obra, la Dirección Ejecutiva del Programa Control, Organización y Fiscalización de Obras dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, aconsejó una ampliación de plazo por el término de noventa (90) días corridos para que la obra cumpla sus objetivos.
Que, así las cosas, la fecha de finalización de los trabajos se fijó para el 2 de Mayo de 2016.
Que, la contratista oportunamente renunció de modo expreso a cualquier reclamo por la presente ampliación de obra y de plazo.
Que, luce agregada intervención de la Asesoría Legal correspondiente.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación y ampliación del contrato y el plazo de obra;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.
Art. 1°: Autorízase la readecuación y ampliación de la obra “PAVIMENTACION DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CALLE MENDOZA Y CALLE CORRIENTES“, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, de la cual resulta adjudicataria la firma: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en el Anexo I, sumado a los parámetro e índices que se especifica en el Anexo II, los cuales se adjuntan e integran el presente Decreto.
Art. 2°: Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2016, en la Jurisdicción 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Dependencia 47 – Secretaria de Obras Públicas – Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Público – Área Programática 16.76.68 – Fuente: Fondos Nacionales – la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.330.718,86).
Art. 3°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de noventa (90) días corridos, cuya finalización se debe producir el 2 de Mayo de 2016.
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Mantenimiento Vial, que notificará en legal forma a la contratista y archivará las actuaciones en el legajo de obra correspondiente.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.