• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00050/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1049-01462693-1 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y el Movimiento Obrero Vecinos en Lucha Asociación Civil, en fecha 24 de Enero de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00050

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 FEB 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1049-01462693-1 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y el Movimiento Obrero Vecinos en Lucha Asociación Civil, en fecha 24 de Enero de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Obras Públicas Locales Menores”, que como Anexo I y II se acompañan.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y el Movimiento Obrero Vecinos en Lucha Asociación Civil, en fecha 24 de Enero de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00760/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: 

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Complementaria suscripta entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y esta Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 05 de septiembre de 2017.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2017 – Nº 00760

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 SEP 2017

VISTO:

El Decreto D.M.M. Nº 01958/16, y;

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto de referencia, se numeró y registró el Convenio de Cooperación suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a fin de desarrollar actividades y acciones orientadas a establecer condiciones que permitan a personas con alto grado de vulnerabilidad social, promover sus capacidades con el fin de mejorar su calidad de vida.

Que, en fecha 05 de septiembre de 2017 se suscribió Acta Complementaria a dicho convenio por el cual se acuerda la ampliación de los plazos y montos de subsidios a otorgarse.

Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Complementaria suscripta entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y esta Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 05 de septiembre de 2017.

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por la Señoras Secretaria de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00060/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01452117-3 (NI)

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N° 14/17, para contratar la ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00887/17.
Adjudícase a la Firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., la ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01452117-3 (NI), por el monto de su oferta final de pesos nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos doce con 32/100 ($9.349.312,32).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00060
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 FEB 2018

VISTO :
El Documento DE-1049-01452117-3 (NI), y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia se tramitó la Licitación Pública N° 14/17 correspondiente a la obra “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00887/17, con un presupuesto oficial que ascendió a la suma de pesos ocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos ($8.487.600).
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 13.12.17, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora creada por el Art. 5° del Decreto D.M.M. N° 00887/17, la que ha emitido el dictamen técnico obrante en autos.
Que, a la presente licitación concurrieron 2 (DOS) oferentes: I) PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., cuyo monto de oferta asciende a la suma de pesos nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos veinticinco con 81/100 ($9.349.325,81) y II) WINKELMANN S.R.L., con una oferta de pesos nueve millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 58/100 ($ 9.993.484,58).
Que, ante pedido de mejora de oferta, ambas participantes mantuvieron las ofertas exteriorizadas precedentemente.
Que, de la documental acompañada por la empresa, así como también de la información proporcionada por el Registro de Licitadores de la Provincia, surge un razonable cumplimiento por parte de PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L. a los extremos del Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como de los artículos 8, 9,10, 11 y 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que, desde el punto de vista técnico, la firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., posee antecedentes y equipamiento suficiente para realizar los trabajos que se pretenden contratar.

Que, la firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., se encuentra dentro de los parámetros económicos razonables.
Que, en consecuencia, la oferta más conveniente, acorde a los antecedentes técnicos y económicos corroborados, como así también al valor de su oferta corresponde a la firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.
Que, ante la observación señalada por la Comisión de Adjudicación la empresa realiza el cálculo de los valores unitarios de cada uno de los ítems, resultando el valor de la oferta $13,49 menor, quedando el mismo en la suma de pesos nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos doce con 32/100 ($9.349.312,32).
Que, en virtud de lo expuesto, la Comisión Especial Evaluadora aconseja en su dictamen adjudicar a la Firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., por el monto de su oferta de pesos nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos doce con 32/100 ($9.349.312,32) a cuyos fundamentos cabe remitirse.
Que, atento a aquel informe, este Departamento Ejecutivo Municipal estima que corresponde el dictado del acto administrativo, disponiendo también las demás condiciones de rigor;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°: Apruébase la Licitación Pública N° 14/17, para contratar la ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00887/17.
Art. 2°: Adjudícase a la Firma PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L., la ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01452117-3 (NI), por el monto de su oferta final de pesos nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos doce con 32/100 ($9.349.312,32).

