• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00133/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0905-01483933-6 (RP)

Resumen

Apruébese la documentación obrante en las actuaciones del visto, para contratar la ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR DE PLAZA SAN MARTÍN”, consistente en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos once millones, quinientos cinco mil ochocientos cuarenta y siete c/68/100 ($11.505.847,68).-
Llámese a LICITACION PÚBLICA N° 02/2018, para el día 11 de abril de 2018, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en la Sala de Intendencia, sita en el 2º piso del Palacio Municipal, calle Salta N° 2951, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad– sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar los trabajos aludidos en el artículo anterior.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00133
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 MAR 2018
VISTO:
El Documento DE-0905-01483933-6 (RP) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, luce la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR DE PLAZA SAN MARTÍN”, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión se efectuará bajo Fuente de Financiamiento 150 – Crédito Interno – Categoría Programática 18.76.61, fondos obtenidos en el marco de la Licitación Pública Nº 03/17 “Contratación de Empréstito Público- Ordenanza Nº12.460”.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el llamado a Licitación Pública pertinente;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°: Apruébese la documentación obrante en las actuaciones del visto, para contratar la ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR DE PLAZA SAN MARTÍN”, consistente en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos once millones, quinientos cinco mil ochocientos cuarenta y siete c/68/100 ($11.505.847,68).-
Art. 2°: Llámese a LICITACION PÚBLICA N° 02/2018, para el día 11 de abril de 2018, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en la Sala de Intendencia, sita en el 2º piso del Palacio Municipal, calle Salta N° 2951, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad– sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar los trabajos aludidos en el artículo anterior.-
Art. 3°: Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, es de obtención gratuita, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Planeamiento Urbano, ubicada en el Cuarto Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta N° 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.-
Art. 4°: Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitan al área licitante para ser agregados al Expediente principal.-
Art. 5°: Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, la que será presidida por la Sra. Directora Ejecutiva del Programa de Obras y Licitaciones, Arq. Luciana Viñuela, e integrada por la Asistente Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Abog. Gisela Di Paolo, la C.P.N. Leticia Giacomelli, por la Secretaría de Hacienda y la Arq. Priscila Chito, por la Secretaría de Planeamiento Urbano; en caso de ausencia de alguno de los integrantes de dicha Comisión, se designarán como reemplazo para cada caso en particular al Arq. Javier Barducco, el Abog. Miguel Molinari, y la C.P.N. Vanesa Degiorgi, según corresponda.-
Art. 6°: La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.-
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00200/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE -0448-01267758-9 (VS)

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 20 de Marzo de 2.018 entre esta Municipalidad y la U.T.E. conformada por INAR VIAL S.A. y EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A., correspondiente a la obra “URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA ESTE – PLAN MI TIERRA, MI CASA – RUBRO I”, de la Licitación Pública N° 16/2013, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Número 12 Bis Definitivo (Enero 2015), de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018– Nº 00200
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 20 ABR 2018
VISTO :
El Expediente DE -0448-01267758-9 (VS), y;
CONSIDERANDO :
Que, las referidas actuaciones tramitan el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 20 de Marzo de 2.018 entre esta Municipalidad y la U.T.E. conformada por INAR VIAL S.A. y EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A., correspondiente a la obra “URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA ESTE – PLAN MI TIERRA, MI CASA – RUBRO I”, de la Licitación Pública N° 16/2013, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Número 12 Bis Definitivo (Enero 2015), de la misma;
Que, en consecuencia corresponde el dictado del acto administrativo que registre y numere la precitada Acta, la que forma parte integrante del presente Decreto;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A :

Art. 1º : Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 20 de Marzo de 2.018 entre esta Municipalidad y la U.T.E. conformada por INAR VIAL S.A. y EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A., correspondiente a la obra “URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA ESTE – PLAN MI TIERRA, MI CASA – RUBRO I”, de la Licitación Pública N° 16/2013, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Número 12 Bis Definitivo (Enero 2015), de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00218/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: TC-0893-01494624-8 (RP)

