• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00164/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0453-01472652-5 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 06-SH-2018, que fuera convocada por Resolución Interna de la Dirección de Compras Nº 14/18 y cuya apertura se realizó el día 06 de febrero de 2018, a las 12 horas, para la adquisición de camisas, pantalones e indumentarias varias para Uniformes del Personal Municipal, según especificaciones técnicas y condiciones particulares.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2018- Nº 00164
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 ABR 2018

VISTO:
El Documento DE-0453-01472652-5 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 213/18 de la Secretaría de Hacienda, para la adquisición de camisas, pantalones e indumentarias varias para Uniformes del Personal Municipal, según especificaciones técnicas y condiciones particulares;

Que, por Resolución Interna de la Dirección de Compras Nº 14/18 se convocó a Licitación Pública para la adquisición de la indumentaria mencionada;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos un millón ochocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa ($1.834.490,00);
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 06 de febrero de 2018 a las 11:00 hs. y en dicho acto se presentaron cuatro (4) propuestas, correspondientes a: i) RUBEN OLDANI INDUMENTARIA, por la suma de pesos un millón ciento veintinueve mil veinticinco ($ 1.129.025,00), ii) FLAVIA GRACIELA IGLESIA, por la suma de pesos un millón novecientos veintiún mil quinientos quince ($ 1.921.515,00), iii) COOPERATIVA DE TRABAJO DEL CENTRO LTDA., por la suma de pesos dos millones cuatrocientos once mil seiscientos cuarenta ($ 2.411.640,00) y iv) TIENDA ULTRAMAR DE SPILER MARIANO, pesos dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta ($ 2.574.680,00);

Que, la Comisión Evaluadora y Control de Calidad se emitió el Informe Técnico en relación a las propuestas, las especificaciones técnicas y particulares requeridas por esta Administración;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 06 de abril de 2018, elaborando el dictamen pertinente, (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), considerando debe adjudicarse de la siguiente manera: los ítems nº 3, 4, 5 y 7 a FLAVIA GRACIELA IGLESIA; los ítems 1 y 2 a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL CENTRO LIMITADA; y el ítem nº 6 a TIENDA ULTRAMAR DE MARIANO SPILER,;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 06-SH-2018, que fuera convocada por Resolución Interna de la Dirección de Compras Nº 14/18 y cuya apertura se realizó el día 06 de febrero de 2018, a las 12 horas, para la adquisición de camisas, pantalones e indumentarias varias para Uniformes del Personal Municipal, según especificaciones técnicas y condiciones particulares.-

Art. 2º.- Adjudíquese a FLAVIA GRACIELA IGLESIA los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos ochocientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco ($ 836.565,00). La suma mencionada será abonada a los sesenta (60) días corridos del informe de recepción conforme de los bienes.-

Art. 3º.- Adjudíquese a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL CENTRO LTDA. los renglones detallados en el Anexo II, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos novecientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta ($ 964.260.00). La suma mencionada será abonada a los sesenta (60) días corridos del informe de recepción conforme de los bienes.-

Art. 4º.- Adjudíquese a la firma TIENDA ULTRAMAR DE MARIANO SPILER los renglones detallados en el Anexo III, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos cinco mil cuatrocientos noventa ($ 5.490,00). La suma mencionada será abonada a los sesenta (60) días corridos del informe de recepción conforme de los bienes .-

Art. 5º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110115000- Obligaciones a cargo del Tesoro, Unidad Ejecutora: 46- Secretaría de Hacienda, Dependencia: 115001 – Obligaciones a cargo del Tesoro, Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal.-

Art. 6º.- Refréndense el presente Decreto por las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno –

Art. 7º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00181/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01488371-4

Resumen

Autorizase la ampliación de la obra de “PAVIMENTACION DE BV. BELGRANO ENTRE LAS CALLES LUCIANO TORRENT Y PADILLA, Y LAS CALLES GUTIERREZ Y PADILLA, ENTRE BV. BELGRANO Y CALLE LAS HERAS” correspondiente a la Licitación Pública N° 11/2017, contratada con COCICIAL S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2018– Nº 00181

