• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00108/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE- 1049-01474780-2

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Soñando Juntos, en fecha 27 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00108

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 MAR 2018

VISTO:

El Documento Nº DE- 1049-01474780-2(NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria -Obras Públicas Locales Menores”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Soñando Juntos, en fecha 27 de Febrero de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Obras Públicas Locales Menores”, que como Anexo I y II se acompañan.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Soñando Juntos, en fecha 27 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00107/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1049-01474777-8

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Cultural y Comunitaria de la Costa en fecha 23 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00107

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 MAR 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1049-01474777-8 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Cultural y Comunitaria de la Costa, en fecha 23 de Febrero de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Obras Públicas Locales Menores”, que como Anexos I y II se acompañan.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Cultural y Comunitaria de la Costa en fecha 23 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00100/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE- 0427-01484742-0

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el Convenio suscripto entre el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 27 de febrero de 2018, el que forma parte integrante del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00100

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 MAR 2018

VISTO:
El Documento DE- 0427-01484742-0 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, se adjunta Convenio suscripto entre el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 27 de febrero de 2018.
Que, por el mismo, las partes acuerdan la regulación de los derechos y obligaciones asumidas por cada una de ellas con el fin de concretar la ejecución de la obra “PROYECTO PLANETARIO PARA LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ”.
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el DMM el Convenio suscripto entre el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 27 de febrero de 2018, el que forma parte integrante del presente Decreto.-
Art. 2º: Refréndese por las Señoras Secretarias de Gobierno y Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00102/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE- 0421-01475793-4

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Centro Comunitario Corazón de Jesús, en fecha 27 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00102

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 MAR 2018

VISTO:

El Documento Nº DE- 0421-01475793-4 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Centro Comunitario Corazón de Jesús, en fecha 27 de Febrero de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de” Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Centro Comunitario Corazón de Jesús, en fecha 27 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00103/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-0421-01474058-3

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo por un Nuevo Horizonte Limitada, en fecha 27 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00103

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 MAR 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-0421-01474058-3 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo por un Nuevo Horizonte Limitada, en fecha 27 de Febrero de 2018.
Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo por un Nuevo Horizonte Limitada, en fecha 27 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00104/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Educación
• N° expediente: DE- 1086-01476464-1

Resumen

Apruébese el Calendario Académico correspondiente al año 2018 para los Jardines Municipales del Sistema Municipal de Educación Inicial, en los términos que se detallan en el Anexo que se acompaña, el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Prof. Érica A. Figueroa, Secretaria de Educación
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE EDUCACIÓN – AÑO 2018 – Nº 00104

SANTA FE DE LA VERA CRUZ 09 MAR 2018

VISTO:

El Documento DE- 1086-01476464-1 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, por la referida actuación, la Secretaria de Educación solicita se apruebe el Proyecto de Calendario Académico 2018, mediante el cual se contemplan las actividades académicas y administrativas de los Jardines Municipales del Sistema Municipal de Educación Inicial, para ser aplicado durante el ciclo lectivo del corriente año.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente.

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art 1º: Apruébese el Calendario Académico correspondiente al año 2018 para los Jardines Municipales del Sistema Municipal de Educación Inicial, en los términos que se detallan en el Anexo que se acompaña, el cual forma parte integrante del presente Decreto.-
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Educación.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00105/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01471548-6

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VECINALES CORONEL DORREGO Y PROGRESO GUADALUPE OESTE, ENTRE CALLES AV. FRENCH (N), PAVÓN (S), AV. ARISTÓBULO DEL VALLE (O), Y F.F.C.C (E); Y EN CALLE SARMIENTO ENTRE AV. FRENCH Y CALLEJÓN FUNES”, correspondiente a la Licitación Pública N° 29/2016, contratada con la Unión Transitoria COEMYC S.A – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00105

