• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 0066/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0429-01493482-2 (NI)

Resumen

Dispónese la adscripción del agente Mariano Gabriel SELLOS (Código Nº 12.531), Permanente, con funciones de Auxiliar Administrativo, Categoría 11/12, Agrupamiento I-Administrativo, dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación, al Honorable Concejo Municipal, a partir del 01 de abril de 2018 y hasta la finalización del mandato de la Sra. Concejala Luciana CERESOLA.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.P.B. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 0066
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 10 ABR 2018
VISTO:
El Documento DE-0429-01493482-2 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, el Honorable Concejo Municipal solicita la adscripción del agente Mariano Gabriel SELLOS (Código Nº 12.531) a esa jurisdicción;
Que, la Dirección de Personal informa que el agente SELLOS revista en esta Administración en calidad de Permanente, con funciones de Auxiliar Administrativo, Categoría 11/12, Agrupamiento I-Administrativo, dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación;
Que, la Subsecretaría de la Función Pública aconseja disponer la adscripción del citado, al Honorable Concejo Municipal, a partir del 01 de abril de 2018 y hasta la finalización del mandato de la Sra. Concejala Luciana CERESOLA;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Dispónese la adscripción del agente Mariano Gabriel SELLOS (Código Nº 12.531), Permanente, con funciones de Auxiliar Administrativo, Categoría 11/12, Agrupamiento I-Administrativo, dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación, al Honorable Concejo Municipal, a partir del 01 de abril de 2018 y hasta la finalización del mandato de la Sra. Concejala Luciana CERESOLA.-
Art. 2º: Refréndese por la señora Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00209/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Educación
• N° expediente: 0858-01489576-7

Resumen

Apruébese el Calendario Académico para el Período Lectivo 2018 correspondiente al Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, el cual se acompaña como Anexo I y forma parte integrante del presente, aplicable para todas las Escuelas que lo integran.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Prof. Érica A. Figueroa, Secretaria de Educación
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE EDUCACION – AÑO 2018 – Nº 00209

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 20 ABR 2018

VISTO:
El Documento 0858-01489576-7 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Secretaria de Educación eleva el Proyecto de Calendario Académico 2018, por el cual se contemplan las actividades académicas y administrativas del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”;
Que, el este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1°: Apruébese el Calendario Académico para el Período Lectivo 2018 correspondiente al Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, el cual se acompaña como Anexo I y forma parte integrante del presente, aplicable para todas las Escuelas que lo integran.-
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretaria de Educación y de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00211/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social
• N° expediente: DE-1119-01488855-6

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio Marco de Prácticas Profesionales suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Instituto Universitario del Gran Rosario, en fecha 03 de abril de 2018, la cual forma parte del presente decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Ma. Cecilia Battistutti, Secretaria de Desarrollo Social
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – AÑO 2018 – Nº 00211

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 20 ABR 2018
VISTO:
El Documento DE-1119-01488855-6 (NI), y
CONSIDERANDO:
Que, en la actuación de referencia, se adjunta Convenio Marco de Prácticas Profesionales suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Instituto Universitario del Gran Rosario, en fecha 03 de abril de 2018.
Que, por el mismo las partes acuerdan implementar las prácticas profesionales en ámbitos de la Municipalidad para los estudiantes de la carrera de licenciatura en kinesiología y fisiatría del instituto.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio Marco de Prácticas Profesionales suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Instituto Universitario del Gran Rosario, en fecha 03 de abril de 2018, la cual forma parte del presente decreto.-
Art. 2º: Refréndese por la Señoras Secretarias de Desarrollo Social y de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00185/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social
• N° expediente: DE-0417-01471873-8 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Asistencia Técnica, suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Universidad Nacional del Litoral, en fecha 15 de enero de 2018, el cual se adjunta y forma parte integrante del presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Ma. Cecilia Battistutti, Secretaria de Desarrollo Social
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – AÑO 2018 – Nº 00185
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 ABR 2018

VISTO:

El Documento DE-0417-01471873-8 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, se adjunta el Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Universidad Nacional del Litoral, suscripto en fecha 15 de enero de 2018.
Que, el mismo tiene por objeto brindar colaboración y asistencia técnica para la atención de stands, mediante capacitaciones en uso de redes sociales, cuentas de correo electrónico, entre otras propuestas dirigidas por la Municipalidad, en ocasión de la implementación en la ciudad de Santa Fe del Programa “+ Simple” de Inclusión Digital para adultos mayores a realizarse del 29 de enero al 28 de febrero del año 2018.
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º.- Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Asistencia Técnica, suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Universidad Nacional del Litoral, en fecha 15 de enero de 2018, el cual se adjunta y forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2º.- Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno, de Hacienda y de Desarrollo Social.

