• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00397/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0448-01485127-3 (VS)

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACION, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO ENTRE LAS CALLES AMENABAR (N), ROBERTO ARLT (S), SAN JOSE (E) Y LAMADRID (O); CALLE SAN JOSE EN EL BARRIO R. SAENZ PEÑA ENTRE LAS CALLES GRAL. LOPEZ (S) Y MONSEÑOR ZASPE (N); Y PASO BAJO NIVEL DE LA Av. INT. IRIGOYEN ENTRE LOS BARRIOS CHALET Y CENTENARIO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/2016, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. –COEMYC S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00397
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 JUN 2018
VISTO:
El Documento DE-0448-01485127-3 (VS), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras elevó la propuesta de readecuación de obra y ampliación del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/16, “PAVIMENTACION, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO ENTRE LAS CALLES AMENABAR (N), ROBERTO ARLT (S), SAN JOSE (E) Y LAMADRID (O); CALLE SAN JOSE EN EL BARRIO R. SAENZ PEÑA ENTRE LAS CALLES GRAL. LOPEZ (S) Y MONSEÑOR ZASPE (N); Y PASO BAJO NIVEL DE LA Av. INT. IRIGOYEN ENTRE LOS BARRIOS CHALET Y CENTENARIO”, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. –COEMYC S.A.-
Que, la Dirección asegura que es necesario realizar tareas no previstas en el pliego licitatorio, con motivo de los déficits encontrados en el sector de obra sujeto a intervención de la Unión Transitoria, y por razones ajenas a su actuar, encuadrándolas bajo el carácter de adicionales de obra.
Que, la mencionada necesidad surge del hecho de la superposición de dicha obra con otra obra de infraestructura de cloacas llevada a cabo por la empresa Mem Ingenieria S.R.L., y que sirve de base para el normal desarrollo de las tareas de pavimentación y desagües a realizar por la contratista, de lo que resulta necesario recurrir a adicionales de obra e inclusión de nuevos ítems no previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que, debido a las deficiencias en la ejecución por parte de la empresa contratista de Aguas Santafesinas S.A., la UT peticionante, debió incurrir en obras de saneamiento (incluye excavación, extracción, transporte, acopio y depósito o acondicionamiento de suelo sobre zanja y alrededores, relleno y compactación), así como reparación de pérdidas en redes de agua, demoliciones de fustes, nivelación de losa de tapa y sellados de cámaras y reparación de la base de asiento y posterior recomposición de la base estabilizada para asfalto entre las calles Amenábar y Jujuy.
Que, de los informes de la Dirección surge que es necesario reconocerse la ampliación del ítem N° 5, correspondiente a “Estabilizado Granular para Base o Sub-Base, en 15 cm de espesor” y los ítems 3,6 y 13, deben ser ampliados. Además, la Dirección informa que las tareas incorporadas en los ítems N° 9,10, 16, 20, 41, 45, 47, 48 y 75 no se materializarán en su totalidad, por lo que se plantea en cada caso la reducción de los mencionados.
Que, por otra parte, la Dirección solicita la creación de dos ítems, el N° 118 en lo relativo a las tareas adicionales de boca de registro cloacales con cotas incorrectas y el ítem N° 119 referente al movimiento de suelo y recomposición de la base de asiento.
Que, conforme surge de las actuaciones la readecuación asciende a la suma de pesos CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCHETA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($4.586.506,83), equivalente al dos con noventa y seis por ciento (2,96%) del monto de la obra contratada, conforme surge de la planilla de resumen respectiva, quedando así encuadrado dentro de las previsiones del artículo 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Que, en lo que refiere a la ampliación de plazo, por las precipitaciones y excesos de humedad acaecidos durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del corriente año y debidamente corroborados mediante los registros pluviométricos correspondientes al Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, corresponde otorgar una ampliación de veintitrés (23) días corridos, teniendo como nuevo término contractual el día 14.07.2018.
Que, la Dirección Ejecutiva del Programa de Inspección y Certificación de Obras considera pertinentes la readecuación y ampliación solicitadas, tanto en lo referente al monto como al plazo de obra.
Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión) considerando ajustado a derecho el otorgamiento de dicha readecuación y ampliación de plazo solicitadas, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 14.07.2018.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo y readecuación de obra.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACION, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO ENTRE LAS CALLES AMENABAR (N), ROBERTO ARLT (S), SAN JOSE (E) Y LAMADRID (O); CALLE SAN JOSE EN EL BARRIO R. SAENZ PEÑA ENTRE LAS CALLES GRAL. LOPEZ (S) Y MONSEÑOR ZASPE (N); Y PASO BAJO NIVEL DE LA Av. INT. IRIGOYEN ENTRE LOS BARRIOS CHALET Y CENTENARIO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/2016, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. –COEMYC S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de VEINTITRES (23) días corridos, concluyendo dicho plazo el 14 de Julio de 2018.
Art. 3° Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Enlace
• Documentos