• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00036/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0461-01556628-4 (NI)

Resumen

Disminúyase en un veinticinco coma treinta y ocho por ciento (25,38%) el ítem Nº 1, y en un veinticuatro con cincuenta y cuatro por ciento (24,54%) el ítem Nº 2, requeridos mediante la Orden de Compra Nº 3466/18, manteniéndose los importes unitarios adjudicados en ambos ítems

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg.Ma Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00036
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 FEB 2019

VISTO:
El Documento DE-0461-01556628-4 (NI), y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, desde la Secretaría de Obras Públicas se informa que se han entregado la cantidad de treinta y cuatro mil setecientos setenta y dos con cuarenta metros cuadrados (34.772,40 m2) de geoceldas y treinta y seis mil quinientos setenta metros cuadrados (36.570 m2) de geotextil;
Que, los materiales mencionados corresponden a la Licitación Pública Nº 32-SOP-2018, adjudicada a la firma CORIPA S.A., mediante Decreto D.M.M. Nº 00477/18, por un monto total de dólares estadounidenses seiscientos noventa y un mil ochocientos noventa y ocho con 16/100 (U$S 691.898,16), emitiéndose la Orden de Compra Nº 3466/18;
Que, desde la Secretaría de Obras Públicas se informa que las cantidades ya entregadas y puestas en obra cumplen con la finalidad perseguida, siendo la obra conducente para la satisfacción de las necesidades públicas que motivaron el llamado a licitación, por lo que se sugiere la disminución de los dos renglones oportunamente requeridos, en un veinticinco coma treinta y ocho por ciento (25,38%), en el caso del ítem Nº 1 de geoceldas y en un veinticuatro con cincuenta y cuatro por ciento (24,54%) en el ítem Nº 2 de geotextil, manteniendo los importes unitarios adjudicados en ambos items;
Que, intervino el órgano jurídico de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, en razón de lo establecido mediante el Decreto D.M.M. N° 00028/18, y el Tribunal de Cuentas Municipal, aprobando lo mencionado;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Disminúyase en un veinticinco coma treinta y ocho por ciento (25,38%) el ítem Nº 1, y en un veinticuatro con cincuenta y cuatro por ciento (24,54%) el ítem Nº 2, requeridos mediante la Orden de Compra Nº 3466/18, manteniéndose los importes unitarios adjudicados en ambos ítems.-

Art. 2º.- Refréndense el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01010/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01300484-1

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N° 08/16, para contratar la ejecución de la obra “BACHEO DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00828/16.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 01010

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 02 JUN 2016
VISTO:
El Expediente DE-1049-01300484-1 (R.P.) y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia se tramitó la Licitación Pública N° 08/16 correspondiente a la obra: “BACHEO DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00828/16.
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 20.05.16, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial Evaluadora, creada por el artículo 5° del Decreto D.M.M Nº 00828/16, la que ha emitido el dictámen técnico obrante en autos.
Que, a la presente licitación concurrieron dos (2) oferentes: a)- COEMYC S.A., cuyo monto de oferta asciende a pesos once millones doscientos noventa y siete mil ciento ochenta y siete con 71/100 ($11.297.187,71); b)- INAR VIAL S.A., cuyo monto de oferta asciende a pesos ocho millones novecientos setenta y ocho mil diecinueve con 60/100 ($8.978.019,60).
Que, de la documental obrante desde fs. 668 en adelante surge un razonable cumplimiento por parte de la firma INAR VIAL S.A. a los extremos del Articulo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como de los artículos 8,9,10 y 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que, desde el punto de vista técnico, la firma INAR VIAL S.A., posee antecedentes y equipamiento suficiente para realizar los trabajos que se pretenden contratar.
Que, la oferta presentada por la empresa INAR VIAL S.A. se encuentra dentro de la suma presupuestada en el marco del presente procedimiento de selección.
Que, en consecuencia, la oferta más conveniente, acorde a los antecendentes técnicos corroborados, como así también al valor de su oferta, correspondiente a la empresa INAR VIAL S.A.
Que, en virtud a lo expuesto, la Comisión Especial aconseja en su dictamen adjudicar a la empresa INAR VIAL S.A., a cuyos fundamentos cabe remitirse.
Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°: Apruébase la Licitación Pública N° 08/16, para contratar la ejecución de la obra “BACHEO DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00828/16.
Art. 2º: Adjudícase a la EMPRESA INAR VIAL S.A, la ejecución de la obra “BACHEO DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE- 1049-01300484-1 (R.P.), por el monto de su oferta final de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE CON 60/100 ($8.978.019,60).
Art. 3°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2.016 en la Jurisdicción: 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público- Actividad Programática: 30.75.55 – Fuentes de Financiamiento: 131- Fondos Municipales, la suma de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE CON 60/100 ($8.978.019,60).
Art. 4°: Dispónese que por Asesoría Legal de Secretaría de Obras Públicas se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.
Art. 5°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por todas las oferentes.
Art. 6°: Notifíquese en legal forma a la empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Obras Públicas.
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00018/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01567636-4 (N)

