• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00680/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124-01523043-6 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Niños, Jóvenes y Adultos por Villa del Parque, en fecha 05 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00680

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1124-01523043-6 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Niños, Jóvenes y Adultos por Villa del Parque, en fecha 05 de Octubre de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Niños, Jóvenes y Adultos por Villa del Parque, en fecha 05 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00681/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE- 1157-01540247-2 NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil de Pescadores, en fecha 22 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00681

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018

VISTO:

El Documento Nº DE- 1157-01540247-2 NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil de Pescadores, en fecha 22 de Octubre de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de” Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompañan.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil de Pescadores, en fecha 22 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00682/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124-01539482-8 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Niños, Jóvenes y Adultos por Villa del Parque, en fecha 22 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00682

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1124-01539482-8 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Niños, Jóvenes y Adultos por Villa del Parque, en fecha 22 de Octubre de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Niños, Jóvenes y Adultos por Villa del Parque, en fecha 22 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00684/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0448-01486974-7 (N)

Resumen

Declárese de INTERÉS MUNICIPAL a la XII edición del Festival Internacional “Sonamos Latinoamérica” y la VIII edición del Festival Internacional de Música Latinoamericana Infantil “Sonamos para los chicos”, que tendrá lugar del 30 de octubre al 05 de noviembre del corriente año en la ciudad de Santa Fe.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00684
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018
VISTO:
El Documento DE-0448-01486974-7 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, la Asociación Civil “Espacio Ekekos” solicita se declare de Interés Municipal a la XII edición del Festival Internacional “Sonamos Latinoamérica” y la VIII edición del Festival Internacional de Música Latinoamericana Infantil “Sonamos para los chicos”, que se realizará del 30 de octubre al 5 de noviembre del corriente año.
Que, la ciudad de Santa Fe será sede principal de ambos festivales en los que músicos latinoamericanos se reunirán a trabajar de forma cooperativa en proyectos de difusión de música popular de raíces folclóricas.
Que, la programación incluye talleres y clínicas instrumentales, seminarios, conciertos en diversas salas de la ciudad y en establecimientos educativos y actividades que contribuyen a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, así como también a preservar y difundir la cultura.
Que, atento a la relevancia cultural que dichos eventos revisten para la ciudad, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno dictar el acto administrativo que los declare de Interés Municipal.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Declárese de INTERÉS MUNICIPAL a la XII edición del Festival Internacional “Sonamos Latinoamérica” y la VIII edición del Festival Internacional de Música Latinoamericana Infantil “Sonamos para los chicos”, que tendrá lugar del 30 de octubre al 05 de noviembre del corriente año en la ciudad de Santa Fe.-
Art. 2°: Refréndese por la Señora Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00683/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124- 01533089-7(NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo 29 de Abril Limitada, en fecha 19 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00683

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1124- 01533089-7(NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo 29 de Abril Limitada, en fecha 19 de Octubre de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo 29 de Abril Limitada, en fecha 19 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00685/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0447-01546091-8 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio Específico Barrios Coronel Dorrego y Guadalupe Oeste – Santa Fe, suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en fecha 05 de septiembre de 2018, el que forma parte del presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00685
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018

VISTO:
El Documento DE-0447-01546091-8 (NI), y
CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, se adjunta Convenio Específico- Barios Coronel Dorrego y Guadalupe Oeste – Santa Fe, suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, con la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en fecha 05 de septiembre del corriente año.
Que, por el mismo, las partes se comprometen a coordinar todas las acciones necesarias tendientes a lograr la escrituración traslativa de dominio a los adjudicatarios de las viviendas sociales construidas en el inmueble dominio del Estado Nacional, conforme surge de los croquis que como anexos se adjuntan.
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio Específico Barrios Coronel Dorrego y Guadalupe Oeste – Santa Fe, suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en fecha 05 de septiembre de 2018, el que forma parte del presente Decreto.
Art. 2º: Refréndese por la señora Secretaria de Gobierno.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00686/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0448-01544895-4 (N)

Resumen

Declárese de INTERÉS MUNICIPAL a la “Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito”, organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino, que tendrá lugar el día 03 de noviembre del corriente año en más de 120 ciudades del país, incluida entre ellas nuestra ciudad.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00686
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018
VISTO:
El Documento DE-0448-01544895-4 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe -Primera Circunscripción, solicita se declare de Interés Municipal a la “Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito”, que tendrá lugar el día 03 de noviembre del corriente año, organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino.
Que, dicho evento reviste de gran importancia y utilidad para la sociedad, repitiéndose el corriente año por sexta vez consecutiva, contando año tras año con mucho éxito y excelente recepción de la población en general, realizándose de manera simultánea en más de 120 ciudades de Argentina, incluida entre ellas nuestra ciudad.
Que, contará con un grupo de escribanos que se pondrán al servicio de la comunidad, para atender en forma gratuita a los ciudadanos, e informarlos y asesorarlos sobre sus derechos, brindándoles soluciones notariales a sus inquietudes, demostrando con acciones concretas el compromiso y el cumplimiento de sus funciones, con responsabilidad social.
Que, dada la relevancia social de la Jornada, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno adherir a dicho encuentro y dictar el acto administrativo que así lo declare.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Declárese de INTERÉS MUNICIPAL a la “Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito”, organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino, que tendrá lugar el día 03 de noviembre del corriente año en más de 120 ciudades del país, incluida entre ellas nuestra ciudad.-
Art. 2°: Refréndese por la Señora Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00687/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01540297-7 (NI)

