- Procedencia: DEM
- Tipo de Normativa: Decreto DMM
- N° Decreto DMM: 00102/2016
- Fecha de Sanción: —
- Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
- N° expediente: DE-0461-01249874-7
Resumen
Autorízase por las razones expuestas en los considerandos la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN CALLE JUAN DIAZ DE SOLIS ENTRE CALLE 3 DE FEBRERO Y CALLE J.J. PASO“, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/15, de la cual resultó adjudicataria la Empresa COEMYC S.A., por el término de veintiséis (26) días corridos, concluyendo dicho plazo el 25 de Enero de 2016.
Firmantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
Texto completo de la norma
DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016– Nº 00102
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 25 FEB 2016
VISTO:
El Expediente DE-0461-01249874-7 (NI) y sus gloses, y;
CONSIDERANDO:
Que, en las referidas actuaciones la Dirección de Mantenimiento Vial elevó la propuesta de ampliación del plazo por lluvia y excesiva humedad, para la ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN CALLE JUAN DIAZ DE SOLIS ENTRE CALLE 3 DE FEBRERO Y CALLE J.J. PASO“, en el marco de la Licitación Pública N° 23/15, de la cual resultó adjudicataria la Empresa COEMYC S.A.
Que, órganos dependientes de la Secretaría de Obras Públicas señalaron que, oportunamente la contratista, por medio de las Notas de Pedido Nº 4, 5 y 7, solicitó el reconocimiento de los días de lluvia acaecidos durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015.
Que, la Dirección de Mantenimiento Vial manifestó que corresponde reconocer por lluvia y excesiva humedad un total de veintiséis (26) días corridos, en razón de seis (6) días por el mes de Octubre, trece (13) por el mes Noviembre y siete (7) por el mes de Diciembre de 2015.
Que, el criterio que aplicó para el cómputo fue compartido por la Dirección de Inspección y Certificación de Obras y la Subsecretaría de Obras Urbanas por lo que dichas áreas aconsejaron ampliar el plazo por un total de veintiséis (26) días con motivo de la lluvia y excesiva humedad reconocida.
Que, la Asistente Legal de la Secretaria de Obras Públicas mediante informe Nº 12/2016, manifestó que lo solicitado se ajusta a lo previsto en el art. 53° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aplicable a la presente obra.
Que, la contratista oportunamente renunció de modo expreso a cualquier reclamo por la ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente ampliación del plazo de obra;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.
Art. 1°: Autorízase por las razones expuestas en los considerandos la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN CALLE JUAN DIAZ DE SOLIS ENTRE CALLE 3 DE FEBRERO Y CALLE J.J. PASO“, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/15, de la cual resultó adjudicataria la Empresa COEMYC S.A., por el término de veintiséis (26) días corridos, concluyendo dicho plazo el 25 de Enero de 2016.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Mantenimiento Vial, que notificará formalmente a la contratista y luego archivará estas actuaciones en el legajo de obra respectivo.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-