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 MAR 2018
VISTO:
El Expediente DE-1073-01471548-6 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras elevó la propuesta de readecuación de obra y ampliación del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 29/16, “PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VECINALES CORONEL DORREGO Y PROGRESO GUADALUPE OESTE, ENTRE CALLES AV. FRENCH (N), PAVÓN (S), AV. ARISTÓBULO DEL VALLE (O), Y F.F.C.C (E); Y EN CALLE SARMIENTO ENTRE AV. FRENCH Y CALLEJÓN FUNES”, contratada con la Unión Transitoria COEMYC S.A – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A.
Que, en su informe la Dirección señala que hubo readecuaciones en el proyecto definitivo, solicitando la contratista la ampliación de las cantidades previstas por badenes en un sector de la obra y el reconocimiento de las modificaciones definidas por ASSA y la Secretaría de Recursos Hídricos en relación al rubro “Desagües Cloacales”, como así también plantea mediante nota de pedido Nº 50 y 61 la necesidad de utilizar tunelera y cañería PEAD en un sector de la obra, lo que resulta procedente en tanto existe una diferencia entre el ancho de la calle previsto por el Pliego y el que surge en la realidad del sector, evitándose inconvenientes técnicos y posibles derrumbes.
Que, mediante nota de pedido Nº 116, la contratista adjuntó informe de la Empresa Provincial de la Energía, indicando que la SETA prevista en el proyecto original no sería necesaria, por lo que requiere reducir en su totalidad el ítem 98 (Sub Estación Transformadora Terminal). Asimismo entiende que la conexión a la red debe considerarse en el ítem 97; mientras se requiere la readecuación de los ítems 69, 89 y 94, en razón de haberse cambiado el terreno donde se ha de ubicar la Estación Elevadora.
Que, de acuerdo a lo expresado, surge la necesidad de ampliar los ítems Nº 3, 6, 7 y 8 (Rubro I – Obras Viales), 18, 19 y 20 (Rubro II – Obras y Desagües Pluviales), 34, 36 ,37 ,39 ,40, 47, 52, 53 y 94 (Rubro III – Obras Desagües Cloacales) por un total de pesos dos millones ochocientos seis mil cuatrocientos veintisiete con treinta y siete centavos ($ 2.806.427,37), disminuir los ítems Nº 17, 45, 46 y 98 (Rubro III – Obras y Desagües Cloacales por un total de pesos un millón doce mil cuatrocientos cuarenta y siete con cuarenta y seis centavos ($ 1.012.447,46) y crear el ítem Nº 105 (Rubro III – Obras Desagües Cloacales) por un valor de pesos un millón quinientos treinta y cinco mil setecientos noventa y seis ($1.535.796).
Que, de tales cuestiones resulta un aumento de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.329.775,92), equivalente al uno con veinticinco por ciento (1,25%) del monto de obra contratado, con fundamento en las previsiones del Art. 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; otorgándose también una ampliación de plazo de cincuenta y cuatro (54) días corridos, por las precipitaciones acaecidas durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017, con fundamento en las previsiones del Art. 53 y 54 del Pliego único de Bases y Condiciones aplicable.
Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo el informe respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse atento a su extensión) considerando ajustado a derecho el otorgamiento de dichas ampliaciones, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 22.05.2018.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VECINALES CORONEL DORREGO Y PROGRESO GUADALUPE OESTE, ENTRE CALLES AV. FRENCH (N), PAVÓN (S), AV. ARISTÓBULO DEL VALLE (O), Y F.F.C.C (E); Y EN CALLE SARMIENTO ENTRE AV. FRENCH Y CALLEJÓN FUNES”, correspondiente a la Licitación Pública N° 29/2016, contratada con la Unión Transitoria COEMYC S.A – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de CINCUENTA Y CUATRO (54) días corridos, concluyendo dicho plazo el 22 de Mayo de 2018.
Art. 3° Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00106/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-0421-01474894-1

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Vecinal Mariano Comas, en fecha 23 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00106

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 MAR 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-0421-01474894-1 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Vecinal Mariano Comas, en fecha 23 de Febrero de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Vecinal Mariano Comas, en fecha 23 de Febrero de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00062/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE 0456-01471791-2