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 ABR 2018
VISTO:
El Expediente DE-1073-01488371-4 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación de obra y plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 11/17, “PAVIMENTACION DE BV. BELGRANO ENTRE LAS CALLES LUCIANO TORRENT Y PADILLA, Y LAS CALLES GUTIERREZ Y PADILLA, ENTRE BV. BELGRANO Y CALLE LAS HERAS”, contratada con la Empresa COCIVIAL S.A.
Que, en su informe técnico plantea necesario pavimentar el Boulevard Belgrano desde la calle Luciano Torrent hacia el sur para empalmar con el pavimento existente, sumado a un faltante en la ejecución del ítem nº 4 de suelo cemento en las dársenas ya previstas.
Que, en tal sentido luego de realizado un relevamiento completo de la obra surge la necesidad de ampliar los ítems Nº 1, 2, 4 y 7 a fin de que la misma se realice en forma integral.
Que, en consonancia con lo expuesto, la Dirección solicita la siguiente ampliación Item Nº 1: “Movimiento de suelo entre cordón cuneta existente, incluye ejecución de la sub-base granular estabilizada con cemento, de 15 cm de espesor” por 50 m2; Item Nº 2: “Apertura de caja, escarificado; tratado de la subrasante si fuera necesario; perfilado y compactación” por 91,20 m2; Item Nº 4: “Sub-base de suelo-arena-cemento, de 15 cm de espesor” por 828 m2 y finalmente el Item Nº 7: “Pavimento de hormigón, de 15 cm de espesor” por un total de 51,80m2.
Que, lo anteriormente expuesto implica un aumento de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CON 52/100 ($ 352.043,52), representando una variación del dos con setenta y uno por ciento (2,71%) respecto al contrato de obra oportunamente suscripto con la contratista, respetándose los índices y valores presentados en el análisis de precios de la Licitación Pública Nº 11/17.
Que, asimismo, tales tareas importan un mayor plazo de ejecución de la obra, que se estima en un total de veinte (20) días corridos.
Que, intervino el órgano Legal correspondiente, a cuyo informe cabe remitirse atento a su extensión, quien considera ajustado a derecho el otorgamiento de tales ampliaciones, por entender encuadradas las actuaciones en los artículos 42 y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto D.M.M. Nº 00472/17, llevándose el nuevo plazo de culminación de la obra al día 28.04.2018.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación de la obra en ciernes y el otorgamiento de un mayor plazo de ejecución, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorizase la ampliación de la obra de “PAVIMENTACION DE BV. BELGRANO ENTRE LAS CALLES LUCIANO TORRENT Y PADILLA, Y LAS CALLES GUTIERREZ Y PADILLA, ENTRE BV. BELGRANO Y CALLE LAS HERAS” correspondiente a la Licitación Pública N° 11/2017, contratada con COCICIAL S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de VEINTE (20) días corridos, concluyendo dicho plazo el 28 de Abril de 2018.
Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00179/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-0466-1477365-9

Resumen

Autorízase la readecuación de la obra “INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN RUTA PROVINCIAL Nº 1 (ESCUELA ROCA)”, correspondiente a la Concurso Público N° 03/2017, contratada con la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. RICARDO ALCARAZ, SECRETARIO OBRAS PÚBLICAS
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00179