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. Y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00115/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01464213-6 (RP)

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato de la Obra: “URBANIZACIÓN JESUITAS”, correspondiente a la Licitación Pública N° 15/17, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa TECSA S.A, en fecha 07 de Marzo de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018– Nº 00115
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 MAR 2018
VISTO:
El Documento DE-1049-01464213-6 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el Contrato suscripto en fecha 07 de Marzo de 2018 entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa TECSA S.A, con el objeto de ejecutar la obra: “URBANIZACIÓN JESUITAS” correspondiente a la Licitación Pública Nº 15/17, cuya adjudicación fuera autorizada por Decreto Nº 00071/18.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicha acta, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato de la Obra: “URBANIZACIÓN JESUITAS”, correspondiente a la Licitación Pública N° 15/17, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa TECSA S.A, en fecha 07 de Marzo de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00116/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01470427-4 (RP)

Resumen

Apruébase la Licitación Pública N°01/18, para contratar la ejecución de la obra “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE – ETAPA 3”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00019/18.
Adjudícase a la empresa WINKELMANN S.R.L., la ejecución de la obra “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE – ETAPA 3”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01470427-4 (RP), por el monto de su oferta final de pesos nueve millones quinientos setenta y nueve mil ciento setenta con 22/100 ($9.579.170,22).

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018– Nº 00116
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 MAR 2018

VISTO :
El Documento DE-1049-01470427-4 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia tramitó la Licitación Pública N° 01/18 correspondiente a la obra “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE – ETAPA 3”, cuya convocatoria fuera dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00019/18, con un presupuesto oficial que ascendió a la suma de nueve millones veintiún mil quinientos ($ 9.021.500).
Que, cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 01.02.18, y se giraron las actuaciones a la Comisión Especial evaluadora, creada por el Art. 5° del Decreto D.M.M. N° 00019/18, la que ha emitido el dictamen técnico a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión.
Que, a la presente licitación concurrió un único oferente: la empresa WINKELMANN S.R.L., con una oferta de pesos nueve millones quinientos setenta y nueve mil ciento setenta con 22/100 ($9.579.170,22), la que se halla el 6,18% por encima del Presupuesto Oficial mencionado.
Que, de la documental acompañada por la empresa, así como también de la información proporcionada por el Registro de Licitadores de la Provincia, surge un razonable cumplimiento por parte de la empresa WINKELMANN S.R.L. a los extremos del Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como de los artículos 8, 9, 10, 11 y 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que, desde el punto de vista técnico, la empresa WINKELMANN S.R.L. posee antecedentes y equipamiento suficiente para realizar los trabajos que se pretenden contratar.
Que, la oferta presentada por la empresa WINKELMANN S.R.L. se encuentra dentro de los parámetros económicos razonables.
Que, en consecuencia, la oferta de WINKELMANN S.R.L. resulta conveniente, acorde a los antecedentes técnicos y económicos corroborados, como así también al valor de su oferta.

Que, en virtud de lo expuesto, la Comisión Especial Evaluadora aconseja en su dictamen adjudicar a la empresa WINKELMANN S.R.L. por el monto de su oferta de pesos nueve millones quinientos setenta y nueve mil ciento setenta con 22/100 ($9.579.170,22).
Que, atento a aquel informe, este Departamento Ejecutivo Municipal estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art. 1°: Apruébase la Licitación Pública N°01/18, para contratar la ejecución de la obra “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE – ETAPA 3”, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00019/18.
Art. 2°: Adjudícase a la empresa WINKELMANN S.R.L., la ejecución de la obra “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE – ETAPA 3”, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación obrante en el Expediente DE-1049-01470427-4 (RP), por el monto de su oferta final de pesos nueve millones quinientos setenta y nueve mil ciento setenta con 22/100 ($9.579.170,22).
Art. 3°: Autorízase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto vigente en la Jurisdicción: 1110128000 – Secretaría de Obras Públicas – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 –Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 27.84.56–Fuentes de Financiamiento: 150 Crédito Interno, 131- Fondos Municipales, la suma de pesos nueve millones quinientos setenta y nueve mil ciento setenta con 22/100 ($9.579.170,22).

