• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00950/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0834-01207145-2 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Sra. Marisa GAMARRA, D.N.I. Nº 18.602.543, en fecha 28 de diciembre de 2017, el que forma parte del presente decreto.-
Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Sra. María de los Ángeles PORUCZNIK, D.N.I. N° 26.860.051, en fecha 28 de diciembre de 2017, el que forma parte del presente decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2017 – Nº 00950

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 DIC 2017

VISTO:

El Documento DE-0834-01207145-2 (NI), y

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, se adjuntan Actas Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y las Señoras Marisa GAMARRA, D.N.I. Nº 18.602.543 y María de los Ángeles PORUCZNIK, D.N.I. N° 26.860.051, en fecha 28 de diciembre de 2017.

Que, la Municipalidad abonará a las nombradas una indemnización, única, total y definitiva, al solo efectos conciliatorio y sin que ello implique reconocer responsabilidad alguna con relación a los hechos causantes de los daños ocasionados en su vivienda a causa de la obra pública “Extensión de Red de Desagües Cloacales de las Vecinales Estrada, Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre”.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Sra. Marisa GAMARRA, D.N.I. Nº 18.602.543, en fecha 28 de diciembre de 2017, el que forma parte del presente decreto.-

Art. 2º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Sra. María de los Ángeles PORUCZNIK, D.N.I. N° 26.860.051, en fecha 28 de diciembre de 2017, el que forma parte del presente decreto.-

Art. 3º: Refréndese el presente Decreto por las señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00948/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01457434-7 (N)

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “140 VIVIENDAS BARRIO JESUITAS”, Licitación Pública Nº 04/2016, contratada con la firma TECSA S.A., por el término de once (11) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 29 de junio de 2018.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00948

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 DIC 2017

VISTO:

El expediente DE-0448-01457434-7 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Firma TECSA S.A. contratista de la ejecución de la obra “140 VIVIENDAS BARRIO JESUITAS”, Licitación Pública Nº 04/2016, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante el mes de octubre del año 2017;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan la Planilla de Precipitaciones de la Subsecretaría de Recursos Hídricos – Instituto Nacional del Agua dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda correspondiente al mes de octubre del año 2017;

Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo al Art. Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar once (11) días corridos por lluvia y exceso de humedad;

Que, habiendo tomado intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “140 VIVIENDAS BARRIO JESUITAS”, Licitación Pública Nº 04/2016, contratada con la firma TECSA S.A., por el término de once (11) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 29 de junio de 2018.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de las Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese al presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00945/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01452017-5 (NI)

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO entre las calles Amenabar (N), Roberto Arlt (S), San José (E) y Lamadrid (O); Calle San José en el Barrio R. Sáenz Peña entre las calles Gral. López (S) y Monseñor Zaspe (N); y Paso bajo nivel de la Av. Int. Irigoyen entre los Barrios Chalet y Centenario”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/16, de la cual resulta adjudicataria la firma: UT. MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en el Anexo I, el cual se adjunta e integra el presente Decreto.
Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de SETENTA Y SIETE (77) días corridos, concluyendo dicho plazo el 13 de Marzo de 2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2017– Nº 00945

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 DIC 2017

VISTO:

El Documento DE-1073-01452017-5 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la actuación referenciada, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, tramitó la propuesta de readecuación de ítems y ampliación de plazo de la obra “PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO entre las calles Amenabar (N), Roberto Arlt (S), San José (E) y Lamadrid (O); Calle San José en el Barrio R. Sáenz Peña entre las calles Gral. López (S) y Monseñor Zaspe (N); y Paso bajo nivel de la Av. Int. Irigoyen entre los Barrios Chalet y Centenario”, en el marco de la Licitación Pública N° 25/16, de la cual resultó adjudicataria la firma: UT. MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A, conforme a lo establecido por Decreto D.M.M. Nº 00003/2017.

