• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00598/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0429-01518641-4 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Modificatoria del Acta Acuerdo numerada y registrada por Decreto D.M.M. Nº 00502/18, suscripta en fecha 24 de agosto de 2018, que se adjunta y forma parte integrante del presente Decreto.

Firmantes

Abog. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00598

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 SEP 2018

VISTO:

El Documento DE-0429-01518641-4 (NI), y

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto D.M.M. Nº 00502/18 se numeró y registró el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (A.S.O.E.M.) en fecha 26 de junio del corriente año, mediante la cual se le asigna la función de Agente de Seguridad, Categoría 15, Agrupamiento VI- Servicios Generales a ciertos agentes dependientes de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana detallados en su Anexo, a partir del 01 de julio de 2018;

Que, por la actuación de referencia, la Subsecretaría de la Función Pública adjunta Acta Modificatoria de dicha Acta Acuerdo, por la cual se modifica el anexo de la misma;

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Modificatoria del Acta Acuerdo numerada y registrada por Decreto D.M.M. Nº 00502/18, suscripta en fecha 24 de agosto de 2018, que se adjunta y forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2º: Refréndese por la señora Secretaria de Gobierno.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00591/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: 

Resumen

Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Ordenanzas mencionadas en el Anexo I, que integra el presente.-
Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Resoluciones mencionadas en el Anexo II, que integra el presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00591

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 19 SEP 2018

VISTO:

La Sesión Nº 03 del 2º Período Ordinario del Honorable Concejo Municipal, de fecha 23 de agosto de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 05 de septiembre de 2018 fueron comunicadas a este Departamento Ejecutivo Municipal, las Ordenanzas y Resoluciones mencionadas en los Anexos I y II adjuntos, sancionadas por el Honorable Concejo Municipal.

Que, no habiendo observaciones que formular, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para el dictado del acto administrativo de promulgación correspondiente, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 41 incs. 5) y 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe Nº 2.756.

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Ordenanzas mencionadas en el Anexo I, que integra el presente.-

Art. 2º: Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Resoluciones mencionadas en el Anexo II, que integra el presente.-

Art. 3º: Refréndese por la Sra. Secretaria de Gobierno.-

Art. 4º: Remítanse los originales al Departamento Legislación para su archivo.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00595/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE 0448-01530622-8 (N)

Resumen

Declárense de INTERÉS MUNICIPAL los conciertos a realizarse por el Coro “Vocal Son Mayor”, dirigidos por el maestro Abel E. Schaller, que se llevarán a cabo los días 26 de octubre, y 2 y 3 de noviembre del corriente año, en homenaje a la reconocida autora María Elena Walsh, en las instalaciones de la Sala Centro Balear de nuestra ciudad.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00595

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 19 SEP 2018

VISTO:

El Documento DE 0448-01530622-8 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación de referencia, el Coro “Vocal Son Mayor”, solicita se declaren de Interés Municipal a los conciertos dirigidos por el maestro Abel E. Schaller, que se llevarán a cabo los días 26 de octubre, y 2 y 3 de noviembre del corriente año, en las instalaciones de la Sala Centro Balear de nuestra ciudad.

Que, la referida agrupación coral, formada en junio de 2014, está constituida por quienes fundaran el Coro de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe, y por experimentados cantantes vocacionales de las ciudades de Santa Fe y Paraná, habiendo realizado, en sus pocos años de vida, diversas presentaciones en diferentes ciudades del país.

Que, resulta oportuno poner de resalto que se tratará de un espectáculo en homenaje a la reconocida autora María Elena Walsh, donde se interpretarán temas de su autoría, contando con la participación como director invitado del maestro Alejandro Molina, y la intervención de reconocidos músicos de esta ciudad.

Que, dada su relevancia cultural, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno adherir a los mismos, y dictar el acto administrativo que así lo declare.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art.1º: Declárense de INTERÉS MUNICIPAL los conciertos a realizarse por el Coro “Vocal Son Mayor”, dirigidos por el maestro Abel E. Schaller, que se llevarán a cabo los días 26 de octubre, y 2 y 3 de noviembre del corriente año, en homenaje a la reconocida autora María Elena Walsh, en las instalaciones de la Sala Centro Balear de nuestra ciudad.-

Art. 2º: Refréndese por la Señora Secretaria de Gobierno.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00659/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01529918-3 (RP)

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato de la Obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SCHNEIDER Y CIUDADELA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 09/18, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa WINKELMANN S.R.L., en fecha 16 de Octubre de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018– Nº 00659
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 OCT 2018
VISTO:
El Documento DE-1049-01529918-3 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el Contrato suscripto en fecha 16 de Octubre de 2018 entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa WINKELMANN S.R.L., con el objeto de ejecutar la obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SCHNEIDER Y CIUDADELA NORTE” correspondiente a la Licitación Pública Nº 09/18, cuya adjudicación fuera autorizada por Decreto D.M.M. Nº 00620/18.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicha acta, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato de la Obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SCHNEIDER Y CIUDADELA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 09/18, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa WINKELMANN S.R.L., en fecha 16 de Octubre de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Sras. Secretaria de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00658/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0935-01535496-2 (NI)

