• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00074/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0905-01378578-7

Resumen

Autorízase a partir del día 08 de febrero de 2017 la neutralización del plazo de ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR DEL CANTERO CENTRAL DE BULEVAR GALVEZ”, Licitación Pública Nº 01/2016, cuya contratista es la firma COCIVIAL S.A.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00074

SANTA FE DE LA VERA CRUZ; 13 FEB 2017
VISTO:
El Expediente DE-0905-01378578-7 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, en el referido expediente la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, comunica a la Inspección de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL CANTERO CENTRAL DE BV GALVEZ”, Licitación Pública Nº 01/2016, que fuera contratada con la firma COCIVIAL S.A., el contenido de la Nota de Pedido Nº 9 y la Orden de Servicio Nº 12, para el descargo correspondiente.
Que, el Inspector de la Obra informa, que como lo indica la contratista, existen escasos proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en los ítems 6.07 y 6.08, los que garantizan un alto nivel de terminación, razón por la cual es posible cierto retraso en la provisión de las rampas.
Que, dicha inspección no presenta objeción a lo solicitado por la contratista, con relación a la neutralización de los plazos de obra, el cual quedaría sujeto con la obtención de los elementos necesarios para cumplimentar con la ejecución de los ítems mencionados, sugiriéndose neutralizar la obra a partir del día 08 de febrero de 2017.
Que, la contratista de la obra renuncia expresamente a efectuar cualquier reclamo por la presente neutralización de plazo de ejecución de obra.
Que, la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano concluye que a los fines de efectuar la neutralización del plazo respectivo, se hace necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase a partir del día 08 de febrero de 2017 la neutralización del plazo de ejecución de la obra: “PUESTA EN VALOR DEL CANTERO CENTRAL DE BULEVAR GALVEZ”, Licitación Pública Nº 01/2016, cuya contratista es la firma COCIVIAL S.A.-
Art. 2º: Tomen nota las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que previa notificación en legal tiempo y forma a la contratista, glosará estas actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00007/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0905-01358701-9

Resumen

Apruébese la Licitación Pública N° 06/2016, para contratar la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO C.O.D.E.”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 02097/16.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00007

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 10 ENE 2017

VISTO:
El Expediente DE: 0905-01358701-9 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, el referido expediente contiene las actuaciones relativas a la Licitación Pública N° 06/2017 correspondiente a la obra “AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO C.O.D.E.”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. Nº02097/16.
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 22 del mes de diciembre de 2016, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora, creada por el Art.5º del Decreto D.M.M. Nº 02097/16.
Que, a la presente licitación concurrió un (1) único oferente, la firma ORION INGENIERÍA S.R.L., cuyo monto de oferta ascendió a pesos OCHO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO CON 96/100 ($ 8.513.608,96), lo que representó un 85,29 % por encima del Presupuesto Oficial.
Que, analizada la propuesta desde un primer punto de vista económico, y sin perjuicio de que prima facie pudiere resultar admisible y procedente desde un punto de vista técnico, la misma excede ampliamente el límite del 20% que de práctica ha intentado no superar la Municipalidad en procesos de contratación, quedando a criterio de la superioridad desestimar la misma por no resultar conveniente a los intereses de la Administración, según los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que le corresponden al Departamento Ejecutivo Municipal.
Que, giradas las actuaciones al Sr. Secretario de Planeamiento Urbano el mismo ratifica la desestimación de la oferta por resultar inconveniente a los intereses del Municipio.
Que, atento aquel dictamen, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno, necesario y conveniente dictar el acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébese la Licitación Pública N° 06/2016, para contratar la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO C.O.D.E.”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 02097/16.
Art. 2°: Desestímase por inconveniente la propuesta efectuada por la firma ORION INGENIERIA S.R.L.
Art. 3º.- Autorizase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañado por todas las oferentes.
Art. 4º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y la Sra. Secretaria de Gobierno.
Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00982/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01468154-8

Resumen

Modifíquense la planilla de cotización establecido por Decreto D.M.M. N° 00900/17, mediante Anexo I, que se acompaña y forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M.- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2017- Nº 00982

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017

VISTO:

El Expediente DE-1073-01468154-8, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto D.M.M. Nº 0900/17 de fecha 05/12/17 se registró y numeró el Contrato de Obra Pública suscripto con la firma Cocivial S.A. para la ejecución de la Obra “PAVIMENTACIÓN DE BV BELGRANO ENTRE LAS CALLES LUCIANO TORRENT Y PADILLA, Y DE LAS CALLES GUTIERREZ Y PADILLA, ENTRE BV. BELGRANO Y CALLE LAS HERAS” en el marco de la Licitación Pública N° 11/2017.