Resumen

Apruébese la documentación obrante en las presentes actuaciones, para contratar la ejecución de la obra: “VIVERO DE SITIO / RESERVA URBANA DEL OESTE”, consistente en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos dieciocho millones, ochocientos seis mil doscientos cuarenta y cinco con 05/100 ($18.806.245,05).-
Llámese a LICITACION PÚBLICA N° 05/2018, para el día 18 de mayo de 2018, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10, en la Sala de Intendencia, sita en el 2º piso del Palacio Municipal, calle Salta N° 2951, o en el lugar que –por razones de merito u oportunidad– sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar los trabajos aludidos en el artículo anterior.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00218
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 25 ABR 2018
VISTO:
El Documento TC-0893-01494624-8 (RP) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, se acompaña la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: “VIVERO DE SITIO / RESERVA URBANA DEL OESTE”, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra, según especificaciones técnicas;
Que, el financiamiento de la obra en cuestión se efectuará bajo Fuente de Financiamiento Categoría Programática 01.75.51, Crédito Externo y Fondos Municipales;
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el llamado a Licitación Pública pertinente;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°: Apruébese la documentación obrante en las presentes actuaciones, para contratar la ejecución de la obra: “VIVERO DE SITIO / RESERVA URBANA DEL OESTE”, consistente en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos dieciocho millones, ochocientos seis mil doscientos cuarenta y cinco con 05/100 ($18.806.245,05).-
Art. 2°: Llámese a LICITACION PÚBLICA N° 05/2018, para el día 18 de mayo de 2018, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10, en la Sala de Intendencia, sita en el 2º piso del Palacio Municipal, calle Salta N° 2951, o en el lugar que –por razones de merito u oportunidad– sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar los trabajos aludidos en el artículo anterior.-
Art. 3°: Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, es de obtención gratuita, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Planeamiento Urbano, ubicada en el Cuarto Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta N° 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.-
Art. 4°: Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitan al área licitante para ser agregados al Expediente principal.-
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00230/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE – 0746-01486421-9 (RP)

Resumen

Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2018 , para contratar la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR DE PLAZA PUEYRREDÓN”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00117/18, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.
Adjudíquese a la firma LEONE FORTE S.R.L. la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por la suma de pesos once millones trescientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y uno con 86/100 ($ 11.396.251,86);

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00230
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 ABR 2018

VISTO:
El expediente DE – 0746-01486421-9 (RP) y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el Decreto D.M.M. N° 00117/18– Secretaría de Planeamiento Urbano de convocatoria a Licitación Pública N° 03/2018 para contratar la ejecución de la Obra “PUESTA EN VALOR DE PLAZA PUEYRREDÓN”, acorde a las especificaciones técnicas y los planos que se adjuntan al pliego respectivo;
Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos once millones, quinientos quince mil doscientos treinta y nueve c/43/100 ($11.515.239,43);
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en Boletín Oficial y en los diarios El Litoral y Uno, tal como dispone el acto de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;
Que, la apertura de los sobres se realizó el día 6 de abril de 2018, y concurrieron tres (3) oferentes, a saber: a) PIRAMIDE SRL., cuyo monto de oferta ascendió a la suma de pesos quince millones trescientos mil ocho con veintinueve centavos ($ 15.300.008,29); b) V.F.M. S.A., con una oferta que ascendió a la suma de pesos doce millones trescientos veintiún mil ($ 12.321.000,00); y c) LEONE FORTE S.R.L., con una oferta que ascendió a la suma de pesos once millones trescientos noventa y seis mil trescientos ochenta y seis ($ 11.396.386,00);
Que, luego de analizar la documentación presentada por el oferente, la Comisión Evaluadora solicitó una rectificación en conformidad a lo establecido en el Art. 13 Inc. h) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que conllevó a un ajuste del valor correspondiente a la oferta, siendo el nuevo monto válido la suma de pesos once millones trescientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y uno con 86/100 ($ 11.396.251,86).
Que, en fecha 27 de abril de 2018, la Comisión Evaluadora emitió el informe correspondiente, a cuyos fundamentos cabe remitirse atento a su extensión, en donde aconsejó aprobar la Licitación Pública Nº 03/2018 y, en consecuencia, adjudicar la ejecución de la obra a la empresa LEONE FORTE S.R.L.;
Que, atento aquel informe, el cual forma parte integrante del presente, este Departamento Ejecutivo estima corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor:
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º.- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2018 , para contratar la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR DE PLAZA PUEYRREDÓN”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00117/18, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.
Art. 2º.- Adjudíquese a la firma LEONE FORTE S.R.L. la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por la suma de pesos once millones trescientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y uno con 86/100 ($ 11.396.251,86);
Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Fuente Financiamiento 131 – Fondos Municipales. Categoría Programática: 17.76.00.
Art. 4º.- Dispónese que por Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la firma adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de adjudicación.
Art. 5°.- Autorízase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados oportunamente por todas las oferentes.
Art. 6°.- Notifíquese en legal forma a la firma adjudicataria, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Planeamiento Urbano.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano.
Art. 8°.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00238/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01496574-3 (N)

