• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 02373/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01347120-6

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CORRIENTES Y MENDOZA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, contratada con la firma MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de sesenta (60) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 10 de febrero de 2017 inclusive.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016– Nº 02373
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 DIC 2016
VISTO:
El Expediente DE-1073-01347120-6; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CORRIENTES Y MENDOZA“, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, contratada con la firma MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., para la ampliación de sesenta (60) días corridos.
Que, en su informe, la precitada Dirección, señala que las demoras acaecidas en dicha obra se produjeron por razones técnicas, y otras no contempladas tales como la inseguridad permanente en la zona de obras o la oposición de grupos de vecinos a la continuidad de las mismas.
Que, en relación a estas últimas circunstancias las causales de las demoras fueron informadas oportunamente por la empresa, la cual expuso que el ritmo de obra fue entorpecido por causas que le son totalmente ajenas y cuyos antecedentes obran a través de las Notas de Pedido Nº 55, 56, 57, 64, 65, y ss., agregados en autos.
Que, las demoras en el avance de obra en cuanto a los asuntos técnicos se debieron a la existencia de interferencias subterráneas con la traza de la cañería de Ø 800mm que discurre por calle Aguado.
Que, además, la cañería de desagüe a conectar también interfería con una boca de registro ejecutada en la cañería de impulsión de la obra de cloacas del Barrio Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre, al que debió sumárseles dos cañerías de agua y una de gas, que interferían altimétricamente con la cañería a ejecutar.
Que, a lo expuesto deben considerarse los días de lluvias y exceso de humedad que se produjeron en el transcurso de la obra en el mes de noviembre, que se encuentra debidamente justificados a los fines de disponer la ampliación del plazo de ejecución de la misma.
Que, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de sesenta (60) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 10.02.2017, con fundamento de las previsiones de los artículos 52 y 53 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CORRIENTES Y MENDOZA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, contratada con la firma MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de sesenta (60) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 10 de febrero de 2017 inclusive.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 02283/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01364281-4

Resumen

Numérese y regístrese el acta de neutralización del plazo de ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 21/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa INAR VIAL S.A., en fecha 22 de Diciembre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016– Nº 02283
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 DIC 2016
VISTO:
El Documento DE-1073-01364281-4 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, el referido documento contiene el acta de neutralización del plazo de ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO”, correspondiente a la Licitación Pública N°21/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa INAR VIAL S.A., en fecha 22 de diciembre de 2016.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicha acta, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el acta de neutralización del plazo de ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 21/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa INAR VIAL S.A., en fecha 22 de Diciembre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Sras Secretarías de Gobierno y de Hacienda.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 02109/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01337756-9

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “ILUMINACIÓN DE CALLE GOBERNADOR FREYRE ENTRE GORRITI Y RISSO Y CALLE MATHEU ENTRE AVENIDA PEÑALOZA Y AVENIDA FACUNDO ZUVIRÍA”, correspondiente a la Licitación Pública N°20/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., en fecha 21 de Noviembre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016– Nº 02109

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 DIC 2016
VISTO:
El Expediente DE-1049-01337756-9 (RP), y sus gloses;
CONSIDERANDO:
Que, el referido expediente contiene el Contrato de Obra suscripto en fecha 21 de Noviembre de 2016, entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., con el objeto de ejecutar la Obra: “ILUMINACIÓN DE CALLE GOBERNADOR FREYRE ENTRE GORRITI Y RISSO Y CALLE MATHEU ENTRE AVENIDA PEÑALOZA Y AVENIDA FACUNDO ZUVIRÍA” correspondiente a la Licitación Pública N° 20/16, cuya adjudicación fuera autorizada por Decreto D.M.M. N° 001966/16.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicho contrato, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “ILUMINACIÓN DE CALLE GOBERNADOR FREYRE ENTRE GORRITI Y RISSO Y CALLE MATHEU ENTRE AVENIDA PEÑALOZA Y AVENIDA FACUNDO ZUVIRÍA”, correspondiente a la Licitación Pública N°20/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., en fecha 21 de Noviembre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas, y las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 02100/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01360848-4

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Documento DE-1049-1360848-4 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “REPAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE RED VIAL”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma
de PESOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DIECINUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($30.621.019,56).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 02100

