• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00219/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-1109-01481695-3 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 18-SAEP-2018, que fuera convocada por Resolución Interna de la Dirección de Compras Nº 45/18 y cuya apertura se realizó el día 23 de marzo de 2018, a las 11 horas, para la adquisición de adoquines, según especificaciones técnicas.-
Adjudíquese a la empresa SANTA FE MATERIALES S.A. los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos ochocientos diez mil setecientos sesenta ($ 810.760,00). La suma mencionada será abonada a los sesenta (60) días corridos, con facturación parcial.-.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2018- Nº 00219
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 25 ABR 2018

VISTO:
El Documento DE-1109-01481695-3 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 806/18 de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, para la adquisición de adoquines, según especificaciones técnicas;

Que, por Resolución Interna de la Dirección de Compras Nº 45/18 se convocó a Licitación Pública para la adquisición del material mencionado;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos un millón novecientos sesenta y ocho mil catorce con cuarenta y cuatro centavos ($1.968.014,44);
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 23 de marzo de 2018 a las 11:00 hs. y en dicho acto se presentó una (1) sola propuesta, correspondiente a la empresa SANTA FE MATERIALES S.A., por la suma de pesos dos millones doscientos ochenta y dos mil trescientos treinta y cuatro con setenta y nueve centavos ($2.282.334,79);

Que, se emitió el Informe Técnico en relación a la propuesta y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 11 de abril de 2018, elaborando el dictamen pertinente, (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), considerando que debe adjudicarse los ítems nº 3 y 4 a la empresa SANTA FE MATERIALES S.A.;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 18-SAEP-2018, que fuera convocada por Resolución Interna de la Dirección de Compras Nº 45/18 y cuya apertura se realizó el día 23 de marzo de 2018, a las 11 horas, para la adquisición de adoquines, según especificaciones técnicas.-

Art. 2º.- Adjudíquese a la empresa SANTA FE MATERIALES S.A. los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos ochocientos diez mil setecientos sesenta ($ 810.760,00). La suma mencionada será abonada a los sesenta (60) días corridos, con facturación parcial.-.-

Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110135000-Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, Unidad Ejecutora: 54- Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, Dependencia: 11083 – Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativa de Trabajo, Fuente de Financiamiento: 131 de origen municipal.-

Art. 4º.- Refréndense el presente Decreto por la Sra. Secretaria de Hacienda, la Sra. Secretaria de Gobierno y el Sr. Secretario de Ambiente y Espacios Públicos –

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00216/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0418-01496306-0 (NI)

Resumen

Desígnase a la Coordinadora Ejecutiva del Programa de Adultos Mayores, Sra. Claudia María Virginia MENDEZ, DNI 23.622.538, y a la Jefa del Departamento Discapacidad, Prof. Alejandra FANTINATTO, D.N.I. Nº 18.562.673, para que participen como representantes de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz en el acto de elección de representantes gubernamentales del Nodo Santa Fe, para la conformación del Comité Asesor de la Comisión Provincial para las Personas con Discapacidad.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00216
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 ABR 2018

VISTO:
El Documento DE-0418-01496306-0 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicha actuación se solicita se autorice a la Coordinadora Ejecutiva del Programa de Adultos Mayores, Sra. Claudia María Virginia MENDEZ, DNI 23.622.538, y a la Jefa del Departamento Discapacidad, Prof. Alejandra FANTINATTO, D.N.I. Nº 18.562.673, a que participen en representación de esta Municipalidad en el acto de elección de representantes gubernamentales del Nodo Santa Fe, para la conformación del Comité Asesor de la Comisión Provincial para las Personas con Discapacidad –creada por Ley Provincial Nº 9.325–, que tendrá lugar el 07 de mayo del corriente año.
Que, en un todo de acuerdo con la propuesta elevada por la Secretaría de Desarrollo Social, debe dictarse el acto administrativo pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Desígnase a la Coordinadora Ejecutiva del Programa de Adultos Mayores, Sra. Claudia María Virginia MENDEZ, DNI 23.622.538, y a la Jefa del Departamento Discapacidad, Prof. Alejandra FANTINATTO, D.N.I. Nº 18.562.673, para que participen como representantes de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz en el acto de elección de representantes gubernamentales del Nodo Santa Fe, para la conformación del Comité Asesor de la Comisión Provincial para las Personas con Discapacidad.
Art. 2º: Remítase copia a las Secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones Institucionales y Comunicación.-
Art. 3º: Refréndese por la Sra. Secretaria de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00206/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social
• N° expediente: DE- 0488-01472056-9 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio suscripto en fecha 22 de febrero de 2018 entre la Secretaría de Desarrollo Deportivo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, y esta Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, el cual se acompaña y forma parte integrante del presente acto administrativo.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Ma. Cecilia Battistutti, Secretaria de Desarrollo Social
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – AÑO 2018 – Nº 00206
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 20 ABR 2018
VISTO:
El Documento DE- 0488-01472056-9 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, se adjunta Convenio suscripto en fecha 22 de febrero de 2018 entre la Secretaría de Desarrollo Deportivo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, y esta Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