Que, con la intervención de los órganos técnicos actuantes y luego de un minucioso relevamiento se concluyó en la necesidad de la creación de los ítems Nº 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 en el Rubro III – “Obras de Desagües Cloacales” por un valor total de pesos seiscientos cuarenta y siete mil novecientos treinta con cincuenta y cinco centavos ($ 647.930,55).

Que, por otro lado, la Dirección eleva la propuesta de ejecución de obras complementarias mediante la creación del Rubro VI “Obras en Espacios Verdes – Plaza América”, y la ampliación de ítems comprendidos en el Rubro V “Obras Eléctricas y de Alumbrado Público”, todo ello en base al proyecto de la Secretaría de Planeamiento Urbano del municipio.

Que, como consecuencias de dichas obras, ha de ampliarse el ítem Nº 18 y crearse los ítems Nº 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117, por el monto total de pesos cinco millones ciento cinco mil setecientos diecinueve con cuarenta y cinco centavos ($ 5.105.719,45).

Que, finalmente, se eleva la propuesta de ampliación relativa a los ítems Nº 22 y 25, y una disminución del ítem Nº 27 de la obra de marras, lo cual implica un aumento equivalente a pesos cuatrocientos ocho mil ochocientos cincuenta y uno con ochenta y seis centavos ($ 408.851,86).

Que, las modificaciones anteriormente detalladas, importan en su conjunto una ampliación en el monto contractual de pesos SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UNO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 6.162.501,86), equivalentes a un cuatro con cuarenta y cuatro por ciento (4,44%) del precio original de la obra.

Que, asimismo la Dirección considera procedente otorgar un total de diecisiete (17) días corridos por las precipitaciones y exceso de humedad evidenciados en obra durante los meses de julio, agosto y septiembre del corriente año, y un total de sesenta (60) días corridos en razón del mayor volumen de obra a ejecutarse con motivo de la readecuación en trámite.

Que, en su análisis, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de dicha ampliación de obra con la correspondiente ampliación de plazo de setenta y siete (77) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 13.03.2018.

Que, en las actuaciones se acompaña nota mediante la cual la contratista renuncia expresamente a cualquier tipo de reclamo derivadas de la presente readecuación de obra.

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO entre las calles Amenabar (N), Roberto Arlt (S), San José (E) y Lamadrid (O); Calle San José en el Barrio R. Sáenz Peña entre las calles Gral. López (S) y Monseñor Zaspe (N); y Paso bajo nivel de la Av. Int. Irigoyen entre los Barrios Chalet y Centenario”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/16, de la cual resulta adjudicataria la firma: UT. MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en el Anexo I, el cual se adjunta e integra el presente Decreto.

Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de SETENTA Y SIETE (77) días corridos, concluyendo dicho plazo el 13 de Marzo de 2018.

Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, que notificará en legal forma a la contratista y archivará las actuaciones en el legajo de obra correspondiente.

Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Publicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00937/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1050-01440117-8 (R.P.)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública N° 04/2017, para contratar la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO N° 5 – OBRA CIVIL “, dispuesta por Decreto D.M.M. 00716/17.
Adjudicase a la empresa ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., la ejecución de la obra detallada en el artículo 1º del presente, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1050-01440117-8 (RP), por el monto de su oferta final de pesos cuarenta y siete millones novecientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y seis con veintiocho centavos ($47.980.466,28).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE RECURSOS. HIDRICOS – AÑO 2017– Nº 00937

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 18 DIC 2017

VISTO:

El Documento DE-1050-01440117-8 (R.P.) y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, se tramitó la Licitación Pública N° 04/2017 para la contratación de la obra “AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO N° 5 – OBRA CIVIL”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00716/17, contando con un presupuesto oficial de pesos treinta y siete millones seiscientos cuarenta mil doscientos cincuenta y nueve con noventa y cuatro centavos ($37.640.259,94).

Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 02.10.2017.