Resumen

Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT BARRIO GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO – ESPACIO PUBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL”, Licitación Pública Nº 08/2016, contratada con la firma comercial unipersonal del Ing. CARLOS ALBERTO FIERRO, denominada EFE CONSTRUCCIONES, por el término de treinta y cinco (35) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 12 de junio de 2018.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00238
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 04 MAY 2018

VISTO:
El expediente DE-0448-01496574-3 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma comercial unipersonal del Ing. CARLOS ALBERTO FIERRO, denominada EFE CONSTRUCCIONES contratista de la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT BARRIO GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO – ESPACIO PUBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL”, Licitación Pública Nº08/2016, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de hechos de caso fortuito o fuerza mayor;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en el retraso de los trabajos expresados en informe;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo al Art. Nº 52 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar treinta y cinco (35) días corridos de ampliación de plazo;
Que, habiendo tomado intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT BARRIO GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO – ESPACIO PUBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL”, Licitación Pública Nº 08/2016, contratada con la firma comercial unipersonal del Ing. CARLOS ALBERTO FIERRO, denominada EFE CONSTRUCCIONES, por el término de treinta y cinco (35) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 12 de junio de 2018.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de las Dirección de Administración Financiera y Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, archivará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese al presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00251/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0907-01486432-6 (RP)

Resumen

Declárese fracasado el segundo llamado correspondiente a la Licitación Pública N°04/2018, convocada por Decreto D.M.M. 00208/18, con la finalidad de contratar la ejecución de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL- INSTALACIÓN ELECTRICA CENTRO DE INTERPRETACIÓN- SEGUNDO LLAMADO”.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00251
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 08 MAY 2018
VISTO:
El Documento DE-0907-01486432-6 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia obra la documentación correspondiente a la Licitación Pública Nº 04/2018, convocada por Decreto D.M.M. 00208/2018, con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL- INSTALACIÓN ELECTRICA CENTRO DE INTERPRETACIÓN- SEGUNDO LLAMADO”;
Que, oportunamente se efectuó el acta de apertura fijada al efecto, momento en que se presentó una única propuesta, correspondiente a la firma BILDTEC S.A., quien omitió acompañar debidamente la garantía de mantenimiento de oferta exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Generales, por lo que se dispuso su rechazo, producto de su inadmisibilidad, devolviéndole a la empresa citada el sobre cerrado correspondiente a su oferta económica;
Que, conforme dan cuenta las constancias de las presentes actuaciones, corresponde encuadrar el procedimiento de selección desarrollado a tenor de los extremos del artículo 4º, inciso “a”, del Decreto D.M.M. Nº 1.857/79, el cual establece que “[p]odrá contratarse directamente prescindiendo del llamado a Licitación Pública, en los siguientes casos: (…) a) Cuando hayan resultado desiertas dos licitaciones consecutivas y no se hubieran presentado en las misas ofertas admisibles”.
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°: Declárese fracasado el segundo llamado correspondiente a la Licitación Pública N°04/2018, convocada por Decreto D.M.M. 00208/18, con la finalidad de contratar la ejecución de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL- INSTALACIÓN ELECTRICA CENTRO DE INTERPRETACIÓN- SEGUNDO LLAMADO”.-
Art. 2°: Autorízase la contratación directa de la obra mencionada en el artículo precedente, manteniendo el presupuesto oficial estimado, conforme las condiciones fijadas por los Pliegos aplicables y demás documentación de la licitación.-
Art. 3°: Encuádrese la presente gestión dentro de la excepción al procedimiento establecido por el artículo 4º, inciso “a” del Decreto D.M.M. Nº 01857/79, encomendándose a la Secretaria de Planeamiento Urbano a fin de que arbitre los medios tendentes a proseguir con el trámite pertinente.-
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00295/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0905-01483933-6 (RP)