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL/C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, contratada con la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, por el término de veintinueve (29) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 14 de febrero de 2019

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Abog. María Martín, Secretaria General

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00018

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 25 ENE 2019

VISTO:
El expediente DE-0448-01567636-4 (N), y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A. contratista de la ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL/C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante el mes de diciembre del año 2018 y de modificaciones en el proyecto;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan Planilla de Precipitaciones de la Subsecretaría de Recursos Hídricos – Instituto Nacional del Agua dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda correspondiente al mes aludido, y de las modificaciones en el proyecto de ingeniería de la cúpula;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo a los Art. Nº 53 y 54 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar veintinueve (29) días corridos, de los cuales catorce (14) son por aplicación del “Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad” y quince (15) días por “Art. Nº 54. Prórroga del plazo de ejecución por modificaciones de proyecto, ampliaciones y/o adicionales”;

Que, habiendo tomado intervención la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma manifiesta que no existen observaciones jurídicas que formular;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL/C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, contratada con la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, por el término de veintinueve (29) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 14 de febrero de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y la Sra. Secretaria General.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00006/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0857-01552334-3 (RP)

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato suscripto en fecha 14 de enero de 2019, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa PROSACO CONSTRUCCIONES Unipersonal de Rodolfo Esteban Schatzler, representada en este acto por su titular el Sr. Rodolfo Esteban Schatzler, y que forma parte del presente Decreto

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00006

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 ENE 2019

VISTO:
El expediente DE-0857-01552334-3 (RP), y;

CONSIDERANDO:

Que, en la mencionada actuación se adjunta Contrato suscripto en fecha 14 de enero de 2019, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa PROSACO CONSTRUCCIONES Unipersonal de Rodolfo Esteban Schatzler, representada en este acto por su titular el Sr. Rodolfo Esteban Schatzler;
Que, en la misma la CONTRATISTA asume la ejecución de la obra definida como “MEJORAMIENTO DE ENTORNO Y ACCESO A ESCUELAS”, que le fueran adjudicadas por Licitación Pública Nº 09/2018 mediante Decreto D.M.M. N° 00864/18;
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración;
Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato suscripto en fecha 14 de enero de 2019, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa PROSACO CONSTRUCCIONES Unipersonal de Rodolfo Esteban Schatzler, representada en este acto por su titular el Sr. Rodolfo Esteban Schatzler, y que forma parte del presente Decreto.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano y la Señora Secretaria de Hacienda.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00004/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01564822-3 (N)

Resumen

Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de cuarenta (40) días corridos siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el día 26 de febrero de 2019

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Abog. María Martín, Secretaria General

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00004

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 ENE 2019
VISTO:
El Documento DE-0448-01564822-3 (N), y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de referencia, la firma PROSACO CONSTRUCCIONES Unipersonal de Rodolfo Esteban SCHATZLER, contratista de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA SAN MARTÍN”, Licitación Pública Nº 02/2018, solicita ampliación de plazo, alegando tanto cuestiones climáticas, como las precipitaciones ocurridas en los meses comprendidos entre septiembre y diciembre de 2018, inclusive; y el exceso de humedad y anegamiento del suelo de la Plaza;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, expresando que lo reclamado se justifica mediante la presentación de un informe elaborado por el Instituto Nacional del Agua, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda dando cuenta de las precipitaciones acaecidas durante los meses mencionados;
Que, habiéndose considerado los días de acuerdo al Art. Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, que contempla “Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad” corresponde otorgar cuarenta (40) días corridos;
Que, oportunamente intervino la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, enunciando que no existen observaciones jurídicas que formular;
Que, la situación planteada se encuentra expresamente prevista en la Ley de Obras Públicas Nº 5188, la cual es norma aplicable por remisión del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de la obra de referencia, sin perjuicio de la propia normativa que este mismo contiene;
Que, la Secretaría de Hacienda tomó conocimiento de la situación expuesta;
Que, así las cosas, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a fin de dictar el acto administrativo que autorice la presente ampliación de contrato de la obra motivo de estos actuados;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de cuarenta (40) días corridos siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el día 26 de febrero de 2019.