Que, a la presente licitación concurrieron dos propuestas: (I) la primera de ellas, realizada por la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A. con una oferta de pesos cuarenta y nueve millones setecientos noventa y tres mil ochocientos treinta ($49.793.830) y (II) la segunda, formulada por AUTOMAT ARGENTINA S.A., con propuesta económica de pesos cincuenta y tres millones setecientos sesenta y dos mil ciento sesenta con setenta y siete centavos ($53.762.160,77).

Que, el Secretario de Recursos Hídricos solicitó a la Dirección General de Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe informe técnico-económico de las proponentes, el que fue oportunamente contestado.

Que, en el marco de lo prescripto por el artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Sr. Secretario de Recursos Hídricos convoco a la oferente ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A. a realizar una mejora de oferta, la que se llevó a cabo en fecha 30.10.2017.

Que, en dicha oportunidad la firma acompaño una oferta consistente en la ejecución de los trabajos previstos por una suma final de pesos cuarenta y siete millones novecientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y seis con veintiocho centavos ($ 47.980.466, 28).

Que, se giraron las actuaciones a la Comisión Especial Evaluadora, creada por el Art. 5° del mencionado decreto, la que ha emitido dictamen técnico.

Que, del estudio técnico, económico y jurídico, que se efectuó de las propuestas, surge que la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A. cumple con los requisitos sustanciales y de forma para ejecutar los trabajos requeridos.

Que, de la documentación presentada surge que dicha oferente cuenta con antecedentes suficientemente relevantes para demostrar la experticia en la clase de tareas que resultan necesarias para la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación.

Que, de los certificados, informes y balances presentados por ANGEL BOSCARINO S.A. ha quedado acreditado tanto su capacidad económica financiera, como su aptitud jurídica para ejecutar la obra.

Que, a su vez, cumplimenta con los equipamientos mínimos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para llevar adelante los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas incorporadas al legajo licitatorio.

Que, asimismo, la mejora de oferta presentada por ANGEL BOSCARINO S.A. resulta desde el punto de vista económico, la más conveniente de las propuestas.

Que, atento el dictamen de la Comisión Especial Evaluadora, y conforme a lo establecido por el Artículo 41 inciso 17 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 2.756, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno, necesario y conveniente dictar el acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 04/2017, para contratar la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO N° 5 – OBRA CIVIL “, dispuesta por Decreto D.M.M. 00716/17.

Art. 2°: Adjudicase a la empresa ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., la ejecución de la obra detallada en el artículo 1º del presente, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1050-01440117-8 (RP), por el monto de su oferta final de pesos cuarenta y siete millones novecientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y seis con veintiocho centavos ($47.980.466,28).

Art. 3°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2.017 en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 23.75.97. – Fuentes de Financiamiento: Fondos Nacionales, la suma de pesos cuarenta y siete millones novecientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y seis con veintiocho centavos ($47.980.466,28).

Art. 4°: Dispónese que por Asesoría Legal de Secretaría de Recursos Hídricos se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.

Art. 5°: Autorízase a la Dirección de Gestión de Bienes a devolver los documentos de garantía de presentación acompañados por todas las oferentes.

Art. 6°: Notifíquese en legal forma a las empresas intervinientes en la presente licitación.

Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Recursos Hídricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00908/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0421-01442938-5 (NI)

Resumen

Dispónese ampliar, con carácter de excepción, la Ayuda Económica No Remunerativa Mensual a favor de los practicantes beneficiarios del Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral- Ordenanza Nº 11452, detallados en el Anexo adjunto, que integra el presente, por los montos consignados en el mismo, con motivo de los servicios extraordinarios prestados durante el mes de agosto de 2017, en el ámbito de la Subsecretaría de Ambiente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2017 – Nº 00908

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 DIC 2017

VISTO:

El Documento DE-0421-01442938-5 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, la Subsecretaría de Ambiente solicita la ampliación de la Ayuda Económica No Remunerativa Mensual, a favor de los practicantes beneficiarios del Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral – Ordenanza Nº 11452/08 de las Direcciones Operativas de la Subsecretaría de Ambiente, detallados en la misma, durante el mes de agosto 2017, por la ejecución de tareas de poda y desmalezado en distintos puntos de la ciudad;

Que, la Secretaría de Hacienda informa que existe crédito para absorber la erogación;

Que, giradas las actuaciones a la Subsecretaría de la Función Pública, la misma aconseja la ampliación de la Ayuda Económica No Remunerativa Mensual, con carácter excepcional, a favor de los practicantes mencionados, en razón de los servicios extraordinarios que los mismos llevaron a cabo en el ámbito de la Subsecretaría de Ambiente, durante el mes de agosto de 2017 por el monto de pesos setecientos cincuenta ($750);

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinentes;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Dispónese ampliar, con carácter de excepción, la Ayuda Económica No Remunerativa Mensual a favor de los practicantes beneficiarios del Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral- Ordenanza Nº 11452, detallados en el Anexo adjunto, que integra el presente, por los montos consignados en el mismo, con motivo de los servicios extraordinarios prestados durante el mes de agosto de 2017, en el ámbito de la Subsecretaría de Ambiente.-

Art. 2º: Remítase a la Dirección de Personal a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente.-

Art. 3º: Refréndese el presente por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 02431/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0526-01276617-6 (NI)

Resumen

Dispónese la prórroga de las designaciones como beneficiarios del Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral – Ordenanza Nº 11452/08, de las personas detalladas en los Anexos adjuntos, que integran el presente, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2016 – Nº 02431

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 DIC 2016

VISTO:

El Documento DE-0526-01276617-6 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, la Subsecretaría de la Función Pública solicita la prórroga de las designaciones como beneficiarios del Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral- Ordenanza Nº 11452/08, de las personas detalladas en los Anexos adjuntos, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2017;

Que, la Secretaría de Hacienda informa que existe crédito para absorber la erogación;

Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente cuyo objeto disponga la prórroga de las designaciones solicitadas hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Dispónese la prórroga de las designaciones como beneficiarios del Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral – Ordenanza Nº 11452/08, de las personas detalladas en los Anexos adjuntos, que integran el presente, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive.

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00910/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 0428-01459941-9 (NI)

Resumen

Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado a la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, por Decreto D.M.M. N° 00002/17, ampliado por Decreto D.M.M. Nº 0651/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE HACIENDA – AÑO 2017 – Nº 00910
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 05 DIC 2017
VISTO:
El documento DE- 0428-01459941-9 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto D.M.M. Nº 00002/17, se autorizó la asignación de Fondos Fijos para las reparticiones municipales con el fin de atender a los Gastos Menores de Funcionamiento, como así también los topes de los mismos considerando la nueva Estructura Orgánico – Funcional.
Que, mediante el Decreto D.M.M. Nº 0651/17 se amplió el monto asignado oportunamente a la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Que, en las actuaciones de referencia se solicita una nueva ampliación del referido fondo.
Que, fundamenta su pedido en que a la fecha, el mismo resulta insuficiente para satisfacer las necesidades del ciclo.
Que, la Subsecretaría de Hacienda aconseja acceder a lo peticionado, disponiendo la ampliación del fondo fijo por un monto de pesos diez mil ($10.000) a los valores ya establecidos.
Que, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que así lo disponga.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º.- Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado a la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, por Decreto D.M.M. N° 00002/17, ampliado por Decreto D.M.M. Nº 0651/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.
Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00934/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01423623-6 (R.P.)

