• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00228/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social
• N° expediente: DE-0479-01582125-9 (NI)

Resumen

Apruébase lo actuado por la Secretaría de Desarrollo Social.
Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Comodato de Equipamiento Informático suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en fecha 14 de marzo de 2019, el cual forma parte del presente decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Ma. Cecilia Battistutti, Secretaria de Desarrollo Social
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – AÑO 2019 – Nº 00228

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 ABR 2019

VISTO:

El Documento DE-0479-01582125-9 (NI), y

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, se adjunta Convenio de Comodato de Equipamiento Informático suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del “Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes”, en fecha 14 de marzo del 2019.

Que, por el mismo la Secretaría de Desarrollo Social acepta en comodato catorce equipos informáticos que serán destinados al mencionado proyecto.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe lo actuado y numere y registre el convenio adjunto.

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Apruébase lo actuado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Art. 2º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Comodato de Equipamiento Informático suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en fecha 14 de marzo de 2019, el cual forma parte del presente decreto.-

Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por las señoras Secretarias de Desarrollo Social y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00240/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
• N° expediente: MN- 0892-01567159-7 (NI)

Resumen

Prorróguese el plazo dispuesto en el Art.. 2° del Decreto D.M.M. N° 00182/2019 hasta el día 3 de Mayo de 2019 a las 12 hs. para la recepción de la Manifestación de Interés, en la Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, sita en el quinto piso del Palacio Municipal, Salta N° 2951 de esta ciudad, pudiéndose efectuar las consultas pertinentes hasta dos días antes de la fecha límite indicada, en la mencionada Secretaría.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE DES. ESTRATEGICO Y RESILIENCIA– AÑO 2019 – Nº 00240

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 22 ABR 2019

VISTO:

El Documento MN- 0892-01567159-7 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto D.M.M. N° 00182/19 se convocó a una Manifestación de Interés para la futura Concesión de la Puesta en Valor, Remodelación, Administración y Explotación de la Estación Terminal de Ómnibus “General de Manuel Belgrano” a los efectos de invitar a Inversores Nacionales y Extranjeros a participar de la misma;

Que, dicha Convocatoria tiene como fecha límite para la recepción de la Manifestación de Interés y la documentación respectiva el día 22 de abril de 2019 a las 12 horas;

Que, en virtud de la relevancia que tiene la misma, la Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia considera pertinente extender el plazo para recepción de la Manifestación y documentación por parte de los interesados hasta el día 03 de mayo de 2019 a las 12 horas;

Que, habiendo tomado intervención la Asesora Legal de la Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, la misma considera oportuno extender el plazo original;

Que, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Prorróguese el plazo dispuesto en el Art.. 2° del Decreto D.M.M. N° 00182/2019 hasta el día 3 de Mayo de 2019 a las 12 hs. para la recepción de la Manifestación de Interés, en la Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, sita en el quinto piso del Palacio Municipal, Salta N° 2951 de esta ciudad, pudiéndose efectuar las consultas pertinentes hasta dos días antes de la fecha límite indicada, en la mencionada Secretaría.-

Art. 2°: Autorizase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer de la publicación de la prórroga de la convocatoria en la página Web de la Municipalidad y en diarios de circulación local, los que una vez efectuados se remitan al área respectiva para ser agregados al Expediente principal.-

Art. 3°: Refréndese el presente por las señoras Secretarias de Desarrollo Estratégico y Resiliencia y de Gobierno.-

Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00271/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Control
• N° expediente: DE-0469-01486582-8 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Compañía San Cristóbal SMSG, en fecha 19 de marzo de 2019., el que forma parte del presente Decreto.

Firmantes

Abog. José Manuel Corral, Intendente
Tco. Ramiro Dall’Aglio, Secretario de Control
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE CONTROL – AÑO 2019 – Nº 00271

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 25 ABR 2019

VISTO:

El Documento DE-0469-01486582-8 (NI), y

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, se adjunta Convenio de Pago Sistema de Cobro Extrajudicial- Ordenanza Nº 12.030 suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Compañía San Cristóbal SMSG, en fecha 19 de marzo de 2019.

Que, por el mismo, la compañía, en carácter de aseguradora acepta abonar a la municipalidad en calidad de damnificada una indemnización única y total por el siniestro sufrido, detallado en el convenio, en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 12.030;

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Compañía San Cristóbal SMSG, en fecha 19 de marzo de 2019., el que forma parte del presente Decreto.