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 DIC 2016
VISTO:
El Documento DE-1049-01360848-4 (R.P.); y,
CONSIDERANDO:
Que, las actuaciones de refencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra: “REPAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENATO INTEGRAL DE RED VIAL”.
Que, los trabajos consistirán en la reparación del pavimento de hormigón y pavimento asfáltico, donde se observen situaciones de deterioro que imposibiliten el uso de la vía pública, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará con una partida que se halla prevista en el Ejercicio 2017, – Fuente de Financiamiento 132 –Fondo Provinciales.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Documento DE-1049-1360848-4 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “REPAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE RED VIAL”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma
de PESOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DIECINUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($30.621.019,56).
Art. 2º: Llámase a Licitación Pública Nº 26/2016, para el día 22 de Diciembre de 2016, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3º.- Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser adquirido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad y en la página web de la Municipalidad.
Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el Señor Jefe de Departamento de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, LIC. DARIO TARDIVO, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI, por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, Abog. MIGUEL MOLINARI; contando esta Comisión con el asesoramiento de la Ing. FLORENCIA FARIAS, dependiente de Secretaría de Obras Públicas.
Art. 6º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01923/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01350217-4

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01350217-4 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO CABAL”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL ($6.095.000).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016– Nº 01923

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 02 NOV 2016
VISTO:
El Documento DE-1049-01350217-4 (R.P.), y;
CONSIDERANDO:
Que, las actuaciones de refencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE BARRIO CABAL”.
Que, la obra consiste en la ejecución del suministro de gas natural incluyendo las conexiones para 404 usuarios en la Vecinal Cabal, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará con una partida que se halla imputada en el Ejercicio 2016, actividad programática Nº 27.84.57 –Fuente de Financiamiento 131 –Fondo Municipal-.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01350217-4 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO CABAL”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL ($6.095.000).
Art. 2º: Llámase a Licitación Pública Nº 22/2016, para el día 17 de Noviembre de 2016, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3º.- Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser obtendio gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secetaría de Obras Públicas, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.
Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el señor Director de la Dirección de Estudios y Proyectos, ARQ. RAÚL E. VANNAY, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, Abog. MIGUEL MOLINARI; contando esta Comisión con el asesoramiento del Ing. JOSÉ E. RODRIGUEZ, dependiente de Secretaría de Obras Públicas.
Art. 6º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01891/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01330570-1

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN PARADAS DE COLECTIVOS”, correspondiente a la Licitación Pública N° 16/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa RÍO SALADO S.R.L., en fecha de 19 de Octubre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016– Nº 01891
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 OCT 2016
VISTO:
El Documento DE-1049-01330570-1 (RP), y sus respectivos gloses;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el contrato suscripto en fecha 19 de Octubre de 2016 entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa RÍO SALADO S.R.L., con el objeto de ejecutar la obra: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN PARADAS DE COLECTIVOS”, correspondiente a la Licitación Pública N° 16/16, cuya adjudicación fuera autorizada por Decreto D.M.M. N° 01798/16.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicho contrato, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN PARADAS DE COLECTIVOS”, correspondiente a la Licitación Pública N° 16/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa RÍO SALADO S.R.L., en fecha de 19 de Octubre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01815/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01330349-0

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN, RECTIFICACIÓN DE CUNETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN CALLES ITURRASPE Y LÓPEZ Y PLANES”, correspondiente a la Licitación Pública N° 15/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa WINKELMANN SRL, en fecha 07 de Octubre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016– Nº 01815
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 OCT 2016
VISTO:
El Documento DE-1049-01330349-0 (RP), y sus respectivos gloses;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el contrato suscripto en fecha 07 de Octubre de 2016 entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa WINKELMANN SRL, con el objeto de ejecutar la obra: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN, RECTIFICACIÓN DE CUNETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN CALLES ITURRASPE Y LÓPEZ Y PLANES”, correspondiente a la Licitación Pública N° 15/16, cuya adjudicación fuera autorizada por Decreto D.M.M. N° 01706/16.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicho contrato, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN, RECTIFICACIÓN DE CUNETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN CALLES ITURRASPE Y LÓPEZ Y PLANES”, correspondiente a la Licitación Pública N° 15/16, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa WINKELMANN SRL, en fecha 07 de Octubre de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01798/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01330570-1

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N°16/16, para contratar la ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN PARADAS DE COLECTIVOS”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 01476/16.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 01798

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 OCT 2016

VISTO :
El Documento DE-1049-01330570-1 (R.P.), y sus glosados, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia se tramitó la Licitación Pública N° 16/16 correspondiente a la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN PARADAS DE COLECTIVOS”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 01476/16.
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 12.09.16, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora creada, por el Art. 5° del Decreto D.M.M. N° 01476/16, la que ha emitido el dictamen técnico obrante en autos.
Que, a la presente licitación concurrieron CUATRO (04) oferentes: I) la empresa COEMYC S.A., con una oferta de pesos siete millones setecientos setenta mil seiscientos cuarenta con setenta y cinco centavos ($7.770.640,75); II) la empresa COCIVIAL S.A., con una oferta de pesos siete millones doscientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y tres con cincuenta centavos ($7.243.163,50); III) la empresa E.F.E. CONSTRUCCIONES de Ing.Carlos A. Fierro, con una oferta de pesos seis millones trescientos treinta mil ($6.330.000); IV) la empresa RÍO SALADO SRL, con una oferta de pesos seis millones ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y seis con cincuenta centavos ($6.185.296,50).
Que, de la documental acompañada por la empresa, así como también de la información proporcionada por el Registro de Licitadores de la Provincia, surge un razonable cumplimiento por parte de RIO SALADO SRL a los extremos del Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como de los artículos 8, 9,10 y 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que, desde el punto de vista técnico, la empresa RÍO SALADO S.R.L., posee antecedentes y equipamiento suficiente para realizar los trabajos que se pretenden contratar.
Que, la empresa RÍO SALADO S.R.L. se encuentra dentro de los parámetros económicos razonables.