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N° 01/18, referente a la “CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITO PÚBLICO – ORDENANZA Nº 12.418 y 12.450″, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00007/18.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00062
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 19 FEB 2018
VISTO:
El Expediente DE 0456-01471791-2 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia se tramitó la Licitación Pública N° 01/18 correspondiente a la “CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITO PÚBLICO – ORDENANZA Nº 12.418 y 12.450 “, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N°00007/18.
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 31.01.2018, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial Evaluadora, creada por el Art. 5° del mencionado decreto, la que ha emitido dictámen técnico.
Que, a la presente concurrió una única oferente, la entidad financiera NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A, quien ofrece como propuesta básica un monto capital de pesos PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($4.510.750) con una tasa variable, “Tasa Badlar de Bancos Privados” publicada por el BCRA, más tres punto cincuenta (3.50%) puntos porcentuales y un plazo de amortización de treinta y seis (36) meses.
Que, la oferta presentada por la firma NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. se encuentra dentro parámetros económicos razonables.
Que, la firma NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. ha cumplimentado con los recaudos esenciales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.
Que, la unica oferta luce conveniente, acorde a los antecedentes técnicos corroborados, como así también al valor de su oferta,habiéndose propuesto una financiación con parámetros que no superan la limitación establecida en las Ordenanzas Nº 12.418 y 12450, que rigen para la presente contratación.
Que, desde un aspecto técnico-jurídico, se han cumplimentado con los principios basales del procedimiento de selección, a saber : (i) igualdad; (ii) concurrencia, (iii) transparencia y (iv) publicidad.
Que, la Comisión Especial Evaluadora aconseja adjudicar la Licitación Pública Nº 01/2018 “CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITO PÚBLICO – ORDENANZA Nº 12.418 y 12.450”; a la empresa NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., acorde a los fundamentos expuestos en su dictamen, al cual corresponde remitirse (atento a su extensión).
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que lo recepte y disponga lo mencionado precedentemente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA
Art. 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 01/18, referente a la “CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITO PÚBLICO – ORDENANZA Nº 12.418 y 12.450”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00007/18.
Art. 2°: Adjudicase al NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., la contratación del empréstito detallada en el artículo 1º del presente, en un todo de acuerdo con el Pliego Único de Bases y Condiciones y demás documentación obrante en el Expediente DE 0456-01471791-2, por el monto de pesos cuatro millones quinientos diez mil setecientos cincuenta ($4.510.750), con una tasa variable, tasa de interés “Tasa Badlar de Bancos Privados” publicada por el BCRA más tres punto cincuenta por ciento (3,50%) puntos porcentual y un plazo de amortización de treinta y seis (36) meses.
Art. 3°: Apruébense los modelos de contrato de préstamo y de contrato de cesión, que como Anexo I y II forman parte integrante del presente. Dispónese que por Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda se confeccionen oportunamente los contratos respectivos a suscribir con la empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.
Art. 4°: Notifíquese en legal forma a la empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en el Art. 3° del presente, a cuyo fin se dará intervención a la Secretaría de Hacienda.
Art. 5°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por todas las oferentes.
Art. 6°: Notifíquese en legal forma a las empresas intervinientes en la presente licitación.
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00063/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0461-01472366-2

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 03-SOP-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 09/18 y cuya apertura se realizó el día 31 de enero de 2018, a las 10 horas, para la adquisición de hormigón elaborado H-30, según especificaciones técnicas.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Ing. Ricardo J. Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2018- Nº 00063

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 FEB 2018

VISTO:
El Documento DE-0461-01472366-2 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 189/18 de la Secretaría de Obras Públicas, para la adquisición de hormigón elaborado H-30, según especificaciones técnicas;

Que, por Resolución de la Dirección de Compras Nº 09 de fecha 18 de enero de 2018, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición del material mencionado;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos dos millones ciento sesenta mil novecientos ($2.160.900);

Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 31 de enero de 2018 a las 11:00 hs. y en dicho acto se presentaron dos (2) propuestas, correspondientes a: i) ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., por la suma de pesos dos millones setenta y cinco mil ochocientos cincuenta ($2.075.850) y ii) HORMIGONERA S.A. por la suma de pesos dos millones setenta y nueve mil ($ 2.079.000);

Que, la Dirección de Obras de Movilidad, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, emitió el Informe Técnico en relación a la propuesta y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 15 de febrero de 2018, elaborando el dictamen pertinente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión). En el mismo expresó que resulta conveniente adjudicar a la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A.;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 03-SOP-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 09/18 y cuya apertura se realizó el día 31 de enero de 2018, a las 10 horas, para la adquisición de hormigón elaborado H-30, según especificaciones técnicas.-

Art. 2º.- Adjudíquese a la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A. el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos dos millones setenta y cinco mil ochocientos cincuenta ($ 2.075.850); pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de recepción conforme de los bienes. Parcial.-

Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110128000- Secretaría de Obras Públicas, Unidad Ejecutora: 47- Secretaría de Obras Públicas, Dependencia: 461 – Dirección de Mantenimiento Vial, Fuente de Financiamiento: 133 de origen nacional.-

Art. 4º.- Refrenden el presente Decreto la Sra. Secretaria de Hacienda, la Sra. Secretaria de Gobierno y el Sr. Secretario de Obras Públicas.-

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-