Art. 2º: Refréndese por el señor Secretario de Control y la señora Secretaria de Gobierno.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00022/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Control
• N° expediente: DE-1129-01566692-8 (NI)

Resumen

Apruébese la documentación obrante en el Expediente DE-1129-01566692-8 (NI), para contratar la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA Y MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”, consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL TREINTA Y DOS ($ 1.806.032).-
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019 para el día 15 de Febrero de 2019 el primer día hábil siguiente si aquél no lo fuere, a las 11:00 hs, en el Despacho del Señor Secretario de Control, ubicado en el piso 11º del Palacio Municipal, sito en calle Salta 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Sr. Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. Ramiro Dall’Aglio, Secretario de Control
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE CONTROL – AÑO 2019 00022

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 ENE 2019

VISTO:

El Documento DE-1129-01566692-8 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, las actuaciones de referencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra “PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA Y MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”, comprendiendo la contratación de provisión de materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra y todo gasto necesario para la ejecución de todos los trabajos que correspondan para la puesta en valor de la fachada y muro perimetral del Cementerio Municipal, todo ello de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aplicables y especificaciones técnicas;

Que, el financiamiento de la obra en cuestión se efectuará con una partida imputada en el presupuesto 2019, categoría programática 23.55.55 – Obra Plan Integral Cementerio;

Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo, contratar dicha obra con terceros, corresponde realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébese la documentación obrante en el Expediente DE-1129-01566692-8 (NI), para contratar la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA Y MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”, consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL TREINTA Y DOS ($ 1.806.032).-

Art. 2º: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019 para el día 15 de Febrero de 2019 el primer día hábil siguiente si aquél no lo fuere, a las 11:00 hs, en el Despacho del Señor Secretario de Control, ubicado en el piso 11º del Palacio Municipal, sito en calle Salta 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Sr. Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.-

Art. 3º: Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser obtenido gratuitamente, en soporte digital, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección de Despacho General de la Secretaría de Control, ubicada en el Piso Once del Palacio Municipal, sito en calle Salta 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.-

Art. 4º: Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.-

Art. 5º: Créase una Comisión Especial para la evaluación y estudio de las actuaciones relativas a la presente Licitación Pública, que será integrada por Ing. EMMANUEL SEBASTIÁN ALMADA, Subsecretario Operativo de la Movilidad de la Secretaría de Control; el Abog. MATIAS CAMPANELLA, Asesor Legal de la Secretaría de Control y la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI, por la Secretaría de Hacienda. En caso de ausencia de alguno de los integrantes de dicha comisión se designarán como reemplazo para cada caso en particular al M.M.O. VICTOR FRUTOS, Director de la Dirección General de Obras de Movilidad, al Abog. MIGUEL MOLINARI, por la Subsecretaría Legal y Técnica, y a la C.P.N. NATALIA PEREZ MAGNI, por la Secretaría de Hacienda.-

Art. 6º: La comisión creada por el artículo anterior aconsejará a este Departamento Ejecutivo Municipal, la decisión que estime procedente adoptar en las actuaciones de referencia, y expresará sus conclusiones en un acta que labrará al efecto.-

Art. 7º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Control y la Señora Secretaria de Gobierno.-

Art. 8º: A los fines de su cumplimiento y prosecución del trámite, dése intervención a la Secretaría de Control.-

Art. 9º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00074/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0461-01231988-5

Resumen

Autorízase la readecuación y ampliación de la obra “PAVIMENTACION DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CALLE MENDOZA Y CALLE CORRIENTES“, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, de la cual resulta adjudicataria la firma: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en el Anexo I, sumado a los parámetro e índices que se especifica en el Anexo II, los cuales se adjuntan e integran el presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016– Nº 00074