Art. 4°: Dispónese que por la Secretaría de Obras Públicas se confeccione el proyecto de contrato respectivo a suscribir con la Empresa adjudicataria, la que previamente deberá constituir la garantía de cumplimiento de ejecución de contrato.
Art. 5°: Autorízase a Dirección de Gestión de Bienes a devolver el documento de garantía de presentación acompañado por la oferente.
Art. 6°: Notifíquese en legal forma a la Empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en el Art. 4° del presente, a cuyo fin se dará intervención a Secretaría de Obras Públicas.
Art. 7°: Refréndese el presente Decreto por el Secretario de Obras Públicas y las Sras Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 8°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00112/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-1110-01479313-7 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 11-SDE-2018, que fuera convocada por Resolución Interna de la Dirección de Compras Nº 34/18 y cuya apertura se realizó el día 23 de febrero de 2018, a las 10 horas, para la adquisición de equipamiento tecnológico para proyección y sonido de las salas del Museo de la Constitución Nacional, según condiciones particulares y especificaciones técnicas.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Ma. Cecilia Battistutti, Secretaria de Desarrollo Social
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2018- N° 00112
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 MAR 2018

VISTO:
El Documento DE-1110-01479313-7 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 640/18 de la Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, para la adquisición de equipamiento tecnológico para proyección y sonido de las salas del Museo de la Constitución Nacional, según condiciones particulares y especificaciones técnicas;

Que, por Resolución Interna de la Dirección de Compras Nº 34/18 se convocó a Licitación Pública para la adquisición del equipamiento;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos dos millones ciento sesenta y tres mil novecientos ocho/03 ($ 2.163.908,03);
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 23 de febrero de 2018 a las 10:00 hs. y en dicho acto se presentó una (1) única propuesta, correspondiente a la firma PROYECCIONES DIGITALES S.A., por la suma de dólares ciento siete mil ciento veintisiete con 16/100 (USD 107.127,16), que de acuerdo lo establece las condiciones particulares del pliego que rige, convertidos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día 23 de febrero de 2018, dólares veinte con veinte (USD 20,20), ascienden a la suma de pesos dos millones ciento sesenta y tres mil novecientos sesenta y ocho con 63/100 ($ 2.163.968,63),

Que, se emitió el Informe Técnico en relación a la propuesta y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 07 de marzo de 2018, elaborando el dictamen pertinente, (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), considerando que la oferta presentada por la firma PROYECCIONES DIGITALES S.A. resulta conveniente a los intereses municipales;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 11-SDE-2018, que fuera convocada por Resolución Interna de la Dirección de Compras Nº 34/18 y cuya apertura se realizó el día 23 de febrero de 2018, a las 10 horas, para la adquisición de equipamiento tecnológico para proyección y sonido de las salas del Museo de la Constitución Nacional, según condiciones particulares y especificaciones técnicas.-

Art. 2º.- Adjudíquese a la firma PROYECCIONES DIGITALES S.A. el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de dólares ciento siete mil ciento veintisiete con 16/100 (USD 107.127,16), que de acuerdo lo establece las condiciones particulares del pliego que rige, convertidos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día 23 de febrero de 2018, dólares veinte con veinte (USD 20,20), ascienden a la suma de pesos dos millones ciento sesenta y tres mil novecientos sesenta y ocho con 63/100 ($ 2.163.968,63). La suma mencionada será abonada con un anticipo del veinte por ciento (20%) una vez emitida la orden de compra. El saldo se cancelará a los sesenta (60) días corridos de la recepción conforme del equipamiento. La liquidación y pago se realizará de acuerdo a lo establecido en el art. 19.2 – 5to. párrafo del pliego general.-

Art. 3º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110133000- Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Unidad Ejecutora: 53- Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Dependencia: 1110 – Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Fuente de Financiamiento: 133 de origen nacional.-

Art. 4º.- Refrenden el presente Decreto la Sra. Secretaria de Hacienda, la Sra. Secretaria de Gobierno y la Sra. Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia.-

Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00110/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0456-01451573-8

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M el Contrato de Empréstito Público suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Banco Credicoop C.L, en fecha 12 de marzo de 2018, el que forma parte del presente Decreto, en conformidad a la Ordenanza Nº 12.424.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00110
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 MAR 2018
VISTO:

El Documento DE-0456-01451573-8, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia se adjunta contrato de Empréstito suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Banco Credicoop C.L, en fecha 12 de marzo de 2018;
Que, por el mismo la entidad bancaria asume la obligación de realizar el desembolso de empréstito público correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/2017, convocada por Decreto D.M.M. Nº 00826/17, acorde a los lineamientos del Pliego de Bases y Condiciones aplicable y en un todo conforme a lo establecido por Ordenanza Municipal Nº 12.424;
Que, por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo de numeración y registración pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M el Contrato de Empréstito Público suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Banco Credicoop C.L, en fecha 12 de marzo de 2018, el que forma parte del presente Decreto, en conformidad a la Ordenanza Nº 12.424.-
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00113/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1050-01409706-7 (R.P.)

