• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00371/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124-01503340-0 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Vecinal Santa Marta en fecha 30 de Mayo de 2018, que acompaña al presente

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00371

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 JUN 2018
VISTO:
El Documento Nº DE-1124-01503340-0 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Vecinal Santa Marta, en fecha 30 de Mayo de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Vecinal Santa Marta en fecha 30 de Mayo de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00382/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124-01502663-6 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Amor y Solidaridad Barrio Los Cipreses, en fecha 30 de Mayo de 2018, que acompaña al presente

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00382

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 JUN 2018
VISTO:
El Documento Nº DE-1124-01502663-6 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Amor y Solidaridad Barrio Los Cipreses, en fecha 30 de Mayo de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de” Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Amor y Solidaridad Barrio Los Cipreses, en fecha 30 de Mayo de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00361/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: 1124-01500110-0 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Servicios y Mantenimiento Integral Limitada, en fecha 29 de Mayo de 2018, que acompaña al presente

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº00361

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 JUN 2018
VISTO:
El Documento Nº 1124-01500110-0 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Servicios y Mantenimiento Integral Limitada, en fecha 29 de Mayo de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Servicios y Mantenimiento Integral Limitada, en fecha 29 de Mayo de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00359/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124-01504468-8 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Mis Valientes Limitada, en fecha 05 de Junio de 2018, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00359

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 JUN 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1124-01504468-8 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Mis Valientes Limitada, en fecha 05 de Junio de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Mis Valientes Limitada, en fecha 05 de Junio de 2018, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00366/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01507898-3

Resumen

Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE, CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO Y RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/2016, contratada con la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de ciento veinte (120) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 23.09.2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2018– Nº 00366
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 JUN 2018
VISTO:
El Documento DE-1073-01507898-3, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra, “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE, CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO Y RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/16, contratada con la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., para ampliación de plazo de obra de ciento veinte (120) días corridos.
Que, en lo sustancial del pedido, la contratista afirma que el retraso en la ejecución de las tareas correspondientes, obedece a distintos inconvenientes en la traza de la obra, que debían ser liberados por áreas pertenecientes al Municipio y que hasta la fecha no han sido realizados, sumado a situaciones de fuerza mayor por la interferencia de la obra con un gasoducto de alta presión, sito en calle Gaboto, desde Fray Cayetano Rodríguez hasta calle Perú, que requiere control permanente de la empresa Litoral Gas S.A. y que impide realizar excavaciones y demás trabajos de ejecución de obra a una distancia prudencial.
Que, por otra parte la inexistencia de desagües pluviales en la zona de obra y las precipitaciones acaecidas en los últimos meses conforme se detalla en las planillas pluviométricas, impactan sobre la marcha de la obra retrasando considerablemente las tareas.
Que, las razones expuestas llevan a que la Inspección considere adecuado el otorgamiento del plazo mencionado en favor de beneficiar en manera considerable el barrio intervenido, todo lo cual torna justificable la solicitud de ampliación de plazo.
Que, en consecuencia la Dirección aconseja técnicamente la ampliación del plazo de obra por un total de ciento veinte (120) días corridos, lo que llevaría el término contractual al día 23.09.2018.
Que, la Asesoría Legal interviniente considera ajustado a derecho el otorgamiento de dicha ampliación de obra por el plazo de ciento veinte (120) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 23.09.2018, con fundamento en las previsiones del artículo 52 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE, CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO Y RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/2016, contratada con la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de ciento veinte (120) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 23.09.2018.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00362/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01503983-7 (NI)