Que, en esta oportunidad la Dirección de Inspección y Certificación de Obras informa que en la prealudida norma se ha deslizado un error de pluma por los redondeos de los precios totales en la planilla de cotización anexa, según informes técnicos obrantes en autos, a los cuales cabe remitirse;

Que, por lo expuesto, corresponde emitir un nuevo acto administrativo que subsane dicha cuestión;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Modifíquense la planilla de cotización establecido por Decreto D.M.M. N° 00900/17, mediante Anexo I, que se acompaña y forma parte integrante del presente.

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.

Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00887/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01452117-3

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01452117-3 (N.I.), para contratar la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARSFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($8.487.600).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2017– Nº 00887

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 NOV 2017
VISTO:
El Documento DE-1049-01452117-3 (R.P.), y;
CONSIDERANDO:
Que, las actuaciones de referencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra: “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARSFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”.
Que, la obra consiste en la ejecución de pavimento y desagües de calle Velez Sarsfield entre Salvador del Carril y Llerena, cordones cuneta sobre base de suelo arena cemento, y entre ellos se realizará el pavimento de concreto asfáltico de 5 cm de espesor asentado sobre una base granular cementada de 15 cm de espesor; además se contemplan las obras de desagües correspondientes, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará bajo Fuente de Financiamiento 150 – Crédito Interno. Categoría Programática: 16.76.70.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01452117-3 (N.I.), para contratar la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES CALLE VELEZ SARSFIELD ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y LLERENA”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($8.487.600).
Art. 2º: Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2017, para el día 13 de Diciembre de 2017, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3º.- Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser obtenido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.
Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el señor Director General de la Dirección de Estudios y Proyectos, ARQ. RAÚL E. VANNAY, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, Abog. MIGUEL MOLINARI, en caso de ausencia de alguno de los integrantes de dicha comisión se designarán como reemplazo para cada caso en particular al Ing. JOSÉ E. RODRIGUEZ, C.P.N.VANESA DE GIORGI y/o el abogado PABLO MARSE.
Art. 6º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00145/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente:

Resumen

Numérese y regístrese el Acta Acuerdo suscripta con la Provincia de Santa Fe, a través al Ministerio de Infraestructura y Transporte, en fecha 01 de marzo de 2017, vinculada con la ejecución de la obra ““Pavimentación, desagües y obras complementarias en calle Quintana entre Pedro Vittori (O) y Las Heras (E), en calle Moreno entre Padre Quiroga (O) y Mosconi (E) y en calle J.J. Paso entre Gral. Lamadrid (O) y San José (E)”, que se acompaña y forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo J. Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
Dr. Carlos Alberto Pereira, Secretario General

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. – AÑO 2017– Nº 00145

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 03 MAR 2017
VISTO y CONSIDERANDO:
Que, esta administración ha elaborado proyecto ejecutivo, memoria descriptiva, pliego de especificaciones técnicas generales y particulares, análisis de precios, cómputo y presupuesto para la ejecución de la obra “Pavimentación, desagües y obras complementarias en calle Quintana entre Pedro Vittori (O) y Las Heras (E), en calle Moreno entre Padre Quiroga (O) y Mosconi (E) y en calle J.J. Paso entre Gral. Lamadrid (O) y San José (E)” y suministrado dichos instrumentos al Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia.
Que, la cartera provincial coincide con la necesidad de realizar la mencionada obra, teniendo presente que su concreción contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y usuarios.
Que, conforme a ello, la Municipalidad suscribió un Acta Acuerdo con la Provincia de Santa Fe, mediante la cual esta última se compromete a realizar las gestiones conducentes para ejecutar la obra referida, asumiendo su financiación.
Que, debe dictarse del acto administrativo de numeración y registración de dicha acta.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Acta Acuerdo suscripta con la Provincia de Santa Fe, a través al Ministerio de Infraestructura y Transporte, en fecha 01 de marzo de 2017, vinculada con la ejecución de la obra ““Pavimentación, desagües y obras complementarias en calle Quintana entre Pedro Vittori (O) y Las Heras (E), en calle Moreno entre Padre Quiroga (O) y Mosconi (E) y en calle J.J. Paso entre Gral. Lamadrid (O) y San José (E)”, que se acompaña y forma parte integrante del presente.
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por los señores Secretarios de Obras Públicas y de General.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00144/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01385610-9