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 ABR 2018
VISTO:
El Expediente DE-0466-1477365-9 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica elevó la propuesta de readecuación de obra, correspondiente al Concurso Público N° 03/17, “INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN RUTA PROVINCIAL Nº 1 (ESCUELA ROCA)”, contratada con la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L.
Que, en su informe la Dirección señala que se genera un inconveniente en la ejecución del cruce de calle debido a que, a 70 cm. de la calzada aproximadamente, se encuentra situado un cable de alta tensión.
Que, mediante nota de pedido Nº 2, plantea la imposibilidad de concretar el cruce previsto por PBC, y solicita la autorización para efectuar la alimentación aérea del cable de alta tensión.
Que, de acuerdo a lo anteriormente expresado, el Señor Secretario de Obras Públicas informa que en el mes de febrero del corriente año se llevó a cabo la apertura de sobre de la licitación de los trabajos complementarios sobre la obra de semaforización de la ruta provincial nº 1, incluyéndose en la misma las colectoras, conexionado y sincronización del sistema de semáforos.
Que, asimismo y atento a la proximidad del inicio lectivo, y a los efectos de proporcionar seguridad a los peatones escolares en el sector, concluye que resulta apropiado realizar las modificaciones solicitadas por la empresa contratista, esto es, el reemplazo del cruce por una alimentación mediante tendido aéreo.
Que, en consecuencia, la Dirección adjunta cómputo y presupuesto de las modificaciones a introducir, solicitando la disminución de los ítems Nº 9: “Provisión y colocación de cable subterráneo de 3 x 1,5 mm2”; Nº 10: “Provisión y colocación de cable subterráneo de 2 x 2,5 mm2”, Nº 11: “Provisión y colocación de cable subterráneo de 4 x 1,5 mm2”, Nº 12: “Provisión y colocación de cable dos pares para red tipo RS 485 similar Belden 9843”, Nº 13: “Provisión y colocación de cámaras de inspección de hormigón de 40 x 40 cm con tapa”, Nº 17: “Realización de zanjeo a 0,70 m de profundidad” y Nº 18: “Realización de tuneleo transversal a 0,70 m de profundidad”; todo ello por un valor de pesos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos con noventa centavos ($77.492,90).
Que, de la misma forma se prevé la incorporación contractual del ítem Nº 19: “Realización de tendido de conductor para cruce aéreo de calzada”, por un monto equivalente a pesos veinticinco mil setecientos cuarenta y cuatro con cincuenta centavos ($ 25.744,50).
Que, de tales cuestiones resulta una compensación entre los ítems, surgiendo una disminución por un valor de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50/100 ($ 51.748,40), equivalente al ocho con cuatro por ciento (8,04%) del monto de obra contratado.
Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo el informe considerando ajustado a derecho el otorgamiento de dichas modificaciones.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente readecuación.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorízase la readecuación de la obra “INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN RUTA PROVINCIAL Nº 1 (ESCUELA ROCA)”, correspondiente a la Concurso Público N° 03/2017, contratada con la empresa ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2° Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Alumbrado Público y Electromecánica, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00177/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE 0448-01490787-7

Resumen

Declárese de INTERÉS MUNICIPAL el “XVI Congreso Argentino de Archivística – Discurso y Modelo Conceptual de los Archivos. Los niveles Ejecutivos”, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de agosto del corriente año, en nuestra ciudad.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00177

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 ABR 2018
VISTO:
El Documento DE 0448-01490787-7 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de referencia, la Federación de Archiveros de Argentina (F.AR.A) solicita se declare de Interés Municipal el “XVI Congreso Argentino de Archivística – Discurso y Modelo Conceptual de los Archivos. Los niveles Ejecutivos”, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de agosto del corriente año, en nuestra ciudad.
Que, el Congreso ha logrado constituirse a través del tiempo en el principal encuentro de la comunidad ligada al quehacer archivístico en el país, definiéndose como un espacio único para presentar y debatir experiencias e investigaciones, consolidando el compromiso académico, profesional, gubernamental e institucional.
Que, año tras año en las diferentes ediciones, se ha expuesto la necesidad de visualizar al servicio de archivo como un nuevo paradigma cuyo desafío ha sido el pasar de la invisibilidad a la estrategia, promoviendo una identidad institucional y trabajando en el diseño de un proyecto para consolidar políticas de acción cultural.
Que, resulta de suma importancia para estudiantes y profesionales, ya que contará con la presencia de profesionales de la materia y profesiones afines de todo el país y del exterior.
Que, dada su relevancia académica, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno adherir al encuentro, y dictar el acto administrativo que así lo declare.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art.1º: Declárese de INTERÉS MUNICIPAL el “XVI Congreso Argentino de Archivística – Discurso y Modelo Conceptual de los Archivos. Los niveles Ejecutivos”, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de agosto del corriente año, en nuestra ciudad.-
Art. 2º: Refréndese por la Señora Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00170/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01476831-1

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS Y SUBBASES DE PAVIMENTO, DEFENSAS Y CORDONES, SELLADO DE FISURAS Y REACONDICIONAMIENTO DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EN LAS AVENIDAS 27 DE FEBRERO Y L.N. ALEM”, correspondiente a la Licitación Pública N° 02/18, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa EFE CONSTRUCCIONES DE CARLOS A. FIERRO, en fecha 05 de Abril de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018– Nº 00170