Que, mediante dicho acuerdo, la Secretaría de Desarrollo Deportivo se compromete a transferir fondos al Municipio destinados al desarrollo de actividades deportivas, en el marco del “Programa de Escuelas de Formación Deportiva” aprobado por Decreto Provincial Nº 2443/00.

Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º.- Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio suscripto en fecha 22 de febrero de 2018 entre la Secretaría de Desarrollo Deportivo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, y esta Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, el cual se acompaña y forma parte integrante del presente acto administrativo.

Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno, de Hacienda y de Desarrollo Social.

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00436/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1050-01508613-5 (R.P.)

Resumen

Déjese sin efecto –por las razones expuestas en los considerandos- la Licitación Pública N° 02/2018, para contratar la ejecución de la obra “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA Ø 1.60 M. EN LA CIUDAD DE SANTA FE “, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00322/18.
Devuélvase las garantías presentadas por los oferentes que han concurrido a la presente Licitación Pública Nº 02/18.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE RECURSOS. HIDRICOS – AÑO 2018– Nº 00436
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 JUL 2018
VISTO:
El expediente DE-1050-01508613-5 (R.P.) y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante las referidas actuaciones se tramita la Licitación Pública N° 02/2018 para la contratación de la obra “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA Ø 1.60 M. EN LA CIUDAD DE SANTA FE”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00322/18.
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 14.06.2018, presentándose dos (2) oferentes.
Que, oportunamente se giraron las actuaciones a la Comisión Especial Evaluadora, creada por el Art. 5° del mencionado decreto de convocatoria.
Que, previo a emitirse dictamen técnico por parte del órgano consultivo, la Secretaría de Recursos Hídricos requirió la elevación de los actuados.
Que, la mencionada Secretaría produjo un informe técnico por el cual revela que los trabajos licitados resultarían incompletos para la satisfacción del interés público cuya gestión le ha sido encomendada, proponiendo dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 02/18 por razones de mérito, oportunidad y conveniencia, a fin de elaborar un nuevo proyecto de obra.
Que, el Pliego de Bases y Condiciones prevé la contratación de dos (2) ítems, Ítem Nº 1 “Limpieza y Desobstrucción de Desagües Pluviales de hasta 1.60 m.” por un total de 40.000 metros y el Ítem Nº 2 “Desobstrucciones Pluviales en todo ejido urbano” por un total de 300 horas de trabajo.
Que, luego de un relevamiento actualizado resulta oportuno y conveniente la incorporación de una mayor cantidad de metros de conductos a desobstruir así como la contratación de una mayor cantidad de horas de trabajo ante eventos pluviales, en tanto las recientes obras hídricas ejecutadas en el ejido municipal han implicado una ampliación de la red pluvial con treinta (30) kilómetros de nuevos desagües pluviales.
Que, a su vez se ha evidenciado la necesidad de incorporar un ítem que contemple la reposición y reparación de bocas de tormenta y de registro que se presentan deterioradas.
Que, tales modificaciones a introducir implican una variación del proyecto y de los trabajos a licitar que justifican la convocatoria a un nuevo procedimiento de selección.
Que, girados los actuados a la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Recursos Hídricos emite dictamen jurídico por el cual no se presentan objeciones a la revocación del llamado a Licitación Pública Nº 02/18.
Que, la Administración cuenta con la potestad de dejar sin efecto el llamado a licitación pública, revocando el mismo por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, pues ello se deriva de la potestad administrativa de conducir el procedimiento de selección, y por ende se justifica en el ejercicio de una actividad legítima
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para el dictado del acto administrativo que así lo recepte.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°.- Déjese sin efecto –por las razones expuestas en los considerandos- la Licitación Pública N° 02/2018, para contratar la ejecución de la obra “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA Ø 1.60 M. EN LA CIUDAD DE SANTA FE “, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00322/18.
Art. 2º.- Devuélvase las garantías presentadas por los oferentes que han concurrido a la presente Licitación Pública Nº 02/18.
Art. 3°: Notifíquese en legal forma a las empresas intervinientes en la presente licitación.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Recursos Hídricos y la Señora Secretaria de Hacienda.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00358/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1071-01480554-3 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese el Acta Acuerdo del PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – APORTES DEL ESTADO PROVINCIAL Y AGUAS SANTAFESINAS S.A. EN CONCEPTO DE MATERIALES – OBRA: “EJECUCIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS EJECUCIÓN ETAPA TERCERA, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz, la empresa AGUAS SANTAFESINAS S.A. y la firma WINKELMANN S.R.L., en fecha 17 de Abril de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE REC. HIDRICOS – AÑO 2018 – Nº 00358
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 JUN 2018
VISTO:
El Expediente DE-1071-01480554-3 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, el referido documento contiene el Acta Acuerdo del PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – APORTES DEL ESTADO PROVINCIAL Y AGUAS SANTAFESINAS S.A. EN CONCEPTO DE MATERIALES – OBRA: “EJECUCIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS EJECUCIÓN ETAPA TERCERA”, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz, la empresa AGUAS SANTAFESINAS S.A. y la firma WINKELMANN S.R.L., en fecha 17 de Abril de 2018.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicho acuerdo, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Acta Acuerdo del PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – APORTES DEL ESTADO PROVINCIAL Y AGUAS SANTAFESINAS S.A. EN CONCEPTO DE MATERIALES – OBRA: “EJECUCIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS EJECUCIÓN ETAPA TERCERA, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz, la empresa AGUAS SANTAFESINAS S.A. y la firma WINKELMANN S.R.L., en fecha 17 de Abril de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hídricos y las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00333/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE -0448-01440113-7 (VS)