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y la Señora Secretaria General.

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00283/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01272990-1

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N° 02/16, para contratar la ejecución de la obra “TRASLADO DE LINEA DE MT POR INTERFERENCIAS CON EL CORREDOR METROPOLITANO NORTE “, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00091/16.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 00283
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 ABR 2016
VISTO:
El Expediente DE-1049-01272990-1 (R.P.) y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia se tramitó la Licitación Pública N° 02/16 correspondiente a la obra: “TRASLADO DE LINEA DE MT POR INTERFERENCIAS CON EL CORREDOR METROPOLITANO NORTE”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decretos D.M.M. N° 00091/16.
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 11.03.16, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora, creada por el Art. 5° del Decreto D.M.M Nº 00091/16 y Nº00239/16, la que ha emitido dictámen técnico.
Que, a la presente licitación concurrieron cuatro (4) oferentes: a) MEM INGENIERIA S..R.L., cuyo monto de oferta asciende a pesos tres millones setecientos sesenta mil trescientos setenta y seis con 76/100 ($3.760.376,76); b)- BAUZA INGENIERIA S.R.L., cuyo monto de oferta asciende a pesos tres millones setecientos setenta y siete mil ochenta y tres ($3.777.083); c)- ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., cuyo monto de oferta asciende a pesos tres millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento veintinueve con 20/100 ($ 3.665.129,20); y d)- COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS SERVILUZ DE SANTA FE LDA, cuyo monto de oferta asciende a pesos tres millones novecientos doce mil ochocientos noventa y nueve con 85/100 ($3.912.899,85).
Que, desde el punto de vista técnico, la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. posee antecedentes y equipamiento suficiente para realizar los trabajos que se pretenden contratar.
Que, la oferta presentada por la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. se encuentra dentro de la suma presupuestada en el marco del presente procedimiento de selección.
Que, en base a lo expuesto, la Comisión Especial aconseja : I)- Aprobar la Licitación Pública Nº 02/2016 “TRASLADO DE LÍNEA DE MT POR INTERFERENCIAS CON EL CORREDOR METROPOLITANO”; II)- Adjudicar a la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., por el monto de pesos tres millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento veintinueve con 20/100 ($ 3.665.129,20).
Que, atento el dictamen de la Comisión Especial, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno, necesario y conveniente dictar el acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA
Art. 1°: Apruébase la Licitación Pública N° 02/16, para contratar la ejecución de la obra “TRASLADO DE LINEA DE MT POR INTERFERENCIAS CON EL CORREDOR METROPOLITANO NORTE “, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00091/16.
Art. 2º: Adjudícase a la Empresa ELECTROMECANICA TACUAR SRL., la ejecución de la obra “TRASLADO DE LINEA DE MT POR INTERFERENCIAS CON EL CORREDOR METROPOLITANO NORTE”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE 1049-01272990-1 (R.P.), por el monto de su oferta final de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.665.129,20).
Art. 3°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2.016 en la Jurisdicción: 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público- Actividad Programática: 17.76.52 – Fuentes de Financiamiento: 133- Fondos Nacionales, la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.665.129,20).
Art. 4°: Dispónese que por Asesoría Legal de Secretaría de Obras Públicas se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la Empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.
Art. 5°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por todas las oferentes.