Resumen

Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2018, para contratar la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA GRAL. SAN MARTÍN”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00133/18, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.
Adjudíquese a la firma PROSACO CONSTRUCCIONES UNIPERSONAL de SCHATZLER RODOLFO ESTEBAN la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por el monto de su oferta, la suma de pesos diez millones novecientos setenta mil pesos c/00/100 ($10.970.00,00).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00295
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 22 MAY 2018

VISTO:
El Documento DE-0905-01483933-6 (RP) y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el Decreto D.M.M. N° 00133/18, por el cual se llamó a Licitación Pública N° 02/2018 para contratar la ejecución de la Obra “PUESTA EN VALOR PLAZA GRAL. SAN MARTIN”, acorde a las especificaciones técnicas y los planos que se adjuntan al pliego respectivo;
Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos once millones, quinientos cinco mil ochocientos cuarenta y siete c/68/100 ($11.505.847,68);
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en Boletín Oficial y en los diarios El Litoral y Uno, tal como dispone el acto de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;
Que, la apertura de los sobres se realizó el día 11 de abril de 2018, y concurrieron tres (3) oferentes, a saber: a) PROSACO CONSTRUCCIONES UNIPERSONAL de SCHATZLER RODOLFO ESTEBAN, cuyo monto de oferta ascendió a la suma de pesos diez millones novecientos setenta mil pesos c/00/100 ($10.970.00,00); b) LEONE FORTE S.R.L., con una oferta de pesos doce millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos once c/53/100 ($12.958.911,53); y c) EFE CONSTRUCCIONES, con una oferta de pesos quince millones ciento setenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco c/30/100 ($15.176.855,30);
Que, la Comisión Evaluadora se reunió en fecha 24 de abril de 2018, y luego de analizar la documentación presentada por el oferente, emitió el informe correspondiente (a cuyos fundamentos cabe remitirse atento a su extensión), en donde aconsejó aprobar la Licitación Pública Nº 02/2018 y, en consecuencia, adjudicar la ejecución de la obra a la empresa PROSACO CONSTRUCCIONES UNIPERSONAL de SCHATZLER RODOLFO ESTEBAN;
Que, atento aquel informe, el cual forma parte integrante del presente, este Departamento Ejecutivo estima corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor:
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º.- Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2018, para contratar la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA GRAL. SAN MARTÍN”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00133/18, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.
Art. 2º.- Adjudíquese a la firma PROSACO CONSTRUCCIONES UNIPERSONAL de SCHATZLER RODOLFO ESTEBAN la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por el monto de su oferta, la suma de pesos diez millones novecientos setenta mil pesos c/00/100 ($10.970.00,00).
Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Fuente de Financiamiento: 150 – Crédito Interno – Categoría Programática 18.76.61 fondos obtenidos en el marco de la Licitación Pública Nº 03/17 “Contratación de Empréstito Público”.
Art. 4º.- Dispónese que por Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la firma adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de adjudicación.
Art. 5°.- Autorízase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados oportunamente por todas las oferentes.
Art. 6°.- Notifíquese en legal forma a la firma adjudicataria, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Planeamiento Urbano.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano.
Art. 8°.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00303/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01506009-8 (NI)

