• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00277/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124-01495373-1(NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Una Nueva Fuerza, en fecha 27 de Abril de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00277

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 MAY 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1124-01495373-1(NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Una Nueva Fuerza, en fecha 27 de Abril de 2018.
Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil Una Nueva Fuerza, en fecha 27 de Abril de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00275/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1049-01480849-7 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Cambiar Por La Gente Limitada, en fecha 13 de Marzo de 2018, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00275

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 MAY 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1049-01480849-7 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria- Obras Públicas Locales Menores”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Cambiar Por La Gente Limitada, en fecha 13 de Marzo de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Obras Públicas Locales Menores”, que como Anexos I y II se acompañan.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Obras Públicas Locales Menores” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Cambiar Por La Gente Limitada, en fecha 13 de Marzo de 2018, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00270/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0903-01504887-9 (NI)

Resumen

Modifíquese el artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable para contratos de suministro, aprobado por Decreto D.M.M. N° 00091/96, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “CONOCIMIENTO DEL PLIEGO Y EFECTOS DEL LLAMADO: La presentación de una oferta significa que quien la realiza tiene conocimiento exacto del alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y las acepta de conformidad, no pudiendo alegar en ningún caso desconocimiento de las normas legales reglamentarias inherentes al llamado, o las que rijan el contrato de que de ella derive. Los interesados en efectuar ofertas deberán obtener el pliego en el sitio oficial WEB de la Municipalidad, o bien su soporte digital en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Santa Fe. Los pliegos serán gratuitos. La autoridad licitante no queda obligada ni asume responsabilidad alguna por el llamado a Licitación y podrá dejarlo sin efecto parcial o totalmente, sin necesidad de expresar causa o justificación y sin lugar a indemnización alguna”.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00270
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 MAY 2018
VISTO:
El Documento DE-0903-01504887-9 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, desde la Secretaría de Hacienda se solicita la modificación del artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministro, al efecto de promover la gratuidad de toda la documentación correspondientes a los procedimientos de selección que dicha Secretaría desarrolla;
Que, a los fines de promover una mayor concurrencia de posibles oferentes y profundizar los mecanismos de publicidad para los procedimientos de selección de contratistas que realice la Municipalidad, resulta necesario adecuar el mencionado Pliego, de modo similar a lo estipulado mediante el Decreto D.M.M. N° 00472/17, en relación a los procedimientos de selección vinculados a obras públicas municipales;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Modifíquese el artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable para contratos de suministro, aprobado por Decreto D.M.M. N° 00091/96, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “CONOCIMIENTO DEL PLIEGO Y EFECTOS DEL LLAMADO: La presentación de una oferta significa que quien la realiza tiene conocimiento exacto del alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y las acepta de conformidad, no pudiendo alegar en ningún caso desconocimiento de las normas legales reglamentarias inherentes al llamado, o las que rijan el contrato de que de ella derive. Los interesados en efectuar ofertas deberán obtener el pliego en el sitio oficial WEB de la Municipalidad, o bien su soporte digital en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Santa Fe. Los pliegos serán gratuitos. La autoridad licitante no queda obligada ni asume responsabilidad alguna por el llamado a Licitación y podrá dejarlo sin efecto parcial o totalmente, sin necesidad de expresar causa o justificación y sin lugar a indemnización alguna”.-
Art. 2º: Refréndese por las Señoras Secretarias de Gobierno y Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 0112/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE- 0448-01501224-8 (N)