Art. 6°: Notifíquese en legal forma a la Empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Obras Públicas.
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01694/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01342308-2

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Documento DE-1049-01342308-2 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE ASFALTO”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATRO ($10.825.004,00).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 01694

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 28 SEP 2016
VISTO:
El Documento DE-1049-01342308-2 (R.P.); y,
CONSIDERANDO:
Que, el referido expediente contiene la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra: “RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE ASFALTO”;
Que, los trabajos consistirán en el fresado o demolición (con saneamiento de base) de pavimentos asfálticos y posterior reconstrucción y ejecución de la carpeta, previa base granular, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará con una partida que se halla imputada en el Ejercicio 2016, actividad programática 30.75.61. – Fuente de Financiamiento 150 –Crédito Interno.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Documento DE-1049-01342308-2 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE ASFALTO”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATRO ($10.825.004,00).
Art. 2º: Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA Nº21/2016, para el día 13 de Octubre de 2016, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3º.- Establécese en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000) el valor del legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, el que podrá ser adquirido, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad.
Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el Señor Jefe de Departamento de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, LIC. DARIO TARDIVO, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI, por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, Abog. MIGUEL MOLINARI; contando esta Comisión con el asesoramiento de la Ing. FLORENCIA FARIAS, dependiente de Secretaría de Obras Públicas.
Art. 6º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 01666/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01331949-6

Resumen

Desígnase como integrante de la Comisión de Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones creada por Decreto Nº 01361/16 y su respectivo Anexo, a la Ing. Silvina Sedrán, en reeplazo del Ing. Gustavo Pacheco.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo J. Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 01666

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 23 SEP 2016

VISTO :
El Documento DE-1049-01331949-6 (N.I.), y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto D.M.M Nº 01361/16 se aprobó el llamado a Licitación Nº 01/2016, para contratar la ejecución de la obra “Ejecución de desagües pluviales, cordón cuneta, pavimento de hormigón, mejorado, extensión de las redes de agua y cloaca en el barrio Santa Rosa de Lima”;
Que, mediante dicho acto administrativo, se creó la Comisión Especial para llevar a cabo el estudio y evalucación de las actuaciones correspondientes al aludido procedimiento de selección, designado en su Anexo, al Ing. Gustavo Pacheco (por la Secretaría de Obras Públicas) para que integre dicha Comisión en representación del Departamento Ejecutivo Municipal;
Que, considerando que en la obra de referencia opera una ampliación de red cloacal y no interviene el alumbrado público, se estima conveniente la designación de la Ing. Silvina Sedrán como integrante de la mencionada Comisiòn.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo petinenete;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°: Desígnase como integrante de la Comisión de Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones creada por Decreto Nº 01361/16 y su respectivo Anexo, a la Ing. Silvina Sedrán, en reemplazo del Ing. Gustavo Pacheco.-
Art. 2°: Refréndese el presente por la Señora Secretaria de Gobierno y por el Señor Secretario de Obras Públicas.-
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 0065/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE 0929-01582643-1 (NI)

Resumen

Acéptese al 30 de abril de 2019, la renuncia al cargo del agente Marcelo MARAGNO (Código Nº 14254), D.N.I. Nº 12.882.881, Docente Interino, a quince (15) horas cátedra discriminadas de la siguiente manera: nueve (09) horas de la asignatura “Ingles”, Función 42, tres (03) horas Cátedras de la asignatura “Lengua Extranjera I” y tres (03) horas Cátedras de la asignatura “Lengua Extranjera II”, ambas, Función 43, dependiente del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, con motivo de acogerse al beneficio de la Jubilacion ordinaria Especial, dispuesta por Resolución Nº 0476/19 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Rios.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.P.B. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 0065

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 25 ABR 2019
VISTO:
El Documento DE 0929-01582643-1 (NI); y,

CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, el agente Marcelo MARAGNO (Código Nº 14254), D.N.I. Nº 12.882.881, presenta su renuncia a las horas cátedra que dicta en la Escuela de Idiomas del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”;
Que, la Dirección de Personal informa que el agente revista en esta Administración en calidad de Docente Interino con un total de quince (15) horas cátedra discriminadas de la siguiente manera: nueve (09) horas de la asignatura “Ingles”, Función 42, tres (03) horas Cátedras de la asignatura “Lengua Extranjera I” y tres (03) horas Cátedras de la asignatura “Lengua Extranjera II”, ambas, Función 43;
Que, asimismo, señala debe aceptarse la renuncia a partir del 30.04.19;
Que, la Asesoría Legal de la Secretaría de Educación aconseja aceptar la renuncia a partir del 30.04.19, por razones de índole particular; a los fines que la docente pueda acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria Especial, dispuesta por Resolución Nº 0476/19 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Rios.
Que, la Subsecretaría de la Función Pública solicita se dicte el acto administrativo pertinente que, así lo disponga;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art. 1º: Acéptese al 30 de abril de 2019, la renuncia al cargo del agente Marcelo MARAGNO (Código Nº 14254), D.N.I. Nº 12.882.881, Docente Interino, a quince (15) horas cátedra discriminadas de la siguiente manera: nueve (09) horas de la asignatura “Ingles”, Función 42, tres (03) horas Cátedras de la asignatura “Lengua Extranjera I” y tres (03) horas Cátedras de la asignatura “Lengua Extranjera II”, ambas, Función 43, dependiente del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, con motivo de acogerse al beneficio de la Jubilacion ordinaria Especial, dispuesta por Resolución Nº 0476/19 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Rios.