Art. 3º: Dispónese la adjudicación señalada en el artículo precedente a modo de condición suspensiva, hasta la obtención de las autorizaciones o aprobaciones correspondientes, en un todo conforme a lo establecido por la Ordenanza Municipal Nº12.287 y las actuaciones administrativas pertinentes.
Art. 4°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto vigente en la Jurisdicción: 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 16.76.70 – Fuentes de Financiamiento: 150- Crédito Interno, la suma de pesos nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos doce con 32/100 ($9.349.312,32).
Art. 5°: Dispónese que por Asesoría Legal de Secretaría de Obras Públicas se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la Empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.
Art. 6°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por las oferentes.
Art. 7°: Notifíquese en legal forma a la Empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en el Art.5° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Obras Públicas.
Art. 8°: Refréndese el presente Decreto por el Sr Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 9°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00052/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0854-01456553-5 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta de Prórroga suscripta entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Alberto BRANCATTO, D.N.I. Nº 20.948.293, en calidad de administrador del inmueble propiedad las Sras. Gabriela Sodero, D.N.I 20.725.363 y Mariana Casis D.N.I. 21.411.712, en fecha 27 de diciembre de 2017, en relación al Contrato de Locación de Inmueble oportunamente celebrado, numerado y registrado mediante Decreto D.M.M. Nº 00398/10, integrando el presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00052
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 FEB 2018

VISTO:
El Documento DE-0854-01456553-5 (NI), y
CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, se adjunta Acta de Prórroga suscripta en fecha 27.12.17 entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Alberto BRANCATTO, D.N.I. Nº 20.948.293, en calidad de administrador del inmueble propiedad las Sras. Gabriela Sodero, D.N.I 20.725.363 y Mariana Casis D.N.I. 21.411.712, del Contrato de Locación de Inmueble, oportunamente celebrado entre las partes, numerado y registrado mediante Decreto D.M.M. Nº 00398/10, en relación al inmueble ubicado en Ruta Provincial Nº 1, km 2,7, s/n, esquina calle Los Eucaliptos (Locales Nº 8, 9 y 10 – Complejo Paseo Abril -) Colastiné Norte, provincia de Santa Fe.
Que, las partes acuerdan prorrogar el Contrato de Locación mencionado a partir de su vencimiento y por el término de doce (12) meses, acorde a las facultades otorgadas mediante Ordenanza Municipal Nº 11.141.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta de Prórroga suscripta entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Alberto BRANCATTO, D.N.I. Nº 20.948.293, en calidad de administrador del inmueble propiedad las Sras. Gabriela Sodero, D.N.I 20.725.363 y Mariana Casis D.N.I. 21.411.712, en fecha 27 de diciembre de 2017, en relación al Contrato de Locación de Inmueble oportunamente celebrado, numerado y registrado mediante Decreto D.M.M. Nº 00398/10, integrando el presente Decreto.-
Art. 2º: Refréndese por las señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00939/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0851-01459155-6 (NI)

Resumen

Establécense los siguientes valores aplicables al metro cuadrado (m2) del terreno por zona inmobiliaria (ZI), para el cálculo de la Tasa General de Inmuebles según el procedimiento establecido en la Ordenanza Tributaria Municipal:
ZONA
$ / m2

1
$117.30
2
$1,622.33
3
$4,804.18
4
$8,730.21
5
$10,552.44
6
$11,350.83
7
$9,681.45
8
$4,671.12
9
$766.96
10
$18,138.69
11
$22,472.99
12
$10,090.14
13
$8,898.17
14
$3,710.14
15
$6,020.67
16
$2,819.19
17
$2,267.04
18
$8,727.75
19
$4,773.30
20
$1,273.70
21
$2,056.87
22
$1,898.05
23
$1,476.17
24
$799.80
25
$558.97
26
$0.75
27
$48.37
28
$1,349.20

ZONA
$ / m2

29
$875.41
30
$717.97
31
$393.34
32
$309.15
33
$1,081.79
34
$830.94
35
$20,540.78
36
$853.35
37
$237.02
38
$70.14
39
$557.38
40
$743.82
41
$761.03
42
$33,793.27
43
$14,786.72