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VECINALES CORONEL DORREGO Y PROGRESO GUADALUPE OESTE, ENTRE CALLES AV. FRENCH (N), PAVÓN (S), AV. ARISTÓBULO DEL VALLE (O), Y F.F.C.C (E); Y EN CALLE SARMIENTO ENTRE AV. FRENCH Y CALLEJÓN FUNES”, correspondiente a la Licitación Pública N° 29/2016, contratada con la Unión Transitoria COEMYC S.A – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00303
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 MAY 2018
VISTO:
El Expediente DE-1073-01506009-8 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras elevó la propuesta de readecuación de obra y ampliación del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 29/16, “PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VECINALES CORONEL DORREGO Y PROGRESO GUADALUPE OESTE, ENTRE CALLES AV. FRENCH (N), PAVÓN (S), AV. ARISTÓBULO DEL VALLE (O), Y F.F.C.C (E); Y EN CALLE SARMIENTO ENTRE AV. FRENCH Y CALLEJÓN FUNES”, contratada con la Unión Transitoria COEMYC S.A – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A.
Que, en su informe la Dirección eleva una propuesta de readecuación de ítems junto a una solicitud de ampliación de plazo, acompañándose al respecto las Notas de Pedido emitidas por la contratista, Nº 106, 107, 110, 117, 120, 149, 160, 171, 174, 176, 177, 178, 179, 185, 196, 199, 201 y 207.
Que, la Dirección plantea entonces las siguientes modificaciones al contrato de obra, ampliación del ítem Nº 8, en razón de los daños provocados en el estabilizado granular para base de pavimento que ya había sido ejecutado por la contratista, y cuya causa obedece a la falta de desagües provisorios sobre la Av. French; ampliación del ítem Nº 7, debido a la ejecución de un badén no contemplado en los planos del legajo licitatorio; y ampliaciones de los ítems Nº 34, 36, 37 y 39, en razón de incorporarse al proyecto de desagües cloacales una colectora en la vereda sur de calle Azcuénaga entre las calles Güemes y Avellaneda.
Que, de acuerdo a las Notas de Pedido presentadas, surge la necesidad de crear el ítem Nº 106, a los fines de colocarse en la estación elevadora de líquidos cloacales una cámara especial para el caudalímetro y la reducción de los ítems Nº 62 y 97, por no resultar necesaria su ejecución al haberse reemplazado su función dentro de ítems similares ya que variaron las condiciones de servicio que originaron su creación.
Que, de tales modificaciones señaladas y como causa de verificarse conexiones cloacales clandestinas junto a la existencia de basura en obra proveniente de vecinos, que provocaron retrasos en el plan de trabajos; y de trece (13) días corridos en razón de las precipitaciones y excesos de humedad acaecidos durante los meses enero, febrero, marzo y abril del corriente año; la inspección considera razonable una ampliación de plazo de sesenta (60) días corridos.
Que, en razón de lo expuesto, la Dirección concluye su informe solicitando, la ampliación de los ítems Nº 7, 8, 34, 36, 37 y 39 por un total de pesos doscientos sesenta y seis mil setecientos veintitrés con ochenta y ocho centavos ($ 266.723,88); creación del ítem Nº 106 por un total de pesos ciento cincuenta mil doscientos veintinueve con ocho centavos ($ 150.229,08); la reducción de los ítems Nº 62 y 97, por un total de pesos cuatrocientos dieciséis mil novecientos cincuenta y dos con noventa y seis centavos ($416.952,96).
Que, de tales cuestiones resulta una readecuación con resultado neutro, que no hace variar el monto vigente del contrato asimismo; se requiere una ampliación de plazo, con fundamento en las previsiones del Art. 52, 53 y 54 del Pliego único de Bases y Condiciones aplicable.
Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo el informe respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión) considerando ajustado a derecho el otorgamiento de dicha ampliación, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 21.07.2018.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VECINALES CORONEL DORREGO Y PROGRESO GUADALUPE OESTE, ENTRE CALLES AV. FRENCH (N), PAVÓN (S), AV. ARISTÓBULO DEL VALLE (O), Y F.F.C.C (E); Y EN CALLE SARMIENTO ENTRE AV. FRENCH Y CALLEJÓN FUNES”, correspondiente a la Licitación Pública N° 29/2016, contratada con la Unión Transitoria COEMYC S.A – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de SESENTA (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 21 de Julio de 2018.
Art. 3° Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00269/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01474484-1 (NI)