Resumen

Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO Y RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ” correspondiente a la Licitación Pública N° 23/16, contratada con la firma ÁNGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de treinta (30) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 23.10.2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2018– Nº 00687
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 OCT 2018
VISTO:
El Documento DE-1073-01540297-7 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación de plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/2016, “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO Y RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ”, contratada con la empresa ÁNGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., por un plazo de treinta (30) días corridos.
Que, la precitada Dirección eleva pedido de ampliación de plazo motivada en las precipitaciones y excesos de humedad acaecidas en los meses de mayo a septiembre del año 2018, acreditadas mediante las respectivas planillas pluviométricas y otras dificultades provocadas en obra por la falta de definición de intervenciones y liberaciones en la traza.
Que, la supervisión de obra considera justificado el otorgamiento de la prórroga del plazo solicitada para la terminación de las tareas en tiempo y forma.
Que, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de dicha ampliación de plazo de treinta (30) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 23.10.2018, con fundamento de las previsiones de los artículos 52 y 53 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO Y RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ” correspondiente a la Licitación Pública N° 23/16, contratada con la firma ÁNGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., por el término de treinta (30) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 23.10.2018.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00690/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0444-01548554-3 (NI)

Resumen

Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado al Programa de Diversidad Cultural, dependiente de la Secretaria de Cultura por Decreto D.M.M Nº 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00690
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 OCT 2018

VISTO:
El Documento DE-0444-01548554-3 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto D.M.M. Nº 00971/17, se autorizó la asignación de Fondos Fijos para las reparticiones municipales con el fin de atender a los Gastos Menores de Funcionamiento, como así también los topes de los mismos considerando la nueva Estructura Orgánico – Funcional.
Que, la Secretaría de Cultura solicita la ampliación del fondo fijo que se le asigno oportunamente al Programa de de Diversidad Cultural;
Que, fundamenta su pedido en que a la fecha el mismo resulta insuficiente para satisfacer la necesidad del ciclo;
Que, la Subsecretaria de Hacienda aconseja acceder a lo peticionado, disponiendo la ampliación del fondo fijo por un monto de veinte mil pesos ($ 20.000) a los valores ya establecidos.
Que, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que así lo disponga;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado al Programa de Diversidad Cultural, dependiente de la Secretaria de Cultura por Decreto D.M.M Nº 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00691/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0469-01514667-3 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 44-SRH-2018, que fuera convocada por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 219/18, cuya apertura se realizó el día 18 de septiembre de 2018, a las 11 horas, para la adquisición de bloques de hormigón, según especificaciones técnicas.-
Adjudíquese a la empresa DELCRE CONSTRUCCCIONES S.R.L. el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos un millón ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos con veinticuatro centavos ($ 1.089.432,24); pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00691
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 OCT 2018

VISTO:
El Documento DE-0469-01514667-3 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 3775/18 de la Secretaría de Recursos Hídricos, para la adquisición de bloques de hormigón, según especificaciones técnicas;

Que, por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 219/18, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición del material mencionado;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos un millón noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y dos con sesenta y dos ($ 1.099.432,62);

Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 18 de septiembre de 2018 a las 11:00 hs y se presentó una única propuesta, correspondiente a DELCRE CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma de pesos un millón ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos con veinticuatro centavos ($ 1.089.432,24);

Que, la Dirección de Hidráulica emitió el Informe Técnico en relación a la propuesta y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración, indicando su conformidad;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 25 de Octubre de 2018, elaborando el dictamen pertinente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), expresando que resulta conveniente adjudicar el ítem Nº 1 a la firma DELCRE CONSTRUCCIONES S.R.L.;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 44-SRH-2018, que fuera convocada por la Resolución de la Dirección de Compras Nº 219/18, cuya apertura se realizó el día 18 de septiembre de 2018, a las 11 horas, para la adquisición de bloques de hormigón, según especificaciones técnicas.-

Art. 2º.- Adjudíquese a la empresa DELCRE CONSTRUCCCIONES S.R.L. el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos un millón ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos con veinticuatro centavos ($ 1.089.432,24); pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.-

Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110129000- Secretaría de Recursos Hídricos, Unidad Ejecutora: 48- Secretaría de Recursos Hídricos, Dependencia: 4670 – Dirección de Hidráulica, Fuente de Financiamiento: 131 de origen municipal.-

Art.4º.- Refréndese el presente Decreto las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno y el Señor Secretario de Recursos Hídricos

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-