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 2 de Abril de 2018 entre esta Municipalidad y la Empresa MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., correspondiente a la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPÚBLICA DE LOS HORNOS – EJECUCION INFRAESTRUCTURA BASICA”, de la Licitación Pública N° 15/2013, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Final Número 22 Bis (Julio 2015), de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE REC. HIDRICOS – AÑO 2018 – Nº 00333
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 JUN 2018
VISTO :
El Expediente DE -0448-01440113-7 (VS), y;
CONSIDERANDO :
Que, el referido expediente contiene las actuaciones que originaron el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 2 de Abril de 2.018 entre esta Municipalidad y la Empresa MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., correspondiente a la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPÚBLICA DE LOS HORNOS – EJECUCION INFRAESTRUCTURA BASICA”, de la Licitación Pública N° 15/2013, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificados Final Número 22 Bis (Julio 2015), de la misma;
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere el precitado Contrato, el que forma parte integrante del presente Decreto;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A :

Art. 1º : Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 2 de Abril de 2018 entre esta Municipalidad y la Empresa MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., correspondiente a la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPÚBLICA DE LOS HORNOS – EJECUCION INFRAESTRUCTURA BASICA”, de la Licitación Pública N° 15/2013, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Final Número 22 Bis (Julio 2015), de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hídricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00327/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE – 0905-01503358-2 (RP)

