• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00316/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0464-01587547-9 (NI)

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SCHNEIDER Y CIUDADELA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 09/2018, contratada con la firma WINKELMANN S.R.L., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto, implicando una reducción del monto del contrato por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO TRECE MIL CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.113.043,68).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2019 – Nº 00316
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 MAY 2019
VISTO:
El Expediente DE-0464-01587547-9 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Estudios y Proyectos elevó la propuesta de readecuación de ítems de la obra “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SCHNEIDER Y CIUDADELA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 09/18, contratada con la firma WINKELMANN S.R.L.
Que, en su informe la Dirección señala que del balance de obra, resulta adecuado proceder a readecuar los ítems conforme a las mediciones realizadas por la inspección de obra y lecturas métricas efectuadas.
Que, la Dirección interviniente solicita la disminución de los ítems N° 2.1, 2.3, 3.1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 15 del contrato, y la ampliación de los ítems N° 2.2 3.2, 7 y 12, todo lo cual implica una reducción del monto del contrato por la suma de pesos un millón ciento trece mil cuarenta y tres con sesenta y ocho centavos ($1.113.043,68), representando una variación del quince por ciento (15%) respecto del contrato de base.
Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo el informe respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse atento a su extensión) considerando ajustado a derecho el otorgamiento de la readecuación de la obra requerida por la contratista WINKELMANN S.R.L., por cuanto encuentra suficientemente justificadas documentalmente las razones por las que se requiere la readecuación de ítems, al tiempo que se respetan los límites legales y económicos- financieros pactados en el contrato de base.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos, gastos improductivos y adicionales derivados de la readecuación de ítems.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO SCHNEIDER Y CIUDADELA NORTE”, correspondiente a la Licitación Pública N° 09/2018, contratada con la firma WINKELMANN S.R.L., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto, implicando una reducción del monto del contrato por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO TRECE MIL CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.113.043,68).
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Estudios y Proyectos, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obra Pública y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00315/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social
• N° expediente: DE-0479-01592791-6 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Comodato suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Centro Gallego de Santa Fe, en fecha 26 de marzo de 2019.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Ma. Cecilia Battistutti, Secretaria de Desarrollo Social
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – AÑO 2019– Nº 00315
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 MAY 2019
VISTO:
El Documento DE-0479-01592791-6 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de referencia, la Secretaría de Desarrollo Social adjunta Convenio de Comodato suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Centro Gallego de Santa Fe, en fecha 26 de marzo de 2019.
Que, el citado Convenio tiene por objeto desarrollar y fortalecer lazos de colaboración mutua para fomentar el deporte, la cultura, las artes y los hábitos saludables en la población.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal es competente para dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º.- Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Comodato suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Centro Gallego de Santa Fe, en fecha 26 de marzo de 2019.-
Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno, de Hacienda y de Desarrollo Social.-
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00309/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente:

Resumen

Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Ordenanzas mencionadas en el Anexo I, que integra el presente.-
Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Resoluciones mencionadas en el Anexo II, que integra el presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 00309
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 MAY 2019

VISTO:
La Sesión Nº 3 del 1º Período Ordinario del Honorable Concejo Municipal, de fecha 29 de marzo de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 24 de abril de 2019 fueron comunicadas a este Departamento Ejecutivo Municipal, las Ordenanzas y Resoluciones mencionadas en los Anexos I y II adjuntos, sancionadas por el Honorable Concejo Municipal.
Que, no habiendo observaciones que formular, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para el dictado del acto administrativo de promulgación correspondiente, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 41 incs. 5) y 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe Nº 2.756.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Ordenanzas mencionadas en el Anexo I, que integra el presente.-
Art. 2º: Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Resoluciones mencionadas en el Anexo II, que integra el presente.-
Art. 3º: Refréndese por la Sra. Secretaria de Gobierno.-
Art. 4º: Remítanse los originales al Departamento Legislación para su archivo.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00918/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01447243-5

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “140 VIVIENDAS BARRIO JESUITAS”, Licitación Pública Nº 04/2016, contratada con la firma TECSA S.A., por el término de veintiún (21) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 18 de junio de 2018.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo D. Pascualón, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00918