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 FEB 2016
VISTO:
El Expediente DE-0461-01231988-5 (NI), y sus gloses;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones referenciadas, la Dirección de Mantenimiento Vial tramitó la propuesta de readecuación y ampliación de la obra “PAVIMENTACION DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CALLE MENDOZA Y CALLE CORRIENTES“, en el marco la Licitación Pública N° 22/15, de la cual resultó adjudicataria la firma: MUNDO CONTRUCCIONES S.A., conforme a lo establecido por los Decretos D.M.M. Nº 01621/2015 y 01713/2015, respectivamente.
Que, desde la Secretaría de Obras Públicas, se señaló que órganos dependientes oportunamente solicitaron ampliar el contrato de la obra mencionada con motivo de las modificaciones que se produjeron en el proyecto de desagües pluviales por recomendación de la por entonces Subsecretaría de Planeamiento Hídrico (actual Secretaría de Recursos Hídricos), atento a que dichos cambios a su vez derivaron en variaciones al proyecto vial. Estas modificaciones significaron la disminución de los ítems 7, 17, 19, 21, 22 y 23; el aumento de los ítems 2, 4, 5, 6, 15, 16, 18 y 20; y la creación de los ítems 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, respectivamente.
Que, todo lo expresado, significó una ampliación de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.330.718,86), que equivalen a una variación del doce y veinte por ciento (12,20%) del monto vigente del contrato de la obra.
Que, la Dirección de Estudios y Proyectos, adjuntó planilla con la descripción de los ítems, los análisis de precios y los parámetros de ponderación e índices considerados para la creación de los ítems.
Que, la erogación generada por las modificaciones a la obra será afrontada con fondos nacionales y deberá asignarse a las partidas previstas en la categoría programática 16.76.68 – Fuente 133, del presupuesto 2016.
Que, en razón de la readecuación y ampliación de obra, la Dirección Ejecutiva del Programa Control, Organización y Fiscalización de Obras dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, aconsejó una ampliación de plazo por el término de noventa (90) días corridos para que la obra cumpla sus objetivos.
Que, así las cosas, la fecha de finalización de los trabajos se fijó para el 2 de Mayo de 2016.
Que, la contratista oportunamente renunció de modo expreso a cualquier reclamo por la presente ampliación de obra y de plazo.
Que, luce agregada intervención de la Asesoría Legal correspondiente.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación y ampliación del contrato y el plazo de obra;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.
Art. 1°: Autorízase la readecuación y ampliación de la obra “PAVIMENTACION DE CALLE PADRE QUIROGA ENTRE CALLE MENDOZA Y CALLE CORRIENTES“, correspondiente a la Licitación Pública N° 22/15, de la cual resulta adjudicataria la firma: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en el Anexo I, sumado a los parámetro e índices que se especifica en el Anexo II, los cuales se adjuntan e integran el presente Decreto.
Art. 2°: Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2016, en la Jurisdicción 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Dependencia 47 – Secretaria de Obras Públicas – Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Público – Área Programática 16.76.68 – Fuente: Fondos Nacionales – la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.330.718,86).
Art. 3°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de noventa (90) días corridos, cuya finalización se debe producir el 2 de Mayo de 2016.
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Mantenimiento Vial, que notificará en legal forma a la contratista y archivará las actuaciones en el legajo de obra correspondiente.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00061/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0461-01231987-7

Resumen

Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, la readecuación y ampliación de ítems de la obra “REPAVIMENTACION Y DESAGÜES EN BARRIO PUNTA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 18/15, contratada con la firma: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto y con los parámetro e índices para redeterminar el ítem creado, si correspondiera, del Anexo II.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016 – Nº 00061