Resumen

Apruébese la documentación obrante en las actuaciones del visto, para contratar la ejecución de la obra: “RECALIFICACIÓN PEATONAL DE CALLE MENDOZA”, consistente en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos once millones, ochocientos noventa y ocho mil seiscientos noventa c/68/100 ($11.898.690,68).
Llámese a LICITACION PÚBLICA N° 07/2018, para el día 21 de Junio o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en la Sala de Intendencia, sita en el 2º piso del Palacio Municipal, calle Salta N° 2951, o en el lugar que –por razones de merito u oportunidad– sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar los trabajos aludidos en el artículo anterior.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00327
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 04 JUN 2018
VISTO:
El expediente DE – 0905-01503358-2 (RP) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, luce la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: “RECALIFICACION PEATONAL DE CALLE MENDOZA”, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión se efectuará bajo Fuente de Financiamiento 150 – Crédito Interno – Categoría Programática 23.75.60, fondos obtenidos en el marco de la Licitación Pública Nº 03/17 “Contratación de Empréstito Público – Ordenanza Nº 12.459” y Fondos Municipales – Categoría Programática 23.75.60.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el llamado a Licitación Pública pertinente;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°: Apruébese la documentación obrante en las actuaciones del visto, para contratar la ejecución de la obra: “RECALIFICACIÓN PEATONAL DE CALLE MENDOZA”, consistente en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos once millones, ochocientos noventa y ocho mil seiscientos noventa c/68/100 ($11.898.690,68).
Art. 2°: Llámese a LICITACION PÚBLICA N° 07/2018, para el día 21 de Junio o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en la Sala de Intendencia, sita en el 2º piso del Palacio Municipal, calle Salta N° 2951, o en el lugar que –por razones de merito u oportunidad– sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3°: Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, es de obtención gratuita, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Planeamiento Urbano, ubicada en el Cuarto Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta N° 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.
Art. 4°: Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitan al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°: Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, la que será presidida por la Sra. Directora Ejecutiva del Programa de Obras y Licitaciones, Arq. Luciana Viñuela, e integrada por la Asistente Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Abog. Gisela Di Paolo, la C.P.N. Leticia Giacomelli, por la Secretaría de Hacienda y el Arq. Carlos Di Nápoli, por la Secretaría de Planeamiento Urbano; en caso de ausencia de alguno de los integrantes de dicha Comisión, se designarán como reemplazo para cada caso en particular al Arq. Javier Barducco, el Abog. Miguel Molinari, y la C.P.N. Vanesa Degiorgi, según corresponda.
Art. 6°: La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarias Desarrollo Estratégico y Resiliencia, de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00326/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE – 0905-01481977-5 (RP)

Resumen

Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2018, para contratar la ejecución de la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AV. GDOR. FREYRE”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00114/18, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.
Adjudíquese a COCYAR S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A AV. FREYRE U.T. la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por el monto de pesos ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos sesenta y uno c/62/100 ($142.431.261,62)

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00326
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 04 JUN 2018

VISTO:
El expediente DE – 0905-01481977-5 (RP) y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el Decreto D.M.M. N° 00114/18 de convocatoria a Licitación Pública N° 01/2018 para contratar la ejecución de la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AV. GDOR. FREYRE”, acorde a las especificaciones técnicas y los planos que se adjuntan al pliego respectivo;
Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos ciento treinta millones, setenta y tres mil novecientos setenta y cinco c/54/100 ($ 130.073.975,54);
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en Boletín Oficial y en los diarios El Litoral y Uno, tal como dispone el acto de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;
Que, la apertura de los sobres se realizó el día 10 de abril de 2018, y concurrieron siete (7) oferentes, a saber: a) COEMYC S.A., con una oferta de pesos ciento cuarenta y cinco millones novecientos diecisiete mil ochocientos treinta y uno c/92/00 ($145.917.831,92); b) COCYAR S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A AV. FREYRE U.T., con una oferta de pesos ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos cincuenta y ocho c/10/00 ($ 142.431.958,10); c) MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., con una oferta de pesos ciento cuarenta y siete millones doscientos noventa y cuatro mil seiscientos dos c/37/00 ($ 147.294.602,37); d) TECSA S.A., con una oferta de pesos ciento cincuenta y seis millones ochocientos treinta y siete mil setenta y seis c/85/00 ($ 156.837.076,85); e) UNION TRANSITORIA EDECA COINSTRUCTORA Y PECAM S.A., con una oferta de pesos ciento cincuenta millones ochocientos noventa mil doscientos setenta y seis c/85/100 ($ 150.890.276,85); f) GUERECHET S.A, con una oferta de pesos ciento sesenta y dos millones seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres c/56/00 ($ 162.688.483,56) y g) UNION TRANSITORIA COCIVIAL S.A., CAPITEL S.A. Y BAUZA S.R.L. con una oferta de pesos ciento cuarenta y nueve millones seiscientos cinco mil ciento cinco c/33/00 ($ 149.605.105,33).