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 DIC 2017

VISTO:
El expediente DE-0448-01447243-5 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma TECSA S.A. contratista de la ejecución de la obra “140 VIVIENDAS BARRIO JESUITAS”, Licitación Pública Nº 04/2016, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de agosto y septiembre del año 2017;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan la Planilla de Precipitaciones de la Subsecretaría de Recursos Hídricos – Instituto Nacional del Agua dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2017;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo al Art. Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar veintinueve (26) días corridos por lluvia y exceso de humedad;
Que, habiendo tomado intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “140 VIVIENDAS BARRIO JESUITAS”, Licitación Pública Nº 04/2016, contratada con la firma TECSA S.A., por el término de veintiún (21) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 18 de junio de 2018.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de las Dirección de Administración Financiera y Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, archivará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese al presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00857/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01442402-2

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima”, Licitación Pública Nº 02/2016 PROMEBA IV, contratada con la firma TECNOLOGIA APLICADA S.R.L, por el término de cincuenta y siete (57) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 18 de marzo de 2018.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Dr. Carlos Alberto Pereira, Secretario General
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00857

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 NOV 2017

VISTO:
El expediente DE-0448-01442402-2 (N), y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma TECNOLOGIA APLICADA S.R.L contratista de la ejecución de la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima”, Licitación Pública Nº 02/2016 PROMEBA IV, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2017;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan Planilla brindada por el Centro de Información Meteorológica del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2017;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo al Art. Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar cincuenta y siete (57) días corridos por lluvia y exceso de humedad;
Que, la Directora Ejecutiva de Santa Fe Hábitat – Agencia para el Desarrollo Social y Urbano, tramitó ante la Unidad de Coordinación Nacional de PRO.ME.BA. la ampliación de plazo de obra instada y habiéndose obtenido la “No Objeción”, la misma no efectúa observaciones y solicita el dictado del acto administrativo pertinente;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Construcción del Parque Mediateca en el Barrio Santa Rosa de Lima” y “Puesta en valor de la Plaza Arenales del Barrio Santa Rosa de Lima”, Licitación Pública Nº 02/2016 PROMEBA IV, contratada con la firma TECNOLOGIA APLICADA S.R.L, por el término de cincuenta y siete (57) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 18 de marzo de 2018.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese al presente decreto por el Señor Secretario General y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00852/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01450328-8

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – Reducir, Adicionar y Crear los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, cuya contratista es la firma FERRO S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo D. Pascualón, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00852

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 NOV 2017

VISTO:
El Expediente DE: 0448-01450328-8 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma adjudicataria FERRO S.R.L. contratista de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, en respuesta al requerimiento de cotización de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, remite presupuesto por tareas y accesorios sobre modificaciones proyectuales relacionadas con la obra mayor;
Que, por lo expuesto precedentemente se solicitó a la contratista la cotización de las tareas de modificaciones de proyecto y adicionales;
Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en virtud de las razones invocadas, considera pertinente la creación de nuevos ítems, incrementándose el monto contractual – conforme a las previsiones establecidas por los artículos 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;
Que, asimismo se considera pertinente una ampliación de plazo de treinta (30) días corridos en la ejecución de los trabajos;
Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de $ 79.325,20 (setenta y nueve mil trescientos veinticinco pesos con veinte centavos), lo que representa el 2,70% del monto de obra ($ 2.940.205,42);
Que, la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano considera jurídicamente viable la emisión del presente;
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resuelve competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – Reducir, Adicionar y Crear los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, cuya contratista es la firma FERRO S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.
Art. 2°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de treinta (30) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 16 de Diciembre de 2017.
Art. 3º.- Autorizase a la Secretaría de Hacienda a imputar en el presupuesto vigente Categoría Programática: 18.84.56 – Fuente de Financiamiento: 0110 – Tesoro Municipal, la suma de pesos: setenta y nueve mil trescientos veinticinco con veinte centavos ($ 79.325,20).
Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y a la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, previa notificación en legal forma a la contratista, a los fines de glosar las actuaciones en el legajo de obra respectivo.
Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00824/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01445143-9

Resumen

Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Jardín Municipal La Costerita”, Licitación Pública Nº 01/2017, contratada con la firma ORION INGENIERÍA S.R.L. representada por el Ing. Héctor Ricardo MANNARINO, por el término de nueve (09) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 07 de noviembre de 2017.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00824