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 03 FEB 2016
VISTO:
El Expediente DE-0461-01231987-7 (NI), y sus gloses; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el referido expediente la Dirección de Mantenimiento Vial elevó la propuesta de readecuación y ampliación de la obra “REPAVIMENTACION Y DESAGÜES EN BARRIO PUNTA NORTE“, correspondiente a la Licitación Pública N° 18/15, contratada con la firma: MUNDO CONTRUCCIONES S.A.
Que la Dirección Ejecutiva del Programa Control, Organización y Fiscalización de Obras se expidió señalando que la ampliación de la obra de referencia, obedece a las necesarias modificaciones en el proyecto de desagües pluviales decididas por la Subsecretaría de Planeamiento Hídrico, que implicó además tener que variar parte del proyecto vial. Estos cambios significan disminuir el ítem 8; aumentar los ítems 2, 3, 5, 7, 9, 11 y 12; siendo necesario crear el ítem 13. Todo lo expresado se resume en la planilla adjunta y significa una ampliación de $ 612.337,87, lo que equivale a un 9,81% del monto vigente del contrato. Se adjunta el análisis de precios, los parámetros de ponderación del ítem creado, y nota de la contratista renunciando a cualquier reclamo por la presente ampliación de obra y de plazo. Además debido a la presente readecuación y ampliación de obra, se solicita una ampliación de plazo de 30 días corridos, lo que lleva la fecha de finalización de la obra al 11 de enero de 2016.
Que, esta Dirección Ejecutiva, aconseja otorgar las ampliaciones de plazo y de obra propuestas para que la obra cumpla sus objetivos. La presente erogación será afrontada con fondos municipales del presupuesto vigente y deberá asignarse a las partidas previstas en la categoría programática 16.76.63 – Fuente de financiamiento 110- Tesoro municipal del presupuesto 2016.
Que, la Asesoría Legal interviniente no formula objeción a lo solicitado.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal estima conveniente, oportuno y necesario dictar el acto administrativo que autorice la presente ampliación de obra;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°: Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, la readecuación y ampliación de ítems de la obra “REPAVIMENTACION Y DESAGÜES EN BARRIO PUNTA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 18/15, contratada con la firma: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto y con los parámetro e índices para redeterminar el ítem creado, si correspondiera, del Anexo II.
Art. 2°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2016, en la Jurisdicción 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas Dependencia 47 –Secretaria de Obras Públicas – Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Público – Área Programática 16.76.63 – Fuente: 110 – la suma de PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($612.337,87).
Art. 3°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de treinta (30) días corridos, cuya finalización se producirá el 11 de enero de 2016.
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Mantenimiento Vial, que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución de los trabajos supra autorizados.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00009/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0434-01247261-9

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “RECTIFICACIÓN DE CALLE TUCUMÁN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIO VERDE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 33/15, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa WINKELMANN S.R.L., en fecha 05 de Enero de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2016– Nº 00009

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 ENE 2016
VISTO:
El Expediente DE-0434-01247261-9 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, el referido expediente contiene el Contrato de Obra suscripto en fecha 5 de Enero de 2016, entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa WINKELMANN S.R.L., con el objeto de ejecutar la Obra: “RECTIFICACIÓN DE CALLE TUCUMÁN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIO VERDE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 33/15 que fuera autorizada por Decreto D.M.M. N° 002212/15.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicho contrato, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato de Obra: “RECTIFICACIÓN DE CALLE TUCUMÁN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIO VERDE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 33/15, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa WINKELMANN S.R.L., en fecha 05 de Enero de 2016, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01818/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0466-001325516-1

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 23-SOP-2016, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 164/16 y cuya apertura se realizó el día 8 de septiembre de 2016, a las 10 horas, destinada a la adquisición de 680 luminarias vial, según especificaciones técnicas que se adjuntan al pliego

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2016- N°01818

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 24 OCT 2016

VISTO:

El Documento DE-0466-001325516-1 (NI), sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra Resolución de la Dirección de Compras Nº 164 de fecha 19 de agosto de 2016 que dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para adquisición de 680 luminarias vial, según especificaciones técnicas que se adjuntan al pliego; y cuyo presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos siete millones seiscientos cincuenta y dos mil cuarenta ($7.652.040,00);

Que, la apertura de los sobres se realizó a los 8 días del mes de septiembre de 2016 a las 10:00 hs., en el acto se presentaron cuatro (4) oferentes: 1) STRAND SA, 2) PHILIPS LIGHTING ARGENTINA SA, 3) IEP DE ILUMINACION SA, 4) ELECTROMECANICA TACUAR SRL,

Que, la firma Strand SA interpuso impugnación a la oferta presentada por la firma Philips Lighting Argentina S.A., fundando la misma en supuestos incumplimientos a las especificaciones técnicas por parte de ésta, respecto de los objetos ofertados;

Que, atento el contenido de la impugnación, referido con exclusividad a aspectos técnicos de la oferta, se le dio intervención a la Dirección de Alumbrado Público, que actúa en el presente como órgano técnico especializado; y dicha Dirección emitió dos informes, uno de carácter genérico, donde establece que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas, y uno especial y circunstanciado, que rechaza las hipotéticas insuficiencias apuntadas por Stand S.A respecto de la oferta de Philips Lighting Argentina S.A.;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación para Concursos Públicos de Precios y Licitaciones Públicas, se reunió en fecha 13 de octubre de 2016, elaborando el informe pertinente, en el que expresa que resulta conveniente adjudicar a la firma PHILIPS LIGHTING ARGENTINA SA.;

Que, atento a aquel informe este Departamento Ejecutivo estima correspondiente el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 23-SOP-2016, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 164/16 y cuya apertura se realizó el día 8 de septiembre de 2016, a las 10 horas, destinada a la adquisición de 680 luminarias vial, según especificaciones técnicas que se adjuntan al pliego.