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01385610-9 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS.”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 123.541.378,00).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2017– Nº 00144

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 03 MAR 2017
VISTO:
El Documento DE-1049-01385610-9 (R.P.), y;
CONSIDERANDO:
Que, las actuaciones de referencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS.”
Que, la misma tiene como propósito revalorizar la infraestructura existente en varios sectores de la Ciudad, en este caso la pavimentación, desagües y obras complementarias de diferentes calles, consolidarán importantes vías de circulación Este–Oeste y Norte -Sur, generando una circulación segura y fluida para el tránsito vehicular y peatonal, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará con una partida que se halla prevista en el Ejercicio 2017, Categoría Programática: 16.76.51, Fuente de Financiamiento – Fondo Nacional 133.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE-1049-01385610-9 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS DE ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS.”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 123.541.378,00).
Art. 2º: Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2017, para el día 29 de Marzo de 2017, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:30, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3º.- Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser obtenido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.
Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el señor Director de la Dirección de Estudios y Proyectos, ARQ. RAÚL E. VANNAY, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, Abog. MIGUEL MOLINARI; contando esta Comisión con el asesoramiento del Ing. JOSÉ E. RODRIGUEZ, dependiente de Secretaría de Obras Públicas.
Art. 6º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.

Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00193/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01560355-8 (N)

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE LA AVENIDA GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, contratada con la firma COCYAR S.A – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A – AVENIDA FREYRE UT, por el término de treinta y cinco (35) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 02 de junio de 2019.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00193

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 04 ABR 2019

VISTO:

El expediente DE-0448-01560355-8 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma COCYAR S.A – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A – AVENIDA FREYRE UT, contratista de la ejecución de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE LA AVENIDA GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2018 y de modificaciones en el proyecto;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan Planillas mensuales pluviométricas del Centro de informaciones meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la U.N.L, correspondiente a los meses aludidos, y de las modificaciones en el proyecto aprobadas por el Decreto D.M.M. Nº 00880/2018.

Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo a los Art. Nº 53 y 54 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar treinta y cinco (35) días corridos, de los cuales quince (15) son por aplicación del “Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad” y veinte (20) días por “Art. Nº 54. Prórroga del plazo de ejecución por modificaciones de proyecto, ampliaciones y/o adicionales”;

Que, en el expediente de referencia consta la expresa renuncia de la contratista, en forma de declaración jurada, a reclamar mayores costos de los pactados, gastos improductivos y/o cualquier otro rubro indemnizatorio;

Que, habiendo tomado intervención la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma manifiesta que no existen observaciones jurídicas que formular;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE LA AVENIDA GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, contratada con la firma COCYAR S.A – EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A – AVENIDA FREYRE UT, por el término de treinta y cinco (35) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 02 de junio de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda, de Gobierno, y de Desarrollo Estratégico y Resiliencia.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00632/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01424334-9

Resumen

Autorízase la ampliación de la obra y plazo de ejecución de “PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO entre las calles Amenábar (N), Roberto Arlt (S), San José (E) y Lamadrid (O); CALLE SAN JOSÉ en el barrio R. Sáenz Peña entre las calles Gral. López (S) y Monseñor Zaspe (N); Y PASO BAJO NIVEL de la Av. Int. Irigoyen entre los barrios Chalet y Centenario”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/2016, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2017– Nº 00632