Que, en consecuencia, la oferta más conveniente, acorde a los antecedentes técnicos y económicos corroborados, como así también al valor de su oferta, correspondiente a la Empresa RÍO SALADO SRL.
Que, en virtud de lo expuesto, la Comisión Especial Evaluadora aconseja en su dictamen adjudicar a la Empresa RÍO SALADO SRL, por el monto de su oferta pesos seis millones ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y seis con cincuenta centavos ($6.185.296,50) a cuyos fundamentos cabe remitirse.
Que, atento a aquel informe, este Departamento Ejecutivo Municipal estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA
Art. 1°: Apruébase la Licitación Pública N°16/16, para contratar la ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN PARADAS DE COLECTIVOS”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 01476/16.
Art. 2°: Adjudícase a la Empresa RÍO SALADO SRL, la ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN PARADAS DE COLECTIVOS”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01330570-1 (RP), por el monto de su oferta final de pesos seis millones ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y seis con cincuenta centavos ($6.185.296,50).
Art. 3º: Dispónese la adjudicación señalada en el artículo precedente a modo de condición suspensiva, hasta la obtención de las autorizaciones o aprobaciones del Gobierno Provincial y/o del Estado Nacional (Ministerio de Economía de la Nación), en un todo conforme a lo establecido por la Ordenanza Municipal Nº12.287 y las actuaciones administrativas pertinentes.
Art. 4°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto vigente en la Jurisdicción: 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 –Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 30.75.60 –, Fuentes de Financiamiento: 150 Crédito Interno, la suma de pesos seis millones ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y seis con cincuenta centavos ($6.185.296,50).
Art. 5°: Dispónese que por Asesoría Legal de Secretaría de Obras Públicas se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la Empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.
Art. 6°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por las oferentes.
Art. 7°: Notifíquese en legal forma a la Empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en el Art. 5° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Obras Públicas.
Art. 8°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 9°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01797/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01331153-5

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N° 17/16, para contratar la ejecución de la obra “REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 01475/16.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 01797

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 OCT 2016

VISTO :

El Documento DE-1049-01331153-5 (R.P.), y sus glosados, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia se tramitó la Licitación Pública N° 17/16 correspondiente a la obra “REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 01475/16.
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 12.09.16, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora creada, por el Art. 5° del Decreto D.M.M. N° 01475/16, la que ha emitido el dictamen técnico obrante en autos.
Que, a la presente licitación concurrieron dos (02) oferentes: I) la empresa PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., cuyo monto de oferta para la Unidad de Ejecución I, asciende a la suma de pesos quince millones seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y nueve con noventa y ocho centavos ($15.694.699,98); mientras que para la Unidad de Ejecución II, ofrece el valor de dieciséis millones novecientos veinticuatro mil seiscientos veintisiete con ocho centavos ($16.924.627,08) y II) la empresa INAR VIAL S.A., cuyo monto de oferta para la Unidad de Ejecución I, asciende a la suma de pesos dieciséis millones cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y nueve con setenta y ocho centavos ($ 16.416.469,78). mientras que para la Unidad de Ejecución II, ofrece el valor de diecisiete millones seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta y dos con ochenta y ocho centavos ($17.693.372,88).
Que, la Comisión Evaluadora aconseja hacer lugar al planteo de la firma INAR VIAL S.A.determinando que el valor de la oferta de la firma PONCE CONSTRUCCIONES asciende a la suma de pesos treinta y cinco millones quinientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y dos con cuarenta centavos ($35.592.952,40), y solicitar un pedido de mejora de oferta a las proponentes en los términos del artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones.