Art. 2º.- Desestímese la impugnación efectuada por la firma Strand SA contra la oferta presentada por la firma Philips Lighting Argentina S.A., atento a lo expuesto en los Considerandos del presente Decreto.-

Art. 3º.- Adjudíquese a la empresa PHILIPS LIGHTING ARGENTINA SA, el renglón detallado en el Anexo I el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos seis millones quinientos noventa y un mil doscientos cuarenta ($6.591.240,00), pagaderos en el plazo de sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.

Art. 4º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110128000- Secretaría de Obras Públicas, Unidad Ejecutora: 47- Secretaría de Obras Públicas, Dependencia: 466–Dirección de Alumbrado Pública y Electromecánica; Fuente de Financiamiento: 131 De origen municipal.-

Art. 5º.- Refréndese el presente Decreto por la Sra. Secretaria de Hacienda, la Sra. Secretaria de Gobierno, y el Sr. Secretario de Obras Públicas

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01599/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 0421-01312699-0

Resumen

Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado la Subsecretaría de Ambiente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social por Decreto D.M.M. N° 00002/16 como se detalla en anexo adjunto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2016 – Nº 01599

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 SEP 2016
VISTO:
El documento DE- 0421-01312699-0 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto D.M.M. Nº 00002/16, se autorizó la asignación de Fondos Fijos para las reparticiones municipales con el fin de atender a los Gastos Menores de Funcionamiento, como así también los topes de los mismos considerando la nueva Estructura Orgánico – Funcional.
Que, la Subsecretaría de Ambiente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social solicita la ampliación del fondo fijo que se le asignó oportunamente.
Que, fundamenta su pedido en que a la fecha el mismo resulta insuficiente para satisfacer las necesidades del ciclo.
Que, la Subsecretaría de Hacienda aconseja acceder a lo peticionado, disponiendo la ampliación del fondo fijo por un monto de cuarenta mil pesos ($40.000) a los valores ya establecidos.
Que, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que así lo disponga.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º.- Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado la Subsecretaría de Ambiente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social por Decreto D.M.M. N° 00002/16 como se detalla en anexo adjunto.
Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01353/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0451-01324593-1

Resumen

Acéptese la transferencia de pesos veintiséis millones doscientos quince mil setecientos cincuenta y siete con cincuenta y un centavos ($ 26.215.757,51) efectuada por el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, para ser destinada a la Obra: “Culminación Parque Biblioteca de la Constitución Nacional- Santa Fe- Departamento Capital”.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2016 – Nº 01353

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 JUL 2016

VISTO:
El Documento Nº DE-0451-01324593-1 (NI) y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Provincial Nº 01791/16 dictado por el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe dispone asignar la suma de pesos veintiséis millones doscientos quince mil setecientos cincuenta y siete con cincuenta y un centavos ($ 26.215.757,51) en concepto de ayuda económica no reintegrable con destino a la Obra: “Culminación Parque Biblioteca de la Constitución Nacional- Santa Fe- Departamento Capital”;
Que, a través del art. 4º del Decreto Provincial Nº 01791/16 se autoriza al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia a liquidar y pagar a la Municipalidad de Santa Fe el importe aludido, todo ello con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión;
Que, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que acepte el referido aporte.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º.- Acéptese la transferencia de pesos veintiséis millones doscientos quince mil setecientos cincuenta y siete con cincuenta y un centavos ($ 26.215.757,51) efectuada por el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, para ser destinada a la Obra: “Culminación Parque Biblioteca de la Constitución Nacional- Santa Fe- Departamento Capital”.-
Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por la Señora Secretaria de Hacienda y la Señora Secretaria de Gobierno.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.