Resumen

Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA ᴓ 1.60m EN LA CIUDAD DE SANTA FE “, correspondiente a la Licitación Pública N°03/2017, contratada con la firma EMSADE S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 30 de Abril de 2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE REC. HIDRICOS – AÑO 2018 – Nº 00113
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 MAR 2018
VISTO :
El Expediente DE-1050-01409706-7 (R.P.); y;
CONSIDERANDO :
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Hidráulica, dependiente de la Secretaria de Recursos Hídricos, elevó una propuesta de ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA ᴓ 1.60m EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°03/2017, adjudicada a la firma EMSADE S.A., en los términos del Decreto D.M.M. N°00521/17.
Que, en su informe, la precitada Dirección manifiesta que, producto de la realización de tareas de limpieza y desobstrucción de desagües, surgió la necesidad de incorporar mayor cantidad de trabajos a ejecutarse que no estaban previstos en el proyecto original.
Que, en consecuencia, resulta necesario disponer la ampliación de los ítems N° 1, 2, contemplados contractualmente, los que ascienden a la suma de pesos un millón doscientos ochenta y cuatro mil quinientos diez con setenta y cinco centavos ($1.284.510,75.-).
Que, por ello, la citada Dirección aconseja otorgar una ampliación de plazo de obra por sesenta (60) días corridos, llevando el nuevo plazo de finalización al día 30.04.2018.
Que, la Asesoría Legal de dicha Secretaria emitió dictamen jurídico correspondiente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), manifestando que jurídicamente procede la solicitud de ampliación de ítems y de plazo, por encuadrar en las disposiciones de los art. 42 y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la obra.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°: Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA ᴓ 1.60m EN LA CIUDAD DE SANTA FE “, correspondiente a la Licitación Pública N°03/2017, contratada con la firma EMSADE S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 30 de Abril de 2018.
Art. 3°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a realizar la modificación presupuestaria en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 26.75.51–, Fuentes de Financiamiento: 132- la suma de pesos un millón doscientos ochenta y cuatro mil quinientos diez con setenta y cinco centavos ($1.284.510,75.-).
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Hidráulica, que notificará en legal forma a la contratista y luego archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hidricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00101/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-0467-01475139-0 (NI)

Resumen

Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°02/2017, contratada con la firma COIVALSA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 16 de Mayo de 2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE REC. HIDRICOS – AÑO 2018 – Nº 00101
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 MAR 2018
VISTO :
El Expediente DE-0467-01475139-0 (NI); y;
CONSIDERANDO :
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Hidráulica, dependiente de la Secretaria de Recursos Hídricos, elevó una propuesta de ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°02/2017, adjudicada a la firma COIVALSA S.A., en los términos del Decreto D.M.M. N°00359/17.
Que, en su informe, la precitada Dirección manifiesta que, producto de la realización de tareas de limpieza y rectificación de canales a cielo abierto, surgió la necesidad de incorporar la limpieza de nuevos canales que no estaban previstos en el proyecto original.
Que, en consecuencia, resulta necesario disponer la ampliación de los ítems N° 1, 2, 3, 4 y 5 contemplados contractualmente, los que ascienden a la suma de pesos un millón seiscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco con diez centavos ($1.669.745,10.-).
Que, por ello, la citada Dirección aconseja otorgar una ampliación de plazo de obra por sesenta (60) días corridos, llevando el nuevo plazo de finalización al día 16.05.2018.
Que, la Asesoría Legal de dicha Secretaria emitió dictamen jurídico correspondiente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), manifestando que jurídicamente procede la solicitud de ampliación de ítems y de plazo, por encuadrar en las disposiciones de los art. 42 y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la obra.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1°: Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N°02/2017, contratada con la firma COIVALSA S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 16 de Mayo de 2018.
Art. 3°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a realizar la modificación presupuestaria en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 26.75.52–, Fuentes de Financiamiento: 131- la suma de pesos un millón seiscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco con diez centavos $1.669.745,10.
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Hidráulica, que notificará en legal forma a la contratista y luego archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hidricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-