Resumen

Declárese de INTERÉS MUNICIPAL a la “10th ITU Academic Conference Kaleidoscope: Machine learning for 5G Future”, que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de noviembre del corriente año, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, de nuestra ciudad.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00658
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 OCT 2018
VISTO:
El Documento DE-0935-01535496-2 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por intermedio de su coordinador local, solicita se declare de Interés Municipal a la “10th ITU Academic Conference Kaleidoscope: Machine learning for 5G Future”, que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de noviembre del corriente año, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, de nuestra ciudad.
Que, la conferencia brindará a nuestra ciudad la oportunidad de ser sede por primera vez de un evento internacional de gran relevancia, que se viene realizando a lo largo de los años en diferentes países, reuniendo a investigadores, profesores y estudiantes de todo el mundo, esperando esta edición contar con la presencia de 150 especialistas en la materia.
Que, en esta oportunidad, la mirada estará puesta en la entrada en vigencia en el año 2020 del 5G, la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, siendo el objetivo, detectar las evoluciones emergentes en las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, los ámbitos que requieren normas internacionales para poder así ayudar al desarrollo de la sociedad de la información, ofreciendo asimismo, un espacio para facilitar el trabajo en red y discutir futuros caminos para enriquecer el proceso de normalización de la U.I.T. en términos de propuestas técnicas para temáticas actuales y de pasos para incrementar la participación académica y de organizaciones de investigación.
Que, dada la relevancia académica de la Conferencia, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno adherir al encuentro y dictar el acto administrativo que así lo declare.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Declárese de INTERÉS MUNICIPAL a la “10th ITU Academic Conference Kaleidoscope: Machine learning for 5G Future”, que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de noviembre del corriente año, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, de nuestra ciudad.-
Art. 2°: Refréndese por la Señora Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00674/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: 

Resumen

Declárase HUÉSPED DE HONOR de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz al Sr. Michael
BERKOWITZ.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00674
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 25 OCT 2018
VISTO:
La visita a nuestra ciudad del Sr. Michael BERKOWITZ, y;
CONSIDERANDO:

Que, el Sr. Michael BERKOWITZ se encuentra de visita en nuestra ciudad en representación de la “Red 100 Ciudades Resilientes” (100 Resilient Cities Iniciative “100RC”), de la
cual es su actual Presidente.
Que, mediante Ordenanza N° 12.219 se ha ratificado la membresia de la Municipalidad como parte de dicha Red, que es promovida por la Fundación Rockefeller Phílanthropy Advisors Inc.
Que, la participación de Santa Fe en la “Red 100 Ciudades Resilientes” le ha permitido
acceder a un enfoque innovador para pensar su desarrollo urbano, así como a una red de expertos,
instituciones y empresas que contribuyen a focalizar mejor los problemas de la ciudad y a estar mejor
preparada para enfrentar los desafios del siglo XXI.
Que, la visita del Sr. BERKOWITZ honra a la comunidad santafesina.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°.- Declárase HUÉSPED DE HONOR de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz al Sr. Michael
BERKOWITZ.-

Art. 2°._ Refréndese el presente por la Señora Secretaria de Gobiemo.-

Art.3°.- Comuníquese, publiquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00673/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: 

Resumen

Declárase HUÉSPED DE HONOR de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz a la Sra. Helena MONTEIRO.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00673
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 25 OCT 2018
VISTO:
La visita a nuestra ciudad de la Sra. Helena MONTEIRO, y;
CONSIDERANDO:

Que, la Sra. Helena MONTEIRO se encuentra de visita en nuestra ciudad en representación de la “Red 100 Ciudades Resilientes” (100 Resilient Cities Iniciative “100RC”), en su
carácter de Directora Adjunta para América Latina.
Que, mediante Ordenanza N° 12.219 se ha ratificado la membresía de la Municipalidad como parte de dicha Red, que es promovida por la Fundación Rockefeller Philanthropy Advisors Inc.
Que, la participación de Santa Fe en la “Red 100 Ciudades Resilientes” le ha permitido acceder a un enfoque innovador para pensar su desarrollo urbano, asi como a una red de expertos, instituciones y empresas que contribuyen a focalizar mejor los problemas de la ciudad y a estar mejor preparada para enfrentar los desafios del siglo XXI.
Que, la visita de la Sra. Helena MONTEIRO honra a la comunidad santafesina.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°.Declárase HUÉSPED DE HONOR de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz a la Sra. Helena MONTEIRO.-

