• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00362/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01503983-7 (NI)

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN DE Bv. BELGRANO entre las calles Luciano Torrent y Padilla; y de las calles GUTIERREZ y PADILLA, entre el Bv. Belgrano y calle Las Heras”, correspondiente a la Licitación Pública N° 11/2017, contratada con la empresa COCIVIAL S.A en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00362
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 JUN 2018
VISTO:
El Documento DE-1073-01503983-7 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras elevó la propuesta de readecuación de obra y ampliación del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 11/17, “PAVIMENTACIÓN DE BV. BELGRANO entre las calles Luciano Torrent y Padilla; y de las calles GUTIERREZ y PADILLA, entre el Bv. Belgrano y calle Las Heras”, contratada con la empresa COCIVIAL S.A.
Que, la necesidad de ampliar en 65,50 metros cuadrados el pavimento a fin de completar la aleta Este de Luciano Torrent (ítem N°7) y la falta de 37,20 metros cuadrados (ítem 11) de señalización horizontal, así como el hecho de que el pavimento de bloques de hormigón intertrabado se encuentra ejecutado en una cantidad de 142,33 metros cuadrados (ítem 8), llevan a la Dirección a avalar la readecuación solicitada del contrato de obra, a través de la ampliación de los ítems Nº 7 y 11 y la disminución del ítem N°8, resultando del balance de ello un porcentaje de incidencia cero (0%) sobre el monto contratado, conforme surge de la planilla de resumen respectiva..
Que, en lo que refiere a la ampliación de plazo, las precipitaciones y excesos de humedad acaecidos durante los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo del corriente año y debidamente corroborados mediante los registros pluviométricos correspondientes al Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, como asimismo los retrasos constatados en obra producto de la falta de liberación de traza sobre Bv. Belgrano entre calles Quintana y Gutiérrez y la falta de corrimiento de servicio por Litoral Gas sobre calle Padilla y Las Heras, justifican la ampliación del plazo en 30 días corridos, lo que lleva la fecha de finalización de obra al 21 de junio de 2018.

Que, la Coordinación Ejecutiva del Programa de Inspección y Certificación de Obras considera pertinentes la readecuación y ampliación solicitadas, tanto en lo pertinente al monto como al plazo de obra.
Que, en razón de lo expuesto, la Dirección concluye su informe solicitando, la ampliación de los ítems Nº 7 y 11 y la reducción del ítem N° 8, y la ampliación del plazo en una cantidad de 30 días corridos.
Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión) considerando ajustado a derecho el otorgamiento de dicha readecuación y ampliación de plazo solicitadas, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 21.06.2018.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo y readecuación de obra.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN DE Bv. BELGRANO entre las calles Luciano Torrent y Padilla; y de las calles GUTIERREZ y PADILLA, entre el Bv. Belgrano y calle Las Heras”, correspondiente a la Licitación Pública N° 11/2017, contratada con la empresa COCIVIAL S.A en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de TREINTA (30) días corridos, concluyendo dicho plazo el 21 de Junio de 2018.
Art. 3° Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Enlace
• Documentos