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N° 07/17, para contratar la ejecución de la obra “RECAMBIO DE ARTEFACTOS DE EMPOTRAR Y PROYECTORES DE TECNOLOGIA LED EN EL DISTRIBUIDOR OROÑO”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00531/17.
Adjudícase a la Firma POST INGENIERIA S.A., la ejecución de la obra “RECAMBIO DE ARTEFACTOS DE EMPOTRAR Y PROYECTORES DE TECNOLOGÍA LED EN EL DISTRIBUIDOR OROÑO”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01423623-6 (R.P.), dos millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos veinte ($ 2.234.720).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2017 – Nº 00934
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 18 DIC 2017

VISTO :
El Documento DE-1049-01423623-6 (R.P.), y:

CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia se tramitó la Licitación Pública N° 07/17 correspondiente a la obra “RECAMBIO DE ARTEFACTOS DE EMPOTRAR Y PROYECTORES DE TECNOLOGÍA LED EN EL DISTRIBUIDOR OROÑO”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00531/17, con un presupuesto oficial que ascendió a la suma de pesos un millón ochocientos ochenta mil cuatrocientos diez con setenta y seis centavos ($ 1.880.410,76).
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 04.08.17, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora creada por el Art. 5° del Decreto D.M.M. N° 00531/17, la que ha emitido el dictamen técnico obrante en autos.
Que, a la presente licitación concurrió 1 (UN) oferente: I) POST INGENIERÍA S.A., cuyo monto de oferta asciende a la suma de pesos dos millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos veinte ($ 2.234.720).
Que, de la documental acompañada por la empresa, así como también de la información proporcionada por el Registro de Licitadores de la Provincia, surge un razonable cumplimiento por parte de la firma POST INGENIERÍA S.A. a los extremos del Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como de los artículos 8, 9,10, 11 y 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que, desde el punto de vista técnico, la firma POST INGENIERÍA S.A., posee antecedentes y equipamiento suficiente para realizar los trabajos que se pretenden contratar.
Que, la firma POST INGENIERÍA S.A., se encuentra dentro de los parámetros económicos razonables.
Que, en consecuencia, la oferta más conveniente, acorde a los antecedentes técnicos y económicos corroborados, como así también al valor de su oferta corresponde a la firma POST INGENIERÍA S.A.

Que, en virtud de lo expuesto, la Comisión Especial Evaluadora aconseja en su dictamen adjudicar a la firma POST INGENIERÍA S.A., por el monto de su oferta de pesos dos millones doscientos treinta y cuatro mil setencientos veinte ($2.234.720), acorde a lo establecido en el artículo 13 del pliego aplicable, y en conforme a las demás prescripciones allí consignadas.
Que, atento a aquel informe, este Departamento Ejecutivo Municipal estima que corresponde el dictado del acto administrativo, disponiendo también las demás condiciones de rigor;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA
Art. 1°: Apruébase la Licitación Pública N° 07/17, para contratar la ejecución de la obra “RECAMBIO DE ARTEFACTOS DE EMPOTRAR Y PROYECTORES DE TECNOLOGIA LED EN EL DISTRIBUIDOR OROÑO”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00531/17.
Art. 2°: Adjudícase a la Firma POST INGENIERIA S.A., la ejecución de la obra “RECAMBIO DE ARTEFACTOS DE EMPOTRAR Y PROYECTORES DE TECNOLOGÍA LED EN EL DISTRIBUIDOR OROÑO”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01423623-6 (R.P.), dos millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos veinte ($ 2.234.720).
Art. 3°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto vigente en la Jurisdicción: 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 17.76.52 – Fuentes de Financiamiento: 110 – Tesoro Municipal, la suma de pesos dos millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos veinte ($ 2.234.720).
Art. 4°: Dispónese que por Asesoría Legal de Secretaría de Obras Públicas se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la Empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.