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 ABR 2018
VISTO:
El Documento DE-1049-01476831-1 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el Contrato suscripto en fecha 05 de Abril de 2018 entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa EFE CONSTRUCCIONES DE CARLOS A. FIERRO, con el objeto de ejecutar la obra: “RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS Y SUBBASES DE PAVIMENTO, DEFENSAS Y CORDONES, SELLADO DE FISURAS Y REACONDICIONAMIENTO DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EN LAS AVENIDAS 27 DE FEBRERO Y L.N. ALEM” correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/18, cuya adjudicación fuera autorizada por Decreto Nº 00156/18.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicha acta, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS Y SUBBASES DE PAVIMENTO, DEFENSAS Y CORDONES, SELLADO DE FISURAS Y REACONDICIONAMIENTO DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN EN LAS AVENIDAS 27 DE FEBRERO Y L.N. ALEM”, correspondiente a la Licitación Pública N° 02/18, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa EFE CONSTRUCCIONES DE CARLOS A. FIERRO, en fecha 05 de Abril de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Sras. Secretaria de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00990/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01463565-0 (RP)

Resumen

Autorizase la ampliación de la obra de “ENSANCHE, BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN CAMINO DE ACCESO A ZONA DE LOCALES BAILABLES” correspondiente a la Licitación Pública N° 04/2017, contratada con MONTAÑO CONSTRUCCIONES de DIEGO H. MONTAÑO, en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integral al presente Decreto, aprobándose todo lo actuado en el expediente DE-1073-01463565-0.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2017– Nº 00990
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 DIC 2017
VISTO:
El Expediente DE-1073-01463565-0 (RP); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación de obra, correspondiente a la Licitación Pública N° 04/17, “ENSANCHE, BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN CAMINO DE ACCESO A ZONA DE LOCALES BAILABLES”, contratada con la Empresa MONTAÑO CONSTRUCCIONES de DIEGO H. MONTAÑO, en los términos del Decreto D.M.M. Nº 00417/17.
Que, en tal sentido, la Dirección informa que surgió la necesidad de contemplar la realización de mayores tareas en aras de mejorar el escurrimiento del agua en la zona sujeta a la intervención, sumado a la materialización de mejoras en la terminación de la obra.
Que, a tales efectos resultaba necesario en forma previa practicar los cálculos y ensayos de rigor, sumado a la definición del proyecto ejecutivo respectivo; por lo que en fecha 4.09.2017 se suscribió un Acta de Neutralización de plazos de obra, por la que se supeditó el reinicio de la obra a la elaboración del proyecto ejecutivo, ensayos y cálculos que permitiesen llevar a cabo las mejoras requeridas, restando para la finalización del plazo acordado contractualmente de cuarenta y tres (43) días corridos.
Que, en fecha 28/12/2017 la contratista ha cumplimentado con los estudios técnicos requeridos, reanudándose en consecuencia el plazo de obra.
Que, en esta instancia, la Dirección estima necesario ampliar los ítems Nº 1 “Fresado de capa de rodamiento existente”; 2 “Aserrado, rotura y remoción de pavimento existente”, 3 “Sub base granular cementada para bacheo y ensanche, en 15 cm. de espesor incluyendo saneamiento, suelo-cal en 20 cm de espesor, compactación y traslado de materiales sobrantes”, 4 “Base de concreto asfáltico en caliente para bacheo y ensanche, de 4 cm de espesor” y 8 “Zanjeo”.

Que, para lograr tal cometido, los órganos técnicos actuantes manifiestan la necesidad de aumentar los ítems señalados, por el monto total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL SIESCIENTOS QUINCE CON 01/100 ($ 1.512.615,01), representando una variación del dieciséis con cuarenta y un por ciento (16,41%) respecto al contrato de obra oportunamente suscripto con la contratista, respetándose los índices y valores presentados en el análisis de precios de la Licitación Pública Nº 04/17.
Que, intervino el órgano Legal correspondiente, a cuyo informe cabe remitirse atento a su extensión, quien considera ajustado a derecho el otorgamiento de tales ampliaciones, por entender encuadradas las actuaciones en el artículo 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto D.M.M. Nº 00472/17.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación de la obra en ciernes, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorizase la ampliación de la obra de “ENSANCHE, BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN CAMINO DE ACCESO A ZONA DE LOCALES BAILABLES” correspondiente a la Licitación Pública N° 04/2017, contratada con MONTAÑO CONSTRUCCIONES de DIEGO H. MONTAÑO, en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integral al presente Decreto, aprobándose todo lo actuado en el expediente DE-1073-01463565-0.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la presente obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00169/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01425024-5