Resumen

Acéptese, al 31 de mayo de 2018 la renuncia presentada por el Arq. Martín GAGGIAMO, D.N.I. 26.789.363, al cargo de Coordinador Ejecutivo del Programa de Gestión del Espacio Público, en el que fuera designado mediante Decreto D.P.B. Nº0458/15.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.P.B. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 0112
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 MAY 2018
VISTO:
La Nota DE- 0448-01501224-8 (N); y,
CONSIDERANDO:
Que, en dicha actuaciones, el Arq. Martín GAGGIAMO, D.N.I. 26.789.363, presenta su renuncia al cargo de Coordinador Ejecutivo del Programa de Gestión del Espacio Público, por razones de índole particular;
Que, en consecuencia, debe dictarse la normativa administrativa, de aceptación de su dimisión.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art. 1º: Acéptese, al 31 de mayo de 2018 la renuncia presentada por el Arq. Martín GAGGIAMO, D.N.I. 26.789.363, al cargo de Coordinador Ejecutivo del Programa de Gestión del Espacio Público, en el que fuera designado mediante Decreto D.P.B. Nº0458/15.-
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por la Señora Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Remítase copia del presente a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación.-
Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00259/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0466-01478161-1 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 16-SOP-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 42/18 y cuya apertura se realizó el día 21 de marzo de 2018, a las 11:00 horas, para la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento del alumbrado público, según especificaciones técnicas.-
Adjudíquese a la firma YLUM S.A. los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos setenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco ($72.745,00), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.
Adjudíquese a la firma ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. los renglones detallados en el Anexo II, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos doscientos once mil ochocientos veinticinco con 25/100 ($211.825,25), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.
Adjudíquese a la firma ENLUZ S.A. los renglones detallados en el Anexo III, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y dos ($469.232), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes. Entregas parciales, pagos parciales.
Adjudíquese a la firma VICTOR J. BUSSO S.A. los renglones detallados en el Anexo IV el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil novecientos seis con 99/100 ($44.906,99), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN María. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – N° 00259
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 10 MAY 2018
VISTO:
El Documento DE-0466-01478161-1 (NI) y sus gloses, y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 830/18 de la Secretaría de Obras Públicas, para la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento del alumbrado público, según especificaciones técnicas.
Que, por Resolución de la Dirección de Compras Nº 42 de fecha 02 de marzo de 2018, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición de los materiales mencionados, con un presupuesto oficial de pesos un millón trescientos noventa y nueve mil trescientos setenta y seis con treinta y seis centavos ($1.399.376,36).
Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio.
Que, la apertura de los sobres se realizó el día 21 de marzo de 2018 a las 11:00 hs. y en dicho acto se presentaron cuatro (4) propuestas, correspondiente a: i) YLUM S.A. por la suma de pesos ochocientos cuarenta y seis mil veinte con cuarenta centavos ($ 846.020,40), ii) VICTOR J. BUSSO S.A. por la suma de pesos novecientos cuarenta y seis mil doscientos veintitrés con noventa y nueve centavos ($ 946.223,99), iii) ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. por la suma de pesos un millón ciento veintisiete mil setecientos noventa y cuatro con diez centavos ($ 1.127.794,10), iv) ENLUZ S.A. por la suma de pesos novecientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro ($ 905.444,00).
Que, la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica emitió el Informe Técnico en relación a la propuesta y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración.
Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 09 de Mayo de 2018, elaborando el dictamen pertinente. En el mismo expresó que resulta conveniente adjudicar los ítems 11, 13, 14, 20, 22, 23, 25, 26 y 36 a la firma ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L.; los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 27, 33, 34 a la firma ENUZ S.A.; los ítems 17, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 32, 35, 37 a la firma VICTOR J. BUSSO S.A. y los ítems 10, 31, 38, 39 y 40 a la firma YLUM S.A.
Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 16-SOP-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 42/18 y cuya apertura se realizó el día 21 de marzo de 2018, a las 11:00 horas, para la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento del alumbrado público, según especificaciones técnicas.-
Art. 2º.- Adjudíquese a la firma YLUM S.A. los renglones detallados en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos setenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco ($72.745,00), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.
Art. 3º.- Adjudíquese a la firma ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L. los renglones detallados en el Anexo II, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos doscientos once mil ochocientos veinticinco con 25/100 ($211.825,25), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.
Art. 4º.- Adjudíquese a la firma ENLUZ S.A. los renglones detallados en el Anexo III, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y dos ($469.232), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes. Entregas parciales, pagos parciales.
Art. 5º.- Adjudíquese a la firma VICTOR J. BUSSO S.A. los renglones detallados en el Anexo IV el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil novecientos seis con 99/100 ($44.906,99), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.
Art. 6º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110128000- Secretaría de Obras Públicas, Unidad Ejecutora: 47- Secretaría de Obras Públicas, Dependencia: 466 – Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica, Fuente de Financiamiento: 131 de origen municipal.-
Art. 7º.- Refréndese el presente Decreto por la Sra. Secretaria de Hacienda, la Sra. Secretaria de Gobierno y el Sr. Secretario de Obras Públicas.-
Art. 8º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00239/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
• N° expediente: 