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 17 AGO 2017
VISTO:
El Expediente DE-1073-01424334-9; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación de obra y del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/16, “PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO entre las calles Amenábar (N), Roberto Arlt (S), San José (E) y Lamadrid (O); CALLE SAN JOSÉ en el barrio R. Sáenz Peña entre las calles Gral. López (S) y Monseñor Zaspe (N); Y PASO BAJO NIVEL de la Av. Int. Irigoyen entre los barrios Chalet y Centenario”, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A.
Que, del informe de la Dirección, se desprenden los justificativos técnicos que ameritan las modificaciones y la creación de ítems solicitados.
Que, por un lado se propone el reemplazo de base reciclada por una sub base de suelo, arena, cemento, no resultando variantes económicas, cumpliendo con los requerimientos técnicos exigidos.
Que, de los estudios de suelo realizados en el sector, se propone la utilización de tunelera teledirigida para la construcción del colector principal cloacal en determinados sectores proporcionando una mayor estabilidad de las construcciones cercanas acelerándose los tiempos constructivos, y brindando además una mayor seguridad.
Que, se plantea la necesidad de modificar las dimensiones del cruce bajo nivel del Rubro IV y que se propone la construcción de una cámara para caudalimetro que no fuera contemplada oportunamente y requerida por el órgano prestatario de servicio de desagües cloacales (ASSA); ello consta en los antecedentes según las Nota de Pedido Nº 6, 24, 30, 32 y 48 y Ordenes de Servicio Nº 2, 24, 30 y 35; que las modificaciones señaladas mejorarían sustancialmente las condiciones de circulación y visibilidad del sector.
Que, dichos requerimientos implican la ampliación de los ítems Nº 6, 13, 31, 32, 33, 76, 78, 81, 89 y 91, la reducción de las cantidades previstas para los ítems Nº 4, 28, 29, 30, 77 y 79, y la creación de los ítems Nº 99, 100, 101, 102; en consecuencia, realizado el balance entre los aumentos y las quitas, la obra aumentaría su valor en un total de pesos diez millones noventa y nueve mil seiscientos veintidós con cuarenta y cuatro centavos ($10.099.622,44), representando ello una variación del siete con veintisiete por ciento (7,27%).
Que, como consecuencia de la readecuación de ítems tramitada, las dificultades sobrevinientes y derivados de la obra cloacal que se ejecuta en el mismo sector y los días de lluvia y exceso de humedad de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, cuyas planillas pluviométricas se agregan y que a tenor del conocimiento técnico de los órganos de inspección se considera ajustado un plazo de ampliación de obra en ciento veintiocho (128) días corridos.
Que, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de dicha ampliación de obra con la correspondiente ampliación de plazo de ciento veintiocho (128) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 26.12.2017, con fundamento de las previsiones del artículo 54 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la ampliación de la obra y plazo de ejecución de “PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO entre las calles Amenábar (N), Roberto Arlt (S), San José (E) y Lamadrid (O); CALLE SAN JOSÉ en el barrio R. Sáenz Peña entre las calles Gral. López (S) y Monseñor Zaspe (N); Y PASO BAJO NIVEL de la Av. Int. Irigoyen entre los barrios Chalet y Centenario”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/2016, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto vigente en la Jurisdicción: 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 –Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 18.84.51; 18.84.52; 18.84.53; 18.84.54; 18.84.55 –Fuentes de Financiamiento: 133 Fondo Nacional, por la suma de pesos diez millones noventa y nueve mil seiscientos veintidós con cuarenta y cuatro centavos ($10.099.622,44).
Art. 3°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de ciento veintiocho (128) días corridos, concluyendo dicho plazo el 26 de Diciembre de 2017.
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la presente obra.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00192/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01577932-5 (N)

Resumen

Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “REMODELACION PEATONAL SAN MARTIN ETAPA 2”, Licitación Pública Nº 09/2017, contratada con la Firma COEMYC S.A, por el término de veinticinco (25) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 09 de abril de 2019.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00192

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 04 ABR 2019

VISTO:

El expediente DE-0448-01577932-5 (N);

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma COEMYC S.A., contratista de la ejecución de la Obra “REMODELACION PEATONAL SAN MARTIN ETAPA 2”, Licitación Pública Nº 09/2017, solicita ampliación de plazo en virtud de las precipitaciones acaecidas en el mes de Enero de 2019 y por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos referida, en los términos que se transcriben e integran los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en los días improductivos de obra causados por los días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan Planillas de Registro pluviométrico mensual del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, correspondientes al mes de Enero del año 2019 y por las demoras causadas por imprevistos, sobre la calle 25 de mayo por la existencia de rieles del ferrocarril que debieron ser extraídos por encontrarse en coincidencia con el sector donde se debía realizar el albañal; en el encuentro de calle Mendoza con San Martín, por la pérdida de agua que llevo a demoler transversalmente la calle para encontrar la fuga, y por la colocación de RDC en la Plazoleta Blandengues, causas estas que impidieron y retrasaron el normal desarrollo de los trabajos previstos;

Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose constatado los días improductivos de obra, computado los días de acuerdo a lo establecido por los Arts. Nº 52 y Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar veinte cinco (25) días corridos, de los cuales quince (15) son por aplicación del “Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad” y diez (10) días por “Art. Nº 52. Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o caso fortuito”;

Que, habiendo tomado intervención la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la ampliación de plazo de obra;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “REMODELACION PEATONAL SAN MARTIN ETAPA 2”, Licitación Pública Nº 09/2017, contratada con la Firma COEMYC S.A, por el término de veinticinco (25) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 09 de abril de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00684/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE- 1049-1434335-4

Resumen

Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE- 1049-1434335-4 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “EJECUCIÓN DE BASES DE SUELO, ARENA, CEMENTO PARA PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDONES CUNETA EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($5.662.440).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. RICARDO ALCARAZ, SECRETARIO OBRAS PÚBLICAS
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2017– Nº 00684

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 30 AGO 2017
VISTO:
El Documento DE- 1049-1434335-4 (R.P.), y;
CONSIDERANDO:
Que, las actuaciones de referencia contienen la documentación necesaria para llamar a Licitación Pública con la finalidad de contratar la obra: “EJECUCIÓN DE BASES DE SUELO, ARENA, CEMENTO PARA PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDONES CUNETA EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD”.
Que, la misma comprende la ejecución de una sub-base de suelo-arena-cemento, de 15 cm de espesor (incluyendo el aporte de suelo seleccionado si fuera necesario) en varias calles de la ciudad, todo ello de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, el financiamiento de la obra en cuestión, se efectuará con una partida que se halla prevista en el Ejercicio 2017, Categoría Programática: 16.76.80, Fuente de Financiamiento 133 – Fondos Nacionales.
Que, siendo voluntad de este Departamento Ejecutivo contratar dicha obra con terceros, corresponde disponer el pertinente llamado a Licitación Pública.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Apruébase la documentación obrante en el Expediente DE- 1049-1434335-4 (R.P.), para contratar la ejecución de la Obra: “EJECUCIÓN DE BASES DE SUELO, ARENA, CEMENTO PARA PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDONES CUNETA EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD”; consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($5.662.440).
Art. 2º: Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2017, para el día 12 de Setiembre de 2017, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el PREDIO FERIAL, sito en calle Las Heras Nº 2883 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de los trabajos aludidos en el artículo anterior.
Art. 3º.- Establécese que el legajo conteniendo la documentación correspondiente a la presente licitación, podrá ser obtenido gratuitamente, en días y horarios hábiles administrativos, en la Dirección Despacho General de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el PREDIO FERIAL, sito en calle Las Heras 2883 de esta ciudad y en la página web de esta Municipalidad.
Art. 4º.- Autorízase a la Secretaría de Comunicación y Desarrollo Estratégico a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitirán al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5°.- Créase una Comisión Especial para que lleve a cabo el estudio y evaluación de las actuaciones correspondientes a la presente Licitación Pública, el que será presidido por el señor Director de la Dirección de Estudios y Proyectos, ARQ. RAÚL E. VANNAY, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y la integrarán además la C.P.N. LETICIA GIACOMELLI por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Gobierno, Abog. MIGUEL MOLINARI; en caso de ausencia de alguno de los integrantes de dicha comisión se designarán como reemplazo para cada caso en particular al ING. JOSÉ RODRIGUEZ; C.P.N. VANESA DE GIORGI y/o el Abog. PABLO MARSE.
Art. 6º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá aconsejar a este Departamento Ejecutivo la decisión que considere procedente adoptar en las actuaciones allí mencionadas, y expresará sus conclusiones en acta que labrará al efecto.
Art. 7°.- Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8º.- A los fines de su cumplimiento, dése intervención a la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 9º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.