- Procedencia: DEM
- Tipo de Normativa: Decreto DMM
- N° Decreto DMM: 00148/2018
- Fecha de Sanción: —
- Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
- N° expediente: DE-1073-01487081-0
Resumen
Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO entre las calles Amenábar (N), Roberto Arlt (S), San José (E) y Lamadrid (O); CALLE SAN JOSÉ en el barrio R. Sáenz Peña entre las calles Gral. López (S) y Monseñor Zaspe (N); Y PASO BAJO NIVEL de la Av. Int. Irigoyen entre los barrios Chalet y Centenario”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/2016, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A., por el término de cien (100) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 21.06.2018.
Firmantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Maria Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
Texto completo de la norma
DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2018– Nº 00148
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 MAR 2018
VISTO:
El Expediente DE-1073-01487081-0; y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación del plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/16, “PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO entre las calles Amenábar (N), Roberto Arlt (S), San José (E) y Lamadrid (O); CALLE SAN JOSÉ en el barrio R. Sáenz Peña entre las calles Gral. López (S) y Monseñor Zaspe (N); Y PASO BAJO NIVEL de la Av. Int. Irigoyen entre los barrios Chalet y Centenario”, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A.
Que, en su informe, la precitada Dirección, señala que las demoras acaecidas en dicha obra se produjeron por razones técnicas, justificadas en Nota de Pedido Nº 153 presentada por la adjudicataria, agregadas en autos.
Que, en lo sustancial del pedido, la contratista a cargo de la obra afirma que se cuenta con un avance del setenta y dos con noventa y cinco por ciento (72,95%), al tiempo que advierte una baja en el plan de trabajos oportunamente aprobado, entendiendo que dicho desfasaje se encuentra justificado en diversas razones de índole técnico, por lo que solicita una prórroga en el plazo de ejecución.
Que, a tal efecto, la definición técnica para la electrobomba sumergible propuesta por la Estación Elevadora 18-A, implicó retrasos en la provisión de los elementos para su puesta en funcionamiento; asimismo alega demoras en la ejecución del ítem concerniente al “pavimento asfáltico”, en razón de alteraciones en la base de estabilizado 0-20 (sobre calle Jujuy), superposición de tareas con la empresa a cargo de la ejecución de la boca calle de Amenábar y Lamadrid, proponiendo reprogramar dichas tareas en conjunto con el pavimento asfáltico a ejecutarse sobre calle Uruguay entre San José y Lamadrid.
Que, por otro lado, argumenta que el adicional “Plaza América” (autorizado por Decreto D.M.M. Nº 00945/17) sufrió demoras por falta de entrega de materiales en término de los proveedores; arguye también que se han suscitado en el desandar de la obra diversas interferencias y corrimientos de infraestructura existente.
Que, finalmente, expone como causal de retraso el cambio de proyecto vial/pluvial sobre la calle Uruguay entre Santiago de Chile y J.D. de Solís y calle Roque S. Peña circunscripta por las calles Entre Ríos y Uruguay.
Que, en consecuencia la Dirección aconseja técnicamente la ampliación del plazo de obra por un total de cien (100) días corridos, lo que llevaría el término contractual al día 21.06.2018.
Que, por su parte la Subsecretaria de Obras Urbanas a fs.2, entiende conveniente autorizar el plazo solicitado de cien (100) días corridos, considerando dicho plazo oportuno e imprescindible para una correcta solución de los sectores afectados por los motivos mencionados por la adjudicataria y corroborados por la Dirección de Inspección y Certificación de Obras.
Que, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de dicha ampliación de obra con la correspondiente ampliación de plazo de cien (100) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 21.06.2018, con fundamento de las previsiones del artículo 54 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.
Art. 1°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO entre las calles Amenábar (N), Roberto Arlt (S), San José (E) y Lamadrid (O); CALLE SAN JOSÉ en el barrio R. Sáenz Peña entre las calles Gral. López (S) y Monseñor Zaspe (N); Y PASO BAJO NIVEL de la Av. Int. Irigoyen entre los barrios Chalet y Centenario”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/2016, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A., por el término de cien (100) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 21.06.2018.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-