Que, luego de analizar la documentación presentada por el oferente, la Comisión Evaluadora solicitó una rectificación en conformidad a lo establecido en el Art. 13 Inc. h) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que conllevó a un ajuste del valor correspondiente a la oferta, siendo el nuevo monto válido la suma de pesos ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos sesenta y uno c/62/100 ($142.431.261,62).
Que, finalmente, la Comisión Evaluadora se reunió en fecha 4 de mayo de 2018 y emitió el informe correspondiente, a cuyos fundamentos cabe remitirse atento a su extensión, en donde aconsejó aprobar la Licitación Pública Nº 01/2018 y, en consecuencia, adjudicar la ejecución de la obra a COCYAR S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A AV. FREYRE U.T.;
Que, atento aquel informe, el cual forma parte integrante del presente, este Departamento Ejecutivo estima corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor:
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º.- Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2018, para contratar la ejecución de la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AV. GDOR. FREYRE”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00114/18, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.
Art. 2º.- Adjudíquese a COCYAR S.A. – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A AV. FREYRE U.T. la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por el monto de pesos ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos sesenta y uno c/62/100 ($142.431.261,62)
Art. 3º.- El presente gasto será imputado de la siguiente manera: 150 – Crédito Interno – Categoría Programática 23.75.59 por un importe de pesos noventa y siete millones, novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres c/00/100 ($ 97.967.453,00) fondos obtenidos en el marco de la Licitación Pública Nº 03/17 “Contratación de Empréstito Público – Ordenanza Nº 12.457; y el importe de pesos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos ocho c/62/100 ($44.463.808,62)– Fondos Municipales – Categoría Programática 23.75.59.
Art. 4º.- Dispónese que por Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la firma adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de adjudicación.
Art. 5°.- Autorízase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados oportunamente por todas las oferentes.
Art. 6°.- Notifíquese en legal forma a la firma adjudicataria, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Planeamiento Urbano.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano.
Art. 8°.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00397/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0448-01485127-3 (VS)

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACION, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO ENTRE LAS CALLES AMENABAR (N), ROBERTO ARLT (S), SAN JOSE (E) Y LAMADRID (O); CALLE SAN JOSE EN EL BARRIO R. SAENZ PEÑA ENTRE LAS CALLES GRAL. LOPEZ (S) Y MONSEÑOR ZASPE (N); Y PASO BAJO NIVEL DE LA Av. INT. IRIGOYEN ENTRE LOS BARRIOS CHALET Y CENTENARIO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/2016, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. –COEMYC S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00397
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 JUN 2018
VISTO:
El Documento DE-0448-01485127-3 (VS), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras elevó la propuesta de readecuación de obra y ampliación del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/16, “PAVIMENTACION, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO ENTRE LAS CALLES AMENABAR (N), ROBERTO ARLT (S), SAN JOSE (E) Y LAMADRID (O); CALLE SAN JOSE EN EL BARRIO R. SAENZ PEÑA ENTRE LAS CALLES GRAL. LOPEZ (S) Y MONSEÑOR ZASPE (N); Y PASO BAJO NIVEL DE LA Av. INT. IRIGOYEN ENTRE LOS BARRIOS CHALET Y CENTENARIO”, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. –COEMYC S.A.-
Que, la Dirección asegura que es necesario realizar tareas no previstas en el pliego licitatorio, con motivo de los déficits encontrados en el sector de obra sujeto a intervención de la Unión Transitoria, y por razones ajenas a su actuar, encuadrándolas bajo el carácter de adicionales de obra.
Que, la mencionada necesidad surge del hecho de la superposición de dicha obra con otra obra de infraestructura de cloacas llevada a cabo por la empresa Mem Ingenieria S.R.L., y que sirve de base para el normal desarrollo de las tareas de pavimentación y desagües a realizar por la contratista, de lo que resulta necesario recurrir a adicionales de obra e inclusión de nuevos ítems no previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que, debido a las deficiencias en la ejecución por parte de la empresa contratista de Aguas Santafesinas S.A., la UT peticionante, debió incurrir en obras de saneamiento (incluye excavación, extracción, transporte, acopio y depósito o acondicionamiento de suelo sobre zanja y alrededores, relleno y compactación), así como reparación de pérdidas en redes de agua, demoliciones de fustes, nivelación de losa de tapa y sellados de cámaras y reparación de la base de asiento y posterior recomposición de la base estabilizada para asfalto entre las calles Amenábar y Jujuy.
Que, de los informes de la Dirección surge que es necesario reconocerse la ampliación del ítem N° 5, correspondiente a “Estabilizado Granular para Base o Sub-Base, en 15 cm de espesor” y los ítems 3,6 y 13, deben ser ampliados. Además, la Dirección informa que las tareas incorporadas en los ítems N° 9,10, 16, 20, 41, 45, 47, 48 y 75 no se materializarán en su totalidad, por lo que se plantea en cada caso la reducción de los mencionados.
Que, por otra parte, la Dirección solicita la creación de dos ítems, el N° 118 en lo relativo a las tareas adicionales de boca de registro cloacales con cotas incorrectas y el ítem N° 119 referente al movimiento de suelo y recomposición de la base de asiento.
Que, conforme surge de las actuaciones la readecuación asciende a la suma de pesos CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCHETA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($4.586.506,83), equivalente al dos con noventa y seis por ciento (2,96%) del monto de la obra contratada, conforme surge de la planilla de resumen respectiva, quedando así encuadrado dentro de las previsiones del artículo 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Que, en lo que refiere a la ampliación de plazo, por las precipitaciones y excesos de humedad acaecidos durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del corriente año y debidamente corroborados mediante los registros pluviométricos correspondientes al Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, corresponde otorgar una ampliación de veintitrés (23) días corridos, teniendo como nuevo término contractual el día 14.07.2018.
Que, la Dirección Ejecutiva del Programa de Inspección y Certificación de Obras considera pertinentes la readecuación y ampliación solicitadas, tanto en lo referente al monto como al plazo de obra.
Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión) considerando ajustado a derecho el otorgamiento de dicha readecuación y ampliación de plazo solicitadas, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 14.07.2018.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo y readecuación de obra.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACION, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO ENTRE LAS CALLES AMENABAR (N), ROBERTO ARLT (S), SAN JOSE (E) Y LAMADRID (O); CALLE SAN JOSE EN EL BARRIO R. SAENZ PEÑA ENTRE LAS CALLES GRAL. LOPEZ (S) Y MONSEÑOR ZASPE (N); Y PASO BAJO NIVEL DE LA Av. INT. IRIGOYEN ENTRE LOS BARRIOS CHALET Y CENTENARIO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/2016, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. –COEMYC S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de VEINTITRES (23) días corridos, concluyendo dicho plazo el 14 de Julio de 2018.
Art. 3° Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00400/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 0466-01481743-1 (NI)