Art. 5°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver el documento de garantía de presentación acompañado por la oferente.
Art. 6°: Notifíquese en legal forma a la Empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en el Art.4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Obras Públicas.
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Sr Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00888/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-1064-01385668-7 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Complementaria N° 16 suscripta entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Instituto Nacional del Agua, en fecha 25 de septiembre de 2017, el que forma parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2017 – Nº 00888
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 NOV 2017

VISTO:
El Documento DE-1064-01385668-7 (NI), y
CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, se adjunta Acta Complementaria N° 16 suscripta en fecha 25 de septiembre de 2017, entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Instituto Nacional del Agua, del Convenio Marco celebrado entre las mismas en fecha 19.01.93
Que, por la misma, las partes acuerdan el plan de trabajo para la realización de estudios y/o evaluaciones por parte del I.N.A., que permitan elaborar y ejecutar el “Rediseño Hidráulico del Sistema de Reservorios y Estaciones de Bombeo correspondientes a las Cuentas Roca y Guadalupe Oeste de la Vertiente Este de la Ciudad de Santa Fe, de modo de materializar un aporte que disminuya el grado de riesgo y vulnerabilidad originados por excedentes hídricos pluviales en el ejido municipal intervenido.
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Acta Complementaria N° 16 suscripta entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Instituto Nacional del Agua, en fecha 25 de septiembre de 2017, el que forma parte del presente Decreto.-
Art. 2º: Refréndese por las señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00920/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE: 0448-01440912-2 (N)

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – ampliación y reducción de ítems de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT Bº GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO, ESPACIO PUBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL” correspondiente a La Licitación Pública Nº 08/2016, cuya contratista es la firma EFE CONSTRUCCIONES, unipersonal de Carlos Fierro, según planilla que como Anexo integra el presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – N° 00920
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 DIC 2017 24 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente DE: 0448-01440912-2 (N), y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de referencia, la empresa EFE CONSTRUCCIONES, unipersonal de Carlos Fierro, contratista de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT Bº GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO, ESPACIO PUBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL”, correspondiente a la Licitación Pública N° 08/2016, hace entrega del balance económico resultante del cambio de proyecto convenido con la Subsecretaría de Obras de Arquitectura sobre los frentes de obra A-02 Edificio NIDO, B-01 Paseo Sarmiento, B-02 Plaza Cipreses y B-04 Corredor Verde Avellaneda de la obra de referencia.
Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura expuso las razones que abonarían la pretensión de dicha ampliación y reducción de los ítems, de acuerdo a las previsiones contenidas en los Art. 41 y 44 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la obra, totalizando un monto de reducción de pesos: SETENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y TRES c/91/100 ($77.963,91), dicho importe representa un 0.15% del monto contractual; resultando el nuevo monto de obra en pesos CINCUENTA Y CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 76/100 ($55.444.662,76).
Que, oportunamente intervino la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento, enunciando que no existen observaciones jurídicas que formular;
Que, la situación planteada, se encuentra expresamente prevista en la Ley de Obras Públicas Nº5188, la cual es norma aplicable por remisión del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de la obra de referencia, sin perjuicio de la propia normativa que este mismo contiene;
Que la Secretaría de Hacienda tomó conocimiento de la situación expuesta.
Que, así las cosas, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a fin de dictar el acto administrativo que autorice la presente ampliación de contrato de la obra motivo de estos actuados;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – ampliación y reducción de ítems de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT Bº GUADALUPE OESTE Y CORONEL DORREGO, ESPACIO PUBLICO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL” correspondiente a La Licitación Pública Nº 08/2016, cuya contratista es la firma EFE CONSTRUCCIONES, unipersonal de Carlos Fierro, según planilla que como Anexo integra el presente Decreto.-
Art. 2º: Autorizase a Secretaría de Hacienda a realizar la modificación presupuestarias pertinentes reduciendo el monto total de la obra en pesos SETENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y TRES c/91/100 ($77.963,91).
Art. 3º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera, de la Agencia para el Desarrollo Social y Urbano Santa Fe Hábitat y de la Subsecretaria de Obras de Arquitectura, repartición esta última que previa notificación en legal forma a la contratista, archivará estas actuaciones en el legajo de obra respectivo.-
Art. 4º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M..