• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00064/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0426-01474385-0

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 09-SG-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 20/18 y cuya apertura se realizó el día 09 de febrero de 2018, a las 11 horas, para la adquisición geolocalizadores (botones de pánicos), según especificaciones técnicas.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2018- Nº 00064

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 FEB 2018

VISTO:
El Documento DE-0426-01474385-0 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 293/18 de la Secretaría de Gobierno, para la adquisición de geolocalizadores (botones de pánicos), según especificaciones técnicas;

Que, por Resolución de la Dirección de Compras Nº 20 de fecha 18 de enero de 2018, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición del material mencionado;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos un millón cuatrocientos diez mil ($1.410.000);

Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 09 de febrero de 2018 a las 11:00 horas y en dicho acto se presentó una única propuesta, correspondiente a la firma MITESIA S.A., por un monto total de pesos un millón cuatrocientos diez mil ($1.410.000);

Que, el Informe Técnico expresa que en relación a los aspectos estrictamente técnicos, se informa que la oferta presentada por MITESIA S.A. cumple con los requisitos descriptos en el pliego;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 19 de febrero de 2018, elaborando el dictamen pertinente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión). En el mismo expresó que resulta conveniente adjudicar a la firma MITESIA S.A.;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 09-SG-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 20/18 y cuya apertura se realizó el día 09 de febrero de 2018, a las 11 horas, para la adquisición geolocalizadores (botones de pánicos), según especificaciones técnicas.-

Art. 2º.- Adjudíquese a la firma MITESIA S.A. el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos diez mil ($1.410.000); pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.

Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110102000- Secretaría de Gobierno, Unidad Ejecutora: 12- Secretaría de Gobierno, Dependencia: 428 – Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, Fuente de Financiamiento: 110 tesoro municipal.-

Art. 4º.- Refrenden el presente Decreto la Sra. Secretaria de Hacienda y la Sra. Secretaria de Gobierno.-

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00300/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Educación
• N° expediente: 

Resumen

Dispónese la modificación del punto III. Integración del Jurado del Anexo I del Decreto D.M.M. Nº 00258/17, el que quedará redactado de la siguiente manera:
III. Integración del Jurado:
Miembros titulares:
PIERASGOTINI, Patricia
ORTIZ, Alicia
RASPANTI, María del Carmen
Miembros suplentes:
HEREDIA, Miriam
CARRU, Cristina
NUÑEZ, Laura

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Prof. Érica A. Figueroa, Secretaria de Educación
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE EDUCACIÓN – AÑO 2017 – Nº 00300

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 22 MAY 2017

VISTO:

El D.M.M. Nº 00258/17, y;

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto del visto, se dispuso el llamado a Concurso para cubrir horas cátedra titulares de la Escuela de Danzas del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”;
Que, la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM), comunica el cambio de los miembros oportunamente designados en representación de esa entidad sindical, y por tal motivo, la Secretaría de Educación solicita la modificación de la integración de los miembros del jurado del citado concurso, a fin de adecuar el mismo a la propuesta efectuada;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo cuyo objeto disponga la modificación, en lo pertinente, del Decreto D.M.M. Nº 00258/17;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Dispónese la modificación del punto III. Integración del Jurado del Anexo I del Decreto D.M.M. Nº 00258/17, el que quedará redactado de la siguiente manera:
III. Integración del Jurado:
Miembros titulares:
PIERASGOTINI, Patricia
ORTIZ, Alicia
RASPANTI, María del Carmen
Miembros suplentes:
HEREDIA, Miriam
CARRU, Cristina
NUÑEZ, Laura

Art. 2º: Refréndese el presente por las Señoras Secretarias de Educación, de Gobierno y de Hacienda.-
Art. 3º: Remítase a conocimiento de la Dirección de Capacitación, Ingreso y Promociones.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00988/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01431142-7

Resumen

Autorizase la ampliación de la obra de “RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN” correspondiente a la Licitación Pública N° 09/2017, contratada con MONTAÑO CONSTRUCCIONES de DIEGO H. MONTAÑO, en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integral al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2017– Nº 00988
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017
VISTO:
El Expediente DE-1049-01431142-7 (RP); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación de obra y del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 09/17, “RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN”, contratada con la Empresa MONTAÑO CONSTRUCCIONES DE DIEGO H. MONTAÑO.
Que, debido a la intervención de la Dirección, ésta solicita la ampliación de obra, motivándose la misma por haberse producido un incremento permanente de los sectores a intervenir, ello en cuanto han surgido nuevos frentes de obra de alta prioridad por un tránsito intenso, lo que determina el aumento de las cantidades contractualmente previstas para los ítems Nº 1 (Aserrado, rotura y remoción de pavimentos – incluye asfalto, adoquines y hormigón) por una cantidad de 730,20 m2; Nº 2 (Ejecución de base Suelo – Arena- Cemento. Incluye saneamiento) por una cantidad de 730,20 m2; Nº 3 (Ejecución de Hormigón de 18 cm de espesor) por un total de 730,20 m2 y finalmente el ítem Nº 4 (Ejecución de cordones cuneta de HºAº rector y curvos. Incluye veredas) por un total de 40 metros lineales.
Que, los órganos técnicos actuantes manifiestan la necesidad de aumento de los ítems señalados, por el monto total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($1.908.463,83), representando una variación del veinte por ciento (20%), acorde a lo establecido por el artículo 42 del pliego aplicable; otorgándose además una ampliación de plazo de cincuenta (50) días corridos, motivados por la disposición geográfica de la zona a intervenir, ya que en aquellos sectores donde era necesario el bacheo del ancho completo de la calzada, no fue posible coordinar desvíos de tránsito para no ocasionar mayores inconvenientes en el mismo produciéndose retrasos; y por las lluvias acaecidas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, todo ello con fundamento de las previsiones del Art. 53 y 54 del Pliego aplicable.
Que, intervino el órgano Legal correspondiente, a cuyo informe cabe remitirse atento a su extensión, quien considera ajustado a derecho el otorgamiento de tales ampliaciones, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 26.02.2018.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorizase la ampliación de la obra de “RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN” correspondiente a la Licitación Pública N° 09/2017, contratada con MONTAÑO CONSTRUCCIONES de DIEGO H. MONTAÑO, en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integral al presente Decreto.
Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de CINCUENTA (50) días corridos, concluyendo dicho plazo el 26 de Febrero de 2018.
Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la presente obra.

Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00054/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 0454-01469698-3 (NI)

Resumen

Apruébase el ajuste de precios solicitado por la Estación de Servicios Petrosol de BUSLOWICZ, Fernando Pablo, en un todo de acuerdo al Pliego Complementario de Condiciones Particulares para Provisión de Combustibles, por un monto total de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos ($ 45.600), según factura B Nº 0014-00000106.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2018- N° 00054

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 FEB 2018

VISTO:

El Documento DE- 0454-01469698-3 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, se tramito la factura B Nº 0014-00000106 de la Estación de Servicios Petrosol de BUSLOWICZ, Fernando Pablo, por ajustes de precios correspondientes a entregas de combustible, según Orden de Compras Nº 4942/17;

Que, el pedido de ajustes de precios se efectúa conforme lo previsto en los artículos 3 y 4 del Pliego Complementario de Condiciones Particulares para Provisión de Combustibles;

Que, el motivo de dichos incrementos es producto de los aumentos de precios establecidos por las petroleras que han sido verificados en las Estaciones de Servicios de la ciudad de Santa Fe;

Que, el Programa de Gestión de Bienes, Compras y Suministros, informa que la diferencia de precios corresponde a un monto total de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos ($ 45.600);

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébase el ajuste de precios solicitado por la Estación de Servicios Petrosol de BUSLOWICZ, Fernando Pablo, en un todo de acuerdo al Pliego Complementario de Condiciones Particulares para Provisión de Combustibles, por un monto total de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos ($ 45.600), según factura B Nº 0014-00000106.-

Art. 2º: Por Dirección de Administración Financiera, tómense los recaudos necesarios para la imputación del presente gasto.-

Art. 3º: Refréndese el presente Decreto las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00094/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-0421-01472151-8

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Vecinal Del Tránsito, en fecha 15 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00094

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 MAR 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-0421-01472151-8 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Vecinal Del Tránsito, en fecha 15 de Febrero de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Vecinal Del Tránsito, en fecha 15 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00093/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-0421-01475790-0

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Todos al Trabajo Limitada, en fecha 22 de Febrero de 2018, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00093

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 MAR 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-0421-01475790-0(NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Todos al Trabajo Limitada, en fecha 22 de Febrero de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Todos al Trabajo Limitada, en fecha 22 de Febrero de 2018, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00092/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-0421-01472166-6

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Un Rayo de Luz para Loyola Norte, en fecha 21 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00092

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 MAR 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-0421-01472166-6 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Un Rayo de Luz para Loyola Norte, en fecha 21 de Febrero de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Un Rayo de Luz para Loyola Norte, en fecha 21 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00091/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-0421-01476210-8

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Recreo Sur Construcción Limitada, en fecha 26 de Febrero de 2018, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00091

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 MAR 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-0421-01476210-8(NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Recreo Sur Construcción Limitada, en fecha 26 de Febrero de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Recreo Sur Construcción Limitada, en fecha 26 de Febrero de 2018, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00090/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-01050-01453854-0

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato de la Obra: “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA ETAPA III”, correspondiente a la Licitación Pública N° 05/17, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa WINKELMANN S.R.L, en fecha 20 de Febrero de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE REC. HIDRICOS – AÑO 2018 – Nº 00090

SANTA FE DE LA VERA CRUZ,06 MAR 2018
VISTO:
El Expediente DE-01050-01453854-0 (R.P.), y;
CONSIDERANDO:
Que, el referido documento contiene el Contrato para la ejecución de la Obra: “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA ETAPA III”, correspondiente a la Licitación Pública N° 05/17, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa WINKELMANN S.R.L., en fecha 20 de Febrero de 2018.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicha acta, la que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato de la Obra: “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA ETAPA III”, correspondiente a la Licitación Pública N° 05/17, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa WINKELMANN S.R.L, en fecha 20 de Febrero de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hídricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00089/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0746-01394361-8

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato suscripto en fecha 01 de marzo de 2018, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, representada en este acto por su titular, el Ing. Guillermo Héctor Rubén ESTREMERO, y que forma parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00089

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 MAR 2018

VISTO:
El expediente DE-0746-01394361-8 (RP), y;

CONSIDERANDO:

Que, en la mencionada actuación se adjunta Contrato suscripto en fecha 01 de marzo de 2018, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, representada en este acto por su titular, el Ing. Guillermo Héctor Rubén ESTREMERO;
Que, en la misma la CONTRATISTA asume la ejecución de la obra definida como “PLANETARIO DIGITAL-C.O.D.E”, que le fueran adjudicadas por Licitación Pública Nº 08/2017 mediante Decreto D.M.M. N° 00031/18;
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato suscripto en fecha 01 de marzo de 2018, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, representada en este acto por su titular, el Ing. Guillermo Héctor Rubén ESTREMERO, y que forma parte del presente Decreto.-
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-