Resumen

Apruébese y ratifíquese los efectos de la Resolución Interna Nº 008/18 de la Secretaria de Obras Públicas, a la fecha 25 de Febrero de 2018, correspondiente a la obra: “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO EN CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO, RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/16, contratada con la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. – AÑO 2018– Nº 00169

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 ABR 2018
VISTO:
El Documento DE-1073-01425024-5 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución de la obra “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO EN CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO, RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/16, contratada con la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A., para la ampliación de noventa (90) días corridos.
Que, de los antecedentes obrantes la Secretaria de Obras Públicas aprobó a través de la Resolución Interna Nº 008/18 de fecha 25 de Febrero de 2018; una ampliación de plazo de noventa (90) días corridos concluyendo dicho plazo el 26 de Mayo de 2018.
Que, este Departamento Ejecutivo estima oportuno aprobar lo resuelto por el Señor Secretario de Obras Públicas, correspondiendo el dictado del acto administrativo pertinente que ratifique lo expuesto retrotrayendo los efectos consignados.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Apruébese y ratifíquese los efectos de la Resolución Interna Nº 008/18 de la Secretaria de Obras Públicas, a la fecha 25 de Febrero de 2018, correspondiente a la obra: “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO EN CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO, RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/16, contratada con la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Sras. Secretaria de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00167/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01489010-7 (R.P.)

Resumen

Prorrógase para el día 26 de abril de 2018, o primer día hábil inmediato posterior si aquel no lo fuere, a la hora 10, el llamado a Licitación Pública N° 05/2018, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de la Obra “REPOSICIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD”, consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos dos millones novecientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y cinco con 20/100 ($2.999.285,20).-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo J. Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00167

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 10 ABR 2018

VISTO:

El Documento DE-1049-01489010-7 (R.P.), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, se aprobó la documentación pertinente para contratar la ejecución de la obra “REPOSICIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD”;

Que, por Decreto D.M.M. Nº 00153/2018 se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública correspondiente para el día 13 de Abril de 2018, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la hora 10:00, contando con un presupuesto oficial de dos millones novecientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y cinco con 20/100 ($2.999.285,20);

Que, desde la Secretaría de Obras Públicas se informó que, producto de un error involuntario, se efectuaron publicaciones inexactas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, así como también en medios periodísticos locales;

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde emitir una nueva declaración, tendente a subsanar dicha cuestión, modificando fecha límite de presentación de propuestas. Máxime si se consideran los principios basilares de todo procedimiento de selección, especialmente los de igualdad, concurrencia y publicidad;

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo correspondiente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Prorrógase para el día 26 de abril de 2018, o primer día hábil inmediato posterior si aquel no lo fuere, a la hora 10, el llamado a Licitación Pública N° 05/2018, en el Despacho del Señor Secretario de Obras Públicas, ubicado en el Tercer Piso del Palacio Municipal, sito en calle Salta Nº 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de merito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la ejecución de la Obra “REPOSICIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE ILUMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD”, consistente en el Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos dos millones novecientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y cinco con 20/100 ($2.999.285,20).-

Art. 2º: Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente.-

Art. 3°: Instrúyase a la Secretaría de Obras Públicas para la continuación y seguimiento del procedimiento correspondiente.-

Art. 4º: Refréndese el presente Decreto las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda, y el Señor Secretario de Obras Públicas.-

Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00166/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0461-01482185-4 (NI)