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE HACIENDA – AÑO 2017 – Nº 00939
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 18 DIC 2017
VISTO:
El documento DE-0851-01459155-6 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ordenanza Nº 11.883, modificatoria de la Ordenanza Impositiva Anual, se estableció un nuevo método de cálculo de la Tasa General de inmuebles, fijando en dicha oportunidad los valores aplicables al metro cuadrado del terreno por zona inmobiliaria.
Que, posteriormente, se sancionaron la Ordenanzas Fiscal Municipal Nº 11.962 y la Ordenanza Tributaria Municipal Nº 11.963, compilando en dos cuerpos normativos las múltiples modificaciones introducidas en la Ordenanza Impositiva Municipal vigente hasta el momento, manteniendo invariable el capítulo correspondiente al tributo Tasa General de Inmuebles.
Que, la Ordenanza Tributaria Municipal vigente –Nº 12.226–, establece en su artículo 5º que “(…) La Dirección de Catastro relevará trimestralmente los valores medios de plaza enunciados en la tabla ut-supra mencionada y en caso de corresponder, confeccionará una propuesta de actualización de los valores del metro cuadrado de terreno por Zona Inmobiliaria. A tal efecto tomará como referencia las publicaciones realizadas por el Colegio de Arquitectos, las Cámaras Inmobiliarias locales y toda otra publicación profesional en la materia”.
Que, previo a la emisión del primer trimestre del año 2018, la Dirección de Catastro, a través del Departamento Valuación, envía informe técnico fundado sobre los valores medios zonales aportando nuevos valores inmobiliarios y los antecedentes utilizados para su cálculo.
Que, la metodología aplicada para la conformación de la planilla de valores zonales se realiza conforme el método de comparación directa que proporciona la norma TTN9.2 (Planilla de valores zonales para la valuación de inmuebles) del Tribunal de Tasaciones de la Nación, y la Ordenanza Tributaria Municipal Nº 12.226.
Que, la Subsecretaría de Ingresos Públicos estima oportuno considerar los valores propuestos y disponer su aplicación para la determinación del recurso Tasa General de Inmuebles, a partir del primer trimestre del año 2018.
Que, por lo expuesto este Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra en condiciones de aprobar los nuevos valores medios de plaza por zona inmobiliaria para lo cual debe dictarse el correspondiente acto administrativo;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Establécense los siguientes valores aplicables al metro cuadrado (m2) del terreno por zona inmobiliaria (ZI), para el cálculo de la Tasa General de Inmuebles según el procedimiento establecido en la Ordenanza Tributaria Municipal:
ZONA
$ / m2

1
$117.30
2
$1,622.33
3
$4,804.18
4
$8,730.21
5
$10,552.44
6
$11,350.83
7
$9,681.45
8
$4,671.12
9
$766.96
10
$18,138.69
11
$22,472.99
12
$10,090.14
13
$8,898.17
14
$3,710.14
15
$6,020.67
16
$2,819.19
17
$2,267.04
18
$8,727.75
19
$4,773.30
20
$1,273.70
21
$2,056.87
22
$1,898.05
23
$1,476.17
24
$799.80
25
$558.97
26
$0.75
27
$48.37
28
$1,349.20

ZONA
$ / m2

29
$875.41
30
$717.97
31
$393.34
32
$309.15
33
$1,081.79
34
$830.94
35
$20,540.78
36
$853.35
37
$237.02
38
$70.14
39
$557.38
40
$743.82
41
$761.03
42
$33,793.27
43
$14,786.72

Art. 2º: Dispónese que los valores establecidos en el artículo 1º entrarán en vigencia a partir de la emisión del primer trimestre del año 2018 de la Tasa General de Inmuebles.-
Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por la Señora Secretaria de Gobierno y la Señora Secretaria de Hacienda.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00959/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0456-01469018-4

Resumen

Apruébese la documentación obrante en el Expediente DE-0456-01469018-4, consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones y Anexos, al efecto de contratar un empréstito público con bancos, cooperativas, inversores instituciones, entidades financieras y/o crediticias, por la suma de pesos ciento setenta millones ciento treinta y cuatro mil doscientos cinco con 98/100 ($170.134.205,98).-
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2017, para el día 23 de Enero 2018, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere a la hora 10:00, en el Despacho de la Secretaría de Hacienda, ubicado en el Primer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta N° 2.951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2017 – Nº 00959
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017
VISTO:

El Documento DE-0456-01469018-4, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Ordenanzas Nº 12.457, 12.458, 12.459 y 12.460 el Honorable Concejo Municipal autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a contraer empréstito y/o a celebrar contratos de fideicomisos con diferentes instituciones (sean bancos, cooperativas, inversores institucionales, entidades financieras y/o crediticias), por la suma de pesos ciento setenta millones ciento treinta y cuatro mil doscientos cinco con 98/100 ($170.134.205,98).
Que, la mencionadas Ordenanzas establecen que la autorización conferida será destinada a financiar la ejecución de las obras de Renovación Integral de la Avenida Gobernador Freyre, Estabilizado de Calles del Distrito La Costa, Recalificación Peatonal Calle Mendoza, Ejecución de Tareas en Espacios Públicos de la Ciudad y Remodelación y Puesta en Valor del Parque General Manuel Belgrano, respectivamente.
Que, se adjunta la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contraer dicho empréstito con las entidades enunciadas y en los términos de las Ordenanzas citadas, al efecto de concretar las obras consignadas.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de declarar el pertinente llamado a Licitación Pública.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébese la documentación obrante en el Expediente DE-0456-01469018-4, consistente en el Pliego Único de Bases y Condiciones y Anexos, al efecto de contratar un empréstito público con bancos, cooperativas, inversores instituciones, entidades financieras y/o crediticias, por la suma de pesos ciento setenta millones ciento treinta y cuatro mil doscientos cinco con 98/100 ($170.134.205,98).-
Art. 2º: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2017, para el día 23 de Enero 2018, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere a la hora 10:00, en el Despacho de la Secretaría de Hacienda, ubicado en el Primer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta N° 2.951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal.-
Art. 3º: Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser obtenido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección de Compras de la Secretaría de Hacienda, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal, ubicado en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, y en la página web de esta Municipalidad.
Art. 4º: Autorizase a la Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al expediente principal.-
Art. 5º: Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, la que será presidida por la Sra. Directora Ejecutiva del Programa de Administración Financiera C.P.N Mariela PERTICARÁ y en caso de su ausencia por la C.P.N. Renata LEVRAND y la integrarán además la C.P.N. Leticia GIACOMELLI, por la Secretaría de Hacienda y el Abog. Miguel MOLlNARI, por la Subsecretaria de Legal y Técnica; en caso de ausencia de alguno de los integrantes, se designarán como reemplazo para cada caso en particular a la C.P.N Vanesa DEGIORGI y al Abog. Nicanor Molinas, según corresponda; contando esta Comisión con el contralor del Órgano Rector del Subsistema de Crédito Público, en los términos del Decreto D.M.M. Nº 01338/16, representado por la C.P.N Noelia WIDDER.-
Art. 6º: La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.-
Art. 7º: En cumplimiento de los establecido en las Ordenanzas Municipales N°12.457, Nº 12.458, Nº 12.459 y Nº 12.460, previo a la publicación de la presente licitación, dése intervención al Tribunal de Cuentas Municipal.-
Art. 8º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 9º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00984/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01466561-6

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE II VECINAL CABAÑA LEIVA: CALLES J.B.DE LA SALLE Y ESPINOSA ENTRE LA CALLE EDMUNDO ROSAS Y LA AVENIDA BLAS PARERA, Y CALLE EDMUNDO ROSAS ENTRE CALLES J.B. DE LA SALLE Y ESPINOSA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 03/17, contratada con la firma WINKELMANN S.R.L., por el término de cincuenta y dos (52) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 28 de febrero de 2018 inclusive.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2017– Nº 00984
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017
VISTO:
El Expediente DE-1073-01466561-6; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE II VECINAL CABAÑA LEIVA: CALLES J.B.DE LA SALLE Y ESPINOSA ENTRE LA CALLE EDMUNDO ROSAS Y LA AVENIDA BLAS PARERA, Y CALLE EDMUNDO ROSAS ENTRE CALLES J.B. DE LA SALLE Y ESPINOSA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 3/17, contratada con la firma WINKELMANN S.R.L., para la ampliación de cincuenta y dos (52) días corridos.
Que, en su informe, la precitada Dirección, acompaña una planilla resumen en la que se consignan tanto las lluvias acaecidas como los días afectados por exceso de humedad que impidieron el normal desarrollo de los trabajos.
Que, asimismo argumenta otras causales de retraso, adecuaciones del desarrollo del proyecto, tanto vial como hidráulico, siendo que el mismo fue cambiado respecto al plano de licitación y entregado por Orden de Servicio Nº 6; por adecuaciones en la cañería de descarga a la Ruta Nacional Nº 11 que motivan trabajos provisorios no previstos al haber una diferencia importante de cotas y finalmente invocan desvíos necesarios de tránsito, ya que no existen caminos alternativos para el transporte público y privado, que motivaron retrasos en las colocaciones de cañerías por calle Espinosa hasta que no se tenga habilitada la calle La Salle.
Que, en razón de la expuesto, la Asesoría Legal interviniente, consideran ajustado a derecho el otorgamiento de cincuenta y dos (52) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 28.02.2018, con fundamento de las previsiones de los artículos 52 y 53 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE II VECINAL CABAÑA LEIVA: CALLES J.B.DE LA SALLE Y ESPINOSA ENTRE LA CALLE EDMUNDO ROSAS Y LA AVENIDA BLAS PARERA, Y CALLE EDMUNDO ROSAS ENTRE CALLES J.B. DE LA SALLE Y ESPINOSA”, correspondiente a la Licitación Pública N° 03/17, contratada con la firma WINKELMANN S.R.L., por el término de cincuenta y dos (52) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 28 de febrero de 2018 inclusive.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00986/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social
• N° expediente: DE-0417-01462646-9 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Frente Transversal II Limitada, en fecha 16 de Octubre de 2017, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – AÑO 2017 – Nº 00986