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN DE Bv. BELGRANO entre las calles Luciano Torrent y Padilla; y de las calles GUTIERREZ y PADILLA, entre el Bv. Belgrano y calle Las Heras”, correspondiente a la Licitación Pública N° 11/2017, contratada con la empresa COCIVIAL S.A en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00362
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 JUN 2018
VISTO:
El Documento DE-1073-01503983-7 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras elevó la propuesta de readecuación de obra y ampliación del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 11/17, “PAVIMENTACIÓN DE BV. BELGRANO entre las calles Luciano Torrent y Padilla; y de las calles GUTIERREZ y PADILLA, entre el Bv. Belgrano y calle Las Heras”, contratada con la empresa COCIVIAL S.A.
Que, la necesidad de ampliar en 65,50 metros cuadrados el pavimento a fin de completar la aleta Este de Luciano Torrent (ítem N°7) y la falta de 37,20 metros cuadrados (ítem 11) de señalización horizontal, así como el hecho de que el pavimento de bloques de hormigón intertrabado se encuentra ejecutado en una cantidad de 142,33 metros cuadrados (ítem 8), llevan a la Dirección a avalar la readecuación solicitada del contrato de obra, a través de la ampliación de los ítems Nº 7 y 11 y la disminución del ítem N°8, resultando del balance de ello un porcentaje de incidencia cero (0%) sobre el monto contratado, conforme surge de la planilla de resumen respectiva..
Que, en lo que refiere a la ampliación de plazo, las precipitaciones y excesos de humedad acaecidos durante los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo del corriente año y debidamente corroborados mediante los registros pluviométricos correspondientes al Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, como asimismo los retrasos constatados en obra producto de la falta de liberación de traza sobre Bv. Belgrano entre calles Quintana y Gutiérrez y la falta de corrimiento de servicio por Litoral Gas sobre calle Padilla y Las Heras, justifican la ampliación del plazo en 30 días corridos, lo que lleva la fecha de finalización de obra al 21 de junio de 2018.

Que, la Coordinación Ejecutiva del Programa de Inspección y Certificación de Obras considera pertinentes la readecuación y ampliación solicitadas, tanto en lo pertinente al monto como al plazo de obra.
Que, en razón de lo expuesto, la Dirección concluye su informe solicitando, la ampliación de los ítems Nº 7 y 11 y la reducción del ítem N° 8, y la ampliación del plazo en una cantidad de 30 días corridos.
Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión) considerando ajustado a derecho el otorgamiento de dicha readecuación y ampliación de plazo solicitadas, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 21.06.2018.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo y readecuación de obra.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN DE Bv. BELGRANO entre las calles Luciano Torrent y Padilla; y de las calles GUTIERREZ y PADILLA, entre el Bv. Belgrano y calle Las Heras”, correspondiente a la Licitación Pública N° 11/2017, contratada con la empresa COCIVIAL S.A en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de TREINTA (30) días corridos, concluyendo dicho plazo el 21 de Junio de 2018.
Art. 3° Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00391/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Control
• N° expediente: DE- 0437-01485433-5

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el Convenio suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa BECHA S.A., en fecha 12 de junio de 2018, el que forma parte integrante del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. Ramiro Dall’Aglio, Secretario de Control
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE CONTROL – AÑO 2018 – Nº 00391

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 JUN 2018

VISTO:
El Documento DE- 0437-01485433-5 (RP), y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, se adjunta Contrato suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa BECHA S.A., en fecha 12 de junio de 2018.
Que, por el mismo, la contratista asume la ejecución de la obra “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE AVENIDAS Y CALLES DE LA CIUDAD”, la que le fuera oportunamente adjudicada mediante Decreto D.M.M. Nº 00312/2018, en el marco de la Licitación Pública Nº 01/2018.
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el DMM el Convenio suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa BECHA S.A., en fecha 12 de junio de 2018, el que forma parte integrante del presente Decreto.-
Art. 2º: Refréndese por el Señor Secretario de Control y las Señoras Secretarias de Gobierno y Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00398/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01512241-9

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, contratada con la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A., por el término de veinte (20) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 29 de septiembre de 2018.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00398