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 OCT 2017

VISTO:
El expediente DE-0448-01445143-9 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma ORION INGENIERÍA S.R.L. representada por el Ing. Héctor Ricardo MANNARINO, contratista de la ejecución de la Obra “Jardín Municipal La Costerita”, Licitación Pública Nº 01/2017, presentó informe de lluvias por el mes de septiembre de 2017, a fin de justificar los días improductivos de obra y solicitar ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazo instada, en los términos que se transcriben e integran los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan Planillas de Registro pluviométrico del Centro de Informaciones Meteorológicas dependiente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, correspondientes al mes de septiembre del año 2017, que impidieron y/o retrasaron el avance de obra previsto;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo a lo establecido por el artículo 53 del Pliego General de Bases y Condiciones aplicable, referente a “Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad”, corresponde otorgar nueve (09) días corridos de ampliación de plazo;
Que, habiendo tomado intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Jardín Municipal La Costerita”, Licitación Pública Nº 01/2017, contratada con la firma ORION INGENIERÍA S.R.L. representada por el Ing. Héctor Ricardo MANNARINO, por el término de nueve (09) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 07 de noviembre de 2017.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, archivará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00699/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01403436-7

Resumen

Autorízase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – la modificación de ítems de la obra ““MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT Bº GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO, ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL ”, Licitación Pública Nº 08/2016, cuya contratista es la firma EFE CONSTRUCCIONES, Unipersonal de Carlos Fierro, según planilla que como Anexo I, II y III integran el presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – N° 00699

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 SEP 2017

VISTO:
El Expediente DE: 0448-01403436-7 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la actuación de referencia, la empresa EFE CONSTRUCCIONES, Unipersonal de Carlos Fierro, contratista de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT Bº GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO, ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL”, Licitación Pública Nº 08/2016, hace entrega del balance económico resultante del desarrollo del proyecto ejecutivo y cálculo de estructura para los edificios NIDO Coronel Dorrego y CONJUNTO HABITACIONAL Guadalupe Oeste;
Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura efectuó el control de las actuaciones y expuso las razones que abonarían la pretensión de readecuación de ítem de obra, de acuerdo a las previsiones contenidas en los Art. 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, aplicables a la misma, según planilla adjunta;
Que, en el mencionado documento, la contratista no requiere ampliación de plazo contractual por las tareas solicitadas;
Que, la situación planteada, se encuentra expresamente prevista en la Ley de Obras Públicas Nº 5188, la cual es norma aplicable por remisión del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de la obra de referencia, sin perjuicio de la propia normativa que este mismo contiene;
Que, habiéndose aprobado el balance económico referente a la realización de proyecto ejecutivo y cálculo de estructura, por las áreas competentes, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura no presenta objeciones a lo requerido;
Que, habiéndose dado lugar a la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma se expide enunciando que no existen observaciones jurídicas, y que las actuaciones se deberán elevar al Departamento Ejecutivo para que, en uso de las facultades que le son propias, adopte la decisión pertinente;
Que, así las cosas, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a fin de dictar el acto administrativo que autorice la presente ampliación de contrato;

Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – la modificación de ítems de la obra ““MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT Bº GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO, ESPACIO PÚBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL ”, Licitación Pública Nº 08/2016, cuya contratista es la firma EFE CONSTRUCCIONES, Unipersonal de Carlos Fierro, según planilla que como Anexo I, II y III integran el presente Decreto.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera, de la Agencia para el Desarrollo Social y Urbano – Santa Fe Hábitat y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que previa notificación en legal forma a la contratista, glosará estas actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuniquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00636/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0907-01431523-8

Resumen

Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Jardín Municipal Padre Atilio Rosso – Mejoramiento del Entorno”, Licitación Pública Nº 03/2017, contratada con la firma NORTE CONSTRUCCIONES de la Sra. Lidia Elisabet MASSIN, por el término catorce (14) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 01 de septiembre de 2017.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00636