Resumen

Prorróguense para el día 17 de abril de 2018, o primer día hábil inmediato posterior si aquel no lo fuere, a la hora 9:00, los llamados a Licitación Pública N° 20-SOP-18, 21-SOP-18 y 22-SOP-18, tendentes a la Adquisición de Geoceldas y Material Geotextil, Adquisición de 270 m3 de Hormigón y Servicio de Alquiler de ciertos equipos, respectivamente, según normativa vigente y especificaciones técnicas, a realizarse en la Dirección de Compras, sita en el 1º piso del Palacio Municipal, ubicado en calle Salta N° 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la adquisición de los bienes requeridos mediante las presentes actuaciones.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Ing. Ricardo J. Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00166

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 ABR 2018

VISTO:

Los Documentos DE-0461-01482185-4 (NI), DE-0464-01482317-3 (NI), y DE-0461-01483036-8 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decretos D.M.M. N° 00150/18, 00151/18 y 00152/18 se llamaron las Licitaciones Públicas N° 20-SOP-18, 21-SOP-18 y 22-SOP-18, fijándose el día 12 de abril a las 9:00 hs como fecha límite de presentación de prouestas y horario de apertura, a los fines de la Adquisición de Geoceldas y Material Geotextil, Adquisición de 270 m3 de Hormigón y Servicio de Alquiler de ciertos equipos, según normativa vigente y especificaciones técnicas;

Que, oportunamente se informó desde la Secretaría de Hacienda que las publicaciones de los procedimientos de referencia se efectúan en el Boletín Oficial de la Provincia durante los días 10,11 y 12 abril, inclusive;

Que, cabe señalar que el Decreto D.M.M. Nº 00239/09 establece -en su artículo 1- que “[l]a fecha de apertura se debe fijar a partir los dos (2) días hábiles siguientes a la última publicación”;

Que, asimismo, los artículos 32º -para el expediente DE-0461-01482185-4 (NI)- y 33º -para las actuaciones DE-0464-01482317-3 (NI) y DE-0461-01483036-8 (NI)- de los Pliegos aplicables a los procedimientos señalados, expresamente consignan que las disposiciones del Decreto D.M.M. Nº 00472/17 resultan de aplicación subsidiaria en autos;

Que, en tal sentido, el artículo 19º in fine del Decreto D.M.M. Nº 00472/17 dispone que “[l]a Administración se reserva el derecho de postergar, según resulte necesario, la fecha de recepción y/o apertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, la pondrá en conocimiento a través del sitio oficial WEB de la Municipalidad”;

Que, a tenor de lo indicado, resulta necesario postergar las fechas de recepción y apertura de propuestas dispuestas por D.M.M. Nº 00150/18, 00151/18 y 00152/18, para el día 17 de abril del año en curso, o primer día hábil inmediato posterior si aquel no lo fuere, a la hora 9:00;

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°: Prorróguense para el día 17 de abril de 2018, o primer día hábil inmediato posterior si aquel no lo fuere, a la hora 9:00, los llamados a Licitación Pública N° 20-SOP-18, 21-SOP-18 y 22-SOP-18, tendentes a la Adquisición de Geoceldas y Material Geotextil, Adquisición de 270 m3 de Hormigón y Servicio de Alquiler de ciertos equipos, respectivamente, según normativa vigente y especificaciones técnicas, a realizarse en la Dirección de Compras, sita en el 1º piso del Palacio Municipal, ubicado en calle Salta N° 2951 de esta ciudad, o en el lugar que -por razones de mérito u oportunidad- sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal, para contratar la adquisición de los bienes requeridos mediante las presentes actuaciones.-

Art. 2°: Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, los que una vez efectuados se remitan al área licitante para ser agregados a los expedientes correspondientes.-

Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Obras Públicas y las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00761/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0428-01438671-8 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Corporación Andina de Fomento y esta Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 18 de agosto de 2017, el que forma parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE GOBIERNO – AÑO 2017 – Nº 00761

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 29 SEP 2017

VISTO:

El Documento DE-0428-01438671-8 (NI), y

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia, se adjunta Acuerdo Marco de Cooperación entre la Corporación Andina de Fomento y esta Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 18 de agosto de 2017.

Que, en virtud del mismo, las partes acuerdan desarrollas esfuerzos conjuntos a fin de realizar una evaluación del impacto y los efectos del sistema de videovigilancia en la ciudad de Santa Fe.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente para dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Corporación Andina de Fomento y esta Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 18 de agosto de 2017, el que forma parte del presente Decreto.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por la señora Secretarios de Gobierno.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-