Que, ante pedido de mejora de oferta, se recibió una única propuesta referente a la firma INAR VIAL S.A..
Que, de la documental acompañada por la empresa, así como también de la información proporcionada por el Registro de Licitadores de la Provincia, surge un razonable cumplimiento por parte de INAR VIAL S.A. a los extremos del Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como de los artículos 8, 9,10 y 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que, desde el punto de vista técnico, la propuesta de la empresa INAR VIAL S.A., posee antecendentes y equipamientos suficientes para realizar los trabajos que se pretenden contratar.
Que, en virtud de lo expuesto, la Comisión Especial Evaluadora aconseja en su dictamen adjudicar a la firma INAR VIAL S.A., cuyo monto de mejora de oferta, para la Unidad de Ejecución I, asciende a la suma de pesos dieciséis millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y dos con setenta y cuatro centavos ($16.334.372,74); mientras que para la Unidad de Ejecución II, ofrece el valor de pesos diecisiete millones seiscientos cuatro mil ochocientos noventa con cuatro centavos ($17.604.890,04), totalizando un valor de Pesos treinta y tres millones novecientos treinta y nueve mil doscientos sesenta y dos con setenta y ocho centavos ($33.939.262,78).
Que, atento a aquel informe, este Departamento Ejecutivo Municipal estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA
Art. 1°: Apruébase la Licitación Pública N° 17/16, para contratar la ejecución de la obra “REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 01475/16.
Art. 2°: Adjudícase a la Empresa INAR VIAL S.A., la ejecución de la obra “REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01331153-5 (RP), por el monto de su
oferta para la Unidad de Ejecución I, asciende a la suma de pesos dieciséis millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y dos con setenta y cuatro centavos ($16.334.372,74); mientras que para la Unidad de Ejecución II, el valor de pesos diecisiete millones seiscientos cuatro mil ochocientos noventa con cuatro centavos ($17.604.890,04), totalizando un valor de Pesos treinta y tres millones novecientos treinta y nueve mil doscientos sesenta y dos con setenta y ocho centavos ($33.939.262,78).
Art. 3º: Dispónese la adjudicación señalada en el artículo precedente a modo de condición suspensiva, hasta la obtención de las autorizaciones o aprobaciones del Gobierno Provincial y/o del Estado Nacional (Ministerio de Economía de la Nación), en un todo conforme a lo establecido por la Ordenanza Municipal Nº12.287 y las actuaciones administrativas pertinentes.
Art. 4°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto vigente en la Jurisdicción: 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 30.75.59 –, Fuentes de Financiamiento: 150. Crédito Interno-, por el monto de su oferta para la Unidad de Ejecución I, asciende a la suma de pesos dieciséis millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y dos con setenta y cuatro centavos ($16.334.372,74); mientras que para la Unidad de Ejecución II, ofrece el valor de pesos diecisiete millones seiscientos cuatro mil ochocientos noventa con cuatro centavos ($17.604.890,04), totalizando un valor de Pesos treinta y tres millones novecientos treinta y nueve mil doscientos sesenta y dos con setenta y ocho centavos ($33.939.262,78).
Art. 5°: Dispónese que por Asesoría Legal de Secretaría de Obras Públicas se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la Empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.
Art. 6°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por las oferentes.
Art. 7°: Notifíquese en legal forma a la Empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en el Art. 5° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Obras Públicas.
Art. 8°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 9°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01769/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente:

Resumen

Numérese y regístrese el Acta Acuerdo suscripta con la Provincia de Santa Fe, a través al Ministerio de Infraestructura y Transporte, en fecha 08 de julio de 2016, vinculada con la ejecución de la obra “Pavimentación, desagües y obras complementarias en Avda. French entre Avda. Aristóbulo del Valle y Alvear”, que se acompaña y forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo J. Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
Dr. Carlos Alberto Pereira, Secretario General

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 01769
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 OCT 2016

VISTO y CONSIDERANDO:
Que, esta administración ha elaborado proyecto ejecutivo, memoria descriptiva, pliego de especificaciones técnicas generales y particulares, cómputo y presupuesto para la ejecución de la obra “Pavimentación, desagües y obras complementarias en Avda. French entre Avda. Aristóbulo del Valle y Alvear” y suministrado dichos instrumentos al Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia.
Que, la cartera provincial coincide con la necesidad de realizar la mencionada obra, teniendo presente que su concreción contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y usuarios.
Que, conforme a ello, la Municipalidad suscribió un Acta Acuerdo con la Provincia de Santa Fe, mediante la cual esta última se compromete a realizar las gestiones conducentes para ejecutar la obra referida, asumiendo su financiación.
Que, debe dictarse del acto administrativo de numeración y registración de dicha acta.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Acta Acuerdo suscripta con la Provincia de Santa Fe, a través al Ministerio de Infraestructura y Transporte, en fecha 08 de julio de 2016, vinculada con la ejecución de la obra “Pavimentación, desagües y obras complementarias en Avda. French entre Avda. Aristóbulo del Valle y Alvear”, que se acompaña y forma parte integrante del presente.
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por los señores Secretarios de Obras Públicas y de General.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-