Art. 2º: Por Dirección de Personal notifíquese al agente de lo dispuesto.-

Art. 3º: Refréndese por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00988/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01289777-3

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N° 07/16, para contratar la ejecución de la obra “ILUMINACIÓN DE CORREDOR VERDE DELIMITADO POR LAS CALLES NECOCHEA Y GRAL. PAZ – ETAPA VI “, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00416/16.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2016 – Nº 00988

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 JUN 2016
VISTO:
El Expediente DE-1049-01289777-3 (R.P.) y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia se tramitó la Licitación Pública N° 07/16 correspondiente a la obra: “ILUMINACIÓN DE CORREDOR VERDE DELIMITADO POR LAS CALLES NECOCHEA Y GRAL. PAZ – ETAPA VI”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00416/16.
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 05.05.16, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora, creada por el Art. 5° del Decreto D.M.M Nº 00416/16, la que ha emitido dictámen técnico.
Que, a la presente licitación concurrieron tres (3) oferentes: a) SELEC INGENIERÍA DE GUILLERMO ANDRÉS DUARTE, cuyo monto de oferta asciende a pesos setecientos sesenta y tres mil ochocientos catorce con 63/100 ($763.814,63); b)- BAUZA INGENIERÍA S.R.L., cuyo monto de oferta asciende a pesos setecientos veinticuatro mil seiscientos noventa y seis con 58/100 ($724.696,58) y c) ELECTROMECÁNICA TACUAR S.R.L., cuyo monto de oferta asciende a pesos ochocientos mil ochocientos cuarenta y tres con 60/100 ($800.843,60).
Que, de la documental obrante desde fs. 281 a 508, inclusive, y fs 737 en adelante surge un razonable cumplimiento a extremos del Articulo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como de los artículos 8,9,10 y 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que, desde el punto de vista técnico, la firma BAUZA INGENIERÍA S.R.L., posee antecedentes y equipamiento suficiente para realizar los trabajos que se pretenden contratar.
Que, la oferta presentada por la empresa BAUZA INGENIERÍA S.R.L se encuentra dentro de la suma presupuestada en el marco del presente procedimiento de selección.
Que, en consecuencia, la oferta más conveniente, acorde a los antecendentes técnicos corroborados, como así también al valor de su oferta, correspondiente a la empresa BAUZA INGENIERÍA S.R.L.
Que, en virtud a lo expuesto, la Comisión Especial aconseja adjudicar a la empresa BAUZA INGENIERÍA S.R.L., a cuyos fundamentos corresponde remitirse.
Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA
Art. 1°: Apruébase la Licitación Pública N° 07/16, para contratar la ejecución de la obra “ILUMINACIÓN DE CORREDOR VERDE DELIMITADO POR LAS CALLES NECOCHEA Y GRAL. PAZ – ETAPA VI “, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00416/16.
Art. 2º: Adjudícase a la Empresa BAUZA INGENIERÍA S.R.L, la ejecución de la obra “ILUMINACIÓN DE CORREDOR VERDE DELIMITADO POR LAS CALLES NECOCHEA Y GRAL. PAZ – ETAPA VI “, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01289777-3 (R.P.), por el monto de su oferta final de PESOS UN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 58/100 ($724.696,58).
Art. 3°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2.016 en la Jurisdicción: 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público- Actividad Programática: 17.75.70 – Fuentes de Financiamiento: 133- Fondos Nacionales, la suma de PESOS UN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 58/100 ($724.696,58).
Art. 4°: Dispónese que por Asesoría Legal de Secretaría de Obras Públicas se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la Empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.
Art. 5°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por todas las oferentes.
Art. 6°: Notifíquese en legal forma a la Empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Obras Públicas.
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.