Resumen

Autorizase la ampliación de la obra de Ejecución de Desagües Pluviales, cordón cuneta, pavimento de hormigón, mejorado; extensión de redes de agua potable y cloaca en el Barrio Santa Rosa de Lima” correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/16 PRO.ME.BA IV, contratada con PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L, por el término de cincuenta (50) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 21.05.2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2018– Nº 00269
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 MAY 2018
VISTO:
El Expediente DE-1073-01474484-1 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación de plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/2016 PROMEBA IV, “Ejecución de Desagües Pluviales, cordón cuneta, pavimento de hormigón, mejorado; extensión de redes de agua potable y cloaca en el Barrio Santa Rosa de Lima”, contratada con la Empresa PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.
Que, la precitada Dirección eleva Notas de Pedidos Nº 69 y 84 por la que la contratista solicita ampliación de plazo de obra con motivo de las precipitaciones y excesos de humedad acaecidos en obra durante los meses agosto a diciembre del año 2017, en virtud de ello acompañan resumen pluviométrico.
Que, analizado lo peticionado por la firma a cargo de las tareas, y los informes incorporados en autos, la Supervisión de obra considera justificado el otorgamiento de un total de cincuenta (50) días corridos de prórroga del plazo para la terminación de las tareas, llevándose su término contractual al día 21.05.2018.
Que, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de dicha ampliación de obra con la correspondiente ampliación de plazo de cincuenta (50) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 21.05.2018, con fundamento de las previsiones de la Sección VII, en la cláusula 8 del Pliego aplicable.
Que, finalmente deberá incorporarse la no objeción de la Secretaría de Insfraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación por la presenta prórroga del plazo de la obra de referencia.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación de la obra en ciernes y el otorgamiento de un mayor plazo de ejecución, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorizase la ampliación de la obra de Ejecución de Desagües Pluviales, cordón cuneta, pavimento de hormigón, mejorado; extensión de redes de agua potable y cloaca en el Barrio Santa Rosa de Lima” correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/16 PRO.ME.BA IV, contratada con PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L, por el término de cincuenta (50) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 21.05.2018.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00201/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE -0448-01267749-8 (VS)

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 20 de Marzo de 2.018 entre esta Municipalidad y la U.T.E. conformada por INAR VIAL S.A. y EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A., correspondiente a la obra “URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA ESTE – PLAN MI TIERRA, MI CASA – RUBRO I”, de la Licitación Pública N° 16/2013, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Número 14 Bis Definitivo (Marzo 2015), de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018– Nº 00201
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 20 ABR 2018
VISTO :
El Expediente DE -0448-01267749-8 (VS), y;
CONSIDERANDO :
Que, las referidas actuaciones tramitan el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 20 de Marzo de 2.018 entre esta Municipalidad y la U.T.E. conformada por INAR VIAL S.A. y EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A., correspondiente a la obra “URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA ESTE – PLAN MI TIERRA, MI CASA – RUBRO I”, de la Licitación Pública N° 16/2013, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Número 14 Bis Definitivo (Marzo 2015), de la misma;
Que, en consecuencia corresponde el dictado del acto administrativo que registre y numere la precitada Acta, la que forma parte integrante del presente Decreto;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A :

Art. 1º : Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 20 de Marzo de 2.018 entre esta Municipalidad y la U.T.E. conformada por INAR VIAL S.A. y EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A., correspondiente a la obra “URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA ESTE – PLAN MI TIERRA, MI CASA – RUBRO I”, de la Licitación Pública N° 16/2013, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Número 14 Bis Definitivo (Marzo 2015), de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-