Resumen

Amplíese la Orden de Compra Nº6029 emitida a favor de Philips Lighting Argentina S.A., que fuera adjudicada por Decreto D.M.M. Nº 00894/17, según detalle obrante en Anexo I que forma parte del presente Decreto.-
gAmplíese la Orden de Compra Nº6031 emitida a favor de Strand S.A., que fuera adjudicada por Decreto D.M.M. Nº 00894/17, según detalle obrante en Anexo II que forma parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00400
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 JUN 2018
VISTO:
El Documento DE- 0466-01481743-1 (NI) y sus glosados, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la actuación de referencia obra Solicitud de Pedido Nº 999/18 de la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, para ampliar quince (15) ítems correspondientes a la Licitación Publica Nº26/17, los cuales fueron oportunamente adjudicados por el Decreto D.M.M. Nº 00894/17;

Que, el órgano nacional que prevé y transfiere los fondos pertinentes no formula observaciones al respecto;

Que, el monto total ha ampliarse asciende a la suma de pesos cuatro millones ochenta y dos mil doscientos once con setenta y ocho centavos ($ 4.082.211,78);

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Amplíese la Orden de Compra Nº6029 emitida a favor de Philips Lighting Argentina S.A., que fuera adjudicada por Decreto D.M.M. Nº 00894/17, según detalle obrante en Anexo I que forma parte del presente Decreto.-

Art. 2º.- Amplíese la Orden de Compra Nº6031 emitida a favor de Strand S.A., que fuera adjudicada por Decreto D.M.M. Nº 00894/17, según detalle obrante en Anexo II que forma parte del presente Decreto.-

Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110128000- Secretaría de Obras Públicas, Unidad Ejecutora: 47- Secretaría de Obras Públicas, Dependencia: 00466- Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica – Fuente de Financiamiento: 133 de origen nacional.-

Art. 4º.- Refréndese el presente Decreto por las Sras. Secretarias de Hacienda, de Gobierno y el Sr. Secretario de Obras Públicas.-

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-