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 JUN 2018

VISTO:
El expediente DE-0448-01512241-9 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A. contratista de la ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 2018;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan la Planilla de Precipitaciones de la Subsecretaría de Recursos Hídricos – Instituto Nacional del Agua dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda correspondiente a los meses aludidos;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo al Art. Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar veinte (20) días corridos por lluvia y exceso de humedad;
Que, habiendo tomado intervención la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma manifiesta que no existen observaciones jurídicas que formular;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, contratada con la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A., por el término de veinte (20) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 29 de septiembre de 2018.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00365/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 0453-01485457-4 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 19-SH-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 093/18 y cuya 2da. apertura se realizó el día 17 de mayo de 2018, a las 10 horas, para la adquisición de Nafta, según pliego complementario.-
Adjudíquese a la firma EDENRED ARGENTINA S.A.. el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta ( $ 978.480); pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de recepción conforme de los bienes. parcial-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2018- N° 00365
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 JUN 2018
VISTO:
El Documento DE- 0453-01485457-4 (NI), y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 1052/18 de la Secretaría de Hacienda, para la adquisición de Nafta, según pliego complementario;

Que, por Resolución de la Dirección de Compras Nº 059/18 se procedió al llamado a Licitación Pública para la adquisición del material mencionado y mediante resolución Nº 093/18 se procedió a un segundo llamado,

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos un millón veinte mil ($1.020.000);

Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, en fecha 17/05/18 se realizó la apertura de sobres del 2do. llamado a Licitación Pública y en dicho acto se presentaron dos (2) propuestas, correspondientes a: i) FERNANDO PABLO BUSLOWICZ por la suma de un millón doscientos ochenta mil ($1.280.000) y ii) EDENRED ARGENTINA S.A. por la suma de pesos novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta ($979.480);

Que, la Dirección de Gestión de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda, emitió el Informe Técnico en relación a la propuesta y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 05 de junio de 2018, elaborando el dictamen pertinente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión). En el mismo expresó que resulta conveniente adjudicar a la firma EDENRED ARGENTINA S.A.

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 19-SH-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 093/18 y cuya 2da. apertura se realizó el día 17 de mayo de 2018, a las 10 horas, para la adquisición de Nafta, según pliego complementario.-

Art. 2º.- Adjudíquese a la firma EDENRED ARGENTINA S.A.. el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta ( $ 978.480); pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de recepción conforme de los bienes. parcial-

Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110115000- Secretaría Hacienda, Unidad Ejecutora: 46- Secretaría de Hacienda, Dependencia: 11500 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal.-

Art. 4º.- Refrenden el presente Decreto la Sra. Secretaria de Hacienda y la Sra. Secretaria de Gobierno. –

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00384/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE 0855-01494434-2

Resumen

Numérese y regístrese el acta de prórroga suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. José Cogliano, D.N.I. Nº 93.892.633, en fecha 27 de abril de 2018, la cual se acompaña y forma parte integrante del presente decreto, en relación al contrato de locación de inmueble, que fuera numerado y registrado mediante Decreto D.M.M. Nº 00403/12 –

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00384

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 JUN 2018

VISTO:

El Documento DE 0855-01494434-2 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, desde la Subsecretaría de Descentralización, dependiente de la Secretaría General, se solicita la prórroga del contrato de locación del inmueble ubicado en Avenida Aristóbulo del Valle Nº 9446 (destinado al funcionamiento de las oficinas del Distrito Noroeste), que fuera numerado y registrado por Decreto D.M.M. Nº 00403/12;

Que, la Ordenanza Nº 11.141 autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a renovar todo contrato de locación de inmueble que ocupe en carácter de locatario, en tanto: “a) La ocupación sea necesaria y debidamente justificada; b) La renegociación y/o táctica reconducción implique una situación beneficiosa a favor de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz”;

Que, han intervenido las áreas correspondientes, manifestando la conveniencia de acceder a lo peticionado;

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese el acta de prórroga suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. José Cogliano, D.N.I. Nº 93.892.633, en fecha 27 de abril de 2018, la cual se acompaña y forma parte integrante del presente decreto, en relación al contrato de locación de inmueble, que fuera numerado y registrado mediante Decreto D.M.M. Nº 00403/12 –

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-