Resumen

Apruébase la reglamentación de la Ordenanza N° 12.056 – Reglamento de Habilitación de Locales donde se desarrollan Actividades Económicas, que como Anexo forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y RESILIENCIA- AÑO 2018 Nº 00239

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 04 MAY 2018

VISTO:

La Ordenanza del Honorable Concejo Municipal N° 12.056, sancionada el 21 de Noviembre de 2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ordenanza N° 12.056 (y sus modificaciones) se sistematizan los trámites de Habilitación de Locales donde se desarrollan Actividades Económicas;
Que, resulta necesario adecuar la reglamentación vigente de la norma, con motivo de la implementación de la Oficina Virtual para la atención de dicho trámites; los cuales tenderán a ser más agiles y sencillos para los contribuyentes.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal cuenta con las facultades para el dictado del presente acto administrativo;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art 1°: Apruébase la reglamentación de la Ordenanza N° 12.056 – Reglamento de Habilitación de Locales donde se desarrollan Actividades Económicas, que como Anexo forma parte integrante del presente.
Art 2°: Establécese que la Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, será la autoridad de aplicación de Ordenanza N° 12.056.
Art 3°: Déjense sin efecto los Decretos D.M.M. N° 02474/13, 02855/13 y el 00509/15.
Art 4°: Refréndese el presente Decreto por las Sras. Secretarias de Desarrollo Estratégico y Resiliencia y de Gobierno.-
Art 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00278/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: CA–0063-01501663-7

Resumen

Establécese a partir del 1º de marzo de 2018, los importes de las jubilaciones mínimas y máximas que abona la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones a los Sectores Municipalidad de Santa Fe y Municipalidades y Comunas adheridas, según se detalla en Anexo I que forma parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00278

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 MAY 2018
VISTO:
El Expediente CA – 0063-01501663-7 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo dispuesto por los artículos 69º y 71º de la Ordenanza Nº 6.166, la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones solicita se fijen los nuevos montos de las jubilaciones mínimas y máximas vigentes para los pasivos municipales.
Que consecuentemente el Departamento Ejecutivo Municipal considera oportuno el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Establécese a partir del 1º de marzo de 2018, los importes de las jubilaciones mínimas y máximas que abona la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones a los Sectores Municipalidad de Santa Fe y Municipalidades y Comunas adheridas, según se detalla en Anexo I que forma parte del presente Decreto.-

Art. 2º: Remítase copia autenticada del presente Decreto a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.-

Art. 3º: Refréndense el presente Decreto las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M. –

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00232/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01500242-1

Resumen

Autorizase la ampliación de la obra de “PAVIMENTACION DE BV. BELGRANO ENTRE LAS CALLES LUCIANO TORRENT Y PADILLA, Y LAS CALLES GUTIERREZ Y PADILLA, ENTRE BV. BELGRANO Y CALLE LAS HERAS” correspondiente a la Licitación Pública N° 11/2017, contratada con COCICIAL S.A., por el término de veinticinco (25) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 22.05.2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2018– Nº 00232

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 ABR 2018
VISTO:
El Expediente DE-1073-01500242-1 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación de plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 11/17, “PAVIMENTACION DE BV. BELGRANO ENTRE LAS CALLES LUCIANO TORRENT Y PADILLA, Y LAS CALLES GUTIERREZ Y PADILLA, ENTRE BV. BELGRANO Y CALLE LAS HERAS”, contratada con la Empresa COCIVIAL S.A.
Que, la precitada Dirección eleva Nota de Pedido Nº 20 por la que la contratista señala que las demoras acaecidas en dicha obra se produjeron por inconveniente y retrasos en la liberación de la traza, sobre todo en lo relativo a la zona de veredas a causa de la obra de viviendas, por lo que solicita una ampliación de veinticinco (25) días corridos.
Que, asimismo en su informe manifiesta que la firma COCIVIAL S.A., solicitó oportunamente el corrimiento necesario de una cañería de gas sobre las calles Padilla y Gutiérrez intersección con Las Heras, a la empresa prestataria Litoral Gas S.A, lo cual produjo las demoras en el avance de la obra.
Que, además la contratista ha solicitado la liberación de la traza en diferentes sectores para poder ejecutar veredas en espacios compartidos con la obra de las torres del Procrear, donde existen obstáculos como postes, cercos o ejecución de obras como pluviales domiciliarios; resultando hasta la fecha liberada