Art.2°.- Refréndese el presente por la Señora Secretaria de Gobiemo.-

Art.3°.- Comuniquese, publiquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00677/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 1109-01531941-1 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 42-SAEP-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 194/18 y cuya apertura se realizó el día 20 de Septiembre de 2018, a las 11:00 horas, para el Alquiler de Batea Volcadora y Retroexcavadora, según especificaciones técnicas adjuntas.-
Adjudíquese a la firma ALAM – CO S.A. el renglón detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos dos millones ochocientos setenta y dos mil ochocientos ($2.872.800), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la certificación conforme del servicio. Parcial.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – N° 00677
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018

VISTO:
El Documento DE- 1109-01531941-1 (NI) y sus gloses, y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 3707/18 de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos para el Alquiler de Batea Volcadora y Retroexcavadora, según especificaciones técnicas adjuntas;
Que, por Resolución de la Dirección de Compras Nº 194/18, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición del material mencionado, con un presupuesto oficial de pesos cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil ($ 4.158.000);
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;
Que, la apertura de los sobres se realizó el día 20 de septiembre de 2018 a las 11:00 hs. y en dicho acto se presentaron dos (2) propuestas correspondientes a: i) la firma ALAM – CO, por la suma de pesos tres millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos veinte ($ 3.843.720) y ii) la firma SCAREL PABLO RAUL, por la suma de pesos cuatro millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos ($ 4.989.600);
Que, se emitió el Informe Técnico en relación a la propuesta y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración, manifestando que la firma ALAM – CO no cumple para el ítem Nº 1 con las especificaciones técnicas y la firma SCAREL PABLO RAUL no especifica el volumen de capacidad de carga del equipo;
Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 18 de Octubre de 2018, elaborando el dictamen pertinente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión). En el mismo expresó que resulta conveniente adjudicar el ítem 2 a la firma ALAM – CO S.A, desestimando el ítem Nº 1 para ambas firmas por lo mencionado en párrafo precedente.;
Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 42-SAEP-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 194/18 y cuya apertura se realizó el día 20 de Septiembre de 2018, a las 11:00 horas, para el Alquiler de Batea Volcadora y Retroexcavadora, según especificaciones técnicas adjuntas.-
Art. 2º.- Adjudíquese a la firma ALAM – CO S.A. el renglón detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos dos millones ochocientos setenta y dos mil ochocientos ($2.872.800), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la certificación conforme del servicio. Parcial.
Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110135000- Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, Unidad Ejecutora: 54- Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, Dependencia: 11081 – Subsecretaría de gestión Ambiental, Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal-
Art. 4º.- Refréndese el presente Decreto por la Sra. Secretaria de Hacienda, la Sra. Secretaria de Gobierno y el Sr. Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-
Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00678/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124-01535029-1 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y el Club Social y Deportivo 1º de Septiembre, en fecha 23 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00678

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1124-01535029-1 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y el Club Social y Deportivo 1º de Septiembre, en fecha 23 de Octubre de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y el Club Social y Deportivo 1º de Septiembre, en fecha 23 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00679/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01543001-0 (NI)

Resumen

Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “BACHEO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN – GUADALUPE ESTE – ETAPA I” correspondiente a la Licitación Pública N° 03/18, contratada con CONSTRUCTORA HORIZONTE S.R.L, por el término de cuarenta (40) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 15.11.2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2018– Nº 00679
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018
VISTO:
El Documento DE-1073-01543001-0 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación de plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 03/2018, “BACHEO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN – GUADALUPE ESTE – ETAPA I”, contratada con la firma CONSTRUCTORA HORIZONTE S.R.L.
Que, la precitada Dirección eleva Nota de Pedido Nº 23 por la que la contratista solicita ampliación de plazo de obra con motivo de la problemática que se evidenció en la provisión de materiales relacionados con la construcción, en tanto producto de la devaluación de la moneda argentina y su correlativo impacto en la inflación, produciéndose una paralización de las ventas y una posterior suba en los precios. Además, solicita la revisión del plazo de obra por las precipitaciones y excesos de humedad acaecidas durante los meses de agosto y septiembre, en virtud de lo cual acompañan resumen pluviométrico.
Que, analizado lo peticionado por la firma a cargo de las tareas y los informes incorporados en autos, la supervisión de obra considera justificado el otorgamiento de la ampliación de plazo solicitada.
Que, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de la mencionada, por un de plazo de cuarenta (40) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 15.11.2018, con fundamento de las previsiones de los artículos 52 y 53 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “BACHEO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN – GUADALUPE ESTE – ETAPA I” correspondiente a la Licitación Pública N° 03/18, contratada con CONSTRUCTORA HORIZONTE S.R.L, por el término de cuarenta (40) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 15.11.2018.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-