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 17 AGO 2017

VISTO:
El expediente DE-0907-01431523-8 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma NORTE CONSTRUCCIONES de la Sra. Lidia Elisabet MASSIN, contratista de la ejecución de la Obra “Jardín Municipal Padre Atilio Rosso – Mejoramiento del Entorno”, Licitación Pública Nº 03/2017, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones y casos fortuitos acontecidos durante los meses de Agosto de 2017;
Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazo instada, en los términos que se transcriben e integran los considerandos expuestos;
Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad y caso fortuito o fuerza mayor, por el cual se adjunta la Planilla de Registro pluviométrico del Centro de Informaciones Meteorológicas dependiente de la Faculta de Ingeniería y Ciencias Hídricas – UNL correspondiente al mes de Agosto del año 2017;
Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo a los Art. Nº 52 y 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar catorce (14) días corridos, siete (7) días por aplicación del Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad y siete (7) días por Art. Nº 52. Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o casos fortuitos;
Que, habiendo tomado intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;
Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “Jardín Municipal Padre Atilio Rosso – Mejoramiento del Entorno”, Licitación Pública Nº 03/2017, contratada con la firma NORTE CONSTRUCCIONES de la Sra. Lidia Elisabet MASSIN, por el término catorce (14) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 01 de septiembre de 2017.-
Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, archivará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00205/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE – 0858-01371483-7

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N° 01/2017, para contratar la ejecución de la obra “JARDÍN MUNICIPAL LA COSTERITA”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00022/17 y cuya apertura se realizó el día 16 de febrero de 2017 a las 9:00hs., la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00205

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 07 ABR 2017
VISTO:
El documento DE – 0858-01371483-7 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el Decreto D.M.M. Nº 00022/17, mediante el cual se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública Nº 01/2017 para la contratación de la obra “JARDÍN MUNICIPAL LA COSTERITA”, la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra;
Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 51/100 ($ 4.896.396,51);
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial y en los diarios El Litoral y Uno, tal como dispone el acto de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;
Que, la apertura de los sobres se realizó el día 16 de febrero de 2017 a las 9:00hs. Y en dicha oportunidad se presentaron dos (2) ofertas perteneciente a las firmas a) ORION INGENIERIA S.R.L, cuyo monto de oferta asciende a pesos cinco millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y uno con 49/100 centavos ($5.587.641,49), un 14,12 % por sobre el Presupuesto Oficial; b) AUGE S.R.L, cuyo monto de oferte asciende a pesos seis millones cien mil con 07/100 centavos ($6.100.000,07), un 24,58% por sobre el Presupuesto Oficial.
Que, la Comisión Evaluadora, se reunió en fecha 28 de marzo de 2017, y luego de analizar la documentación presentada por los oferentes, aconseja aprobar la Licitación Pública Nº 01/2017 y adjudicar la ejecución de la obra a la empresa ORION INGENIERIA S.R.L, por la suma de pesos cinco millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y uno con 49/100 centavos ($5.587.641,49).
Que, atento a dicha conclusión, este Departamento Ejecutivo Municipal estima correspondiente el dictado del acto administrativo respectivo, disponiendo también las demás condiciones de rigor;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art.1º: Apruébase la Licitación Pública N° 01/2017, para contratar la ejecución de la obra “JARDÍN MUNICIPAL LA COSTERITA”, dispuesta por Decreto D.M.M. Nº 00022/17 y cuya apertura se realizó el día 16 de febrero de 2017 a las 9:00hs., la cual comprende la provisión de materiales, herramientas, equipamiento y mano de obra según especificaciones técnicas y planos que se adjuntan a los respectivos pliegos.-
Art. 2º: Adjudíquese a la firma ORION INGENIERIA S.R.L la ejecución de la obra referida en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el expediente del visto, por el monto de pesos cinco millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y uno con 49/100 centavos ($5.587.641,49).-
Art. 3º: El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción:1110119000; Categoría Programática:19.51.57 “JARDIN MUNICIPAL LA COSTERITA”; Fuente de Financiamiento: 110 (Fondos Municipales).-
Art. 4º: Dispónese que por Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la firma adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de adjudicación.-
Art. 5°: Autorízase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por la oferente.-
Art. 6°: Notifíquese en legal forma a la firma adjudicataria a los efectos de cumplimentar lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Planeamiento Urbano.-
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-