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:

El Documento DE-0417-01462646-9 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Frente Transversal II Limitada, en fecha 16 de Octubre de 2017.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Obras públicas Locales Menores”, que como Anexo I y II se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Frente Transversal II Limitada, en fecha 16 de Octubre de 2017, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00983/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01467420-4 (NI)

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la Obra Licitación Pública Nº 03/2017: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS – LOTE I VILLA LAS FLORES: CALLE AZOPARDO Y EUROPA ENTRE GUANELLA Y REGIMIENTO 12 DE INFANTERÍA; Y CALLE GUANELLA ENTRE BLAS PARERA Y PEÑALOZA”, contratada con la firma TECSA S.A. por el término de 52 (cincuenta y dos) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 28 de febrero de 2018 inclusive.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2017– Nº 00983
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017
VISTO:
El Expediente DE-1073-01467420-4 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS – LOTE I VILLA LAS FLORES: CALLE AZOPARDO Y EUROPA ENTRE GUANELLA Y REGIMIENTO 12 DE INFANTERÍA; Y CALLE GUANELLA ENTRE BLAS PARERA Y PEÑALOZA”, correspondiente a la Licitación Pública Nº 03/2017, contratada con la firma TECSA S.A, por cincuenta y dos (52) días corridos.
Que, en su informe, la precitada Dirección, acompaña una planilla resumen en la que se consignan tanto las lluvias acaecidas como los días afectados por exceso de humedad que impidieron el normal desarrollo de los trabajos durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017.
Que, asimismo argumenta otras causales de retraso, adecuaciones del desarrollo del proyecto, tanto vial como hidráulico, e inconvenientes suscitados con los organismos distribuidores de gas sobre calle Azopardo, sobre todo con interferencias que solo pueden ejecutar los prestatarios del servicio, acarreándoles demoras para la culminación de la obra.
Que, en razón de lo expuesto, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de cincuenta y dos (52) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 28.02.2018, con fundamento de las previsiones de los artículos 52 y 53 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la Obra Licitación Pública Nº 03/2017: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS – LOTE I VILLA LAS FLORES: CALLE AZOPARDO Y EUROPA ENTRE GUANELLA Y REGIMIENTO 12 DE INFANTERÍA; Y CALLE GUANELLA ENTRE BLAS PARERA Y PEÑALOZA”, contratada con la firma TECSA S.A. por el término de 52 (cincuenta y dos) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 28 de febrero de 2018 inclusive.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y la Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00981/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01468179-5

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE III REGIMIENTO 12 DE INFANTERÍA Y AMENABAR: CALLE REGIMIENTO 12 DE INFANTERÍA ENTRE PEÑALOZA Y LAS VIAS DE F.F.C.C.; Y CALLE AMENABAR ENTRE LAMADRID Y HNOS. MADEOS”, correspondiente a la Licitación Pública N° 3/17, contratada con la firma COCYAR S.A., por el término de treinta y dos (32) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 08 de febrero de 2018 inclusive.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2017– Nº 00981
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017
VISTO:
El Expediente DE-1073-01468179-5; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE III REGIMIENTO 12 DE INFANTERÍA Y AMENABAR: CALLE REGIMIENTO 12 DE INFANTERÍA ENTRE PEÑALOZA Y LAS VIAS DE F.F.C.C.; Y CALLE AMENABAR ENTRE LAMADRID Y HNOS. MADEOS”, correspondiente a la Licitación Pública N° 3/17, contratada con la firma COCYAR S.A., por treinta y dos (32) días corridos.
Que, en su informe, la precitada Dirección, acompaña una planilla resumen en la que se consignan tanto las lluvias acaecidas como los días afectados por exceso de humedad que impidieron el normal desarrollo de los trabajos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2017.
Que, en razón de lo expuesto, la Asesoría Legal interviniente, consideran ajustado a derecho el otorgamiento de treinta y dos (32) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 08.02.2018, con fundamento de las previsiones del artículo 53 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS” en lo que concierne al “LOTE III REGIMIENTO 12 DE INFANTERÍA Y AMENABAR: CALLE REGIMIENTO 12 DE INFANTERÍA ENTRE PEÑALOZA Y LAS VIAS DE F.F.C.C.; Y CALLE AMENABAR ENTRE LAMADRID Y HNOS. MADEOS”, correspondiente a la Licitación Pública N° 3/17, contratada con la firma COCYAR S.A., por el término de treinta y dos (32) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 08 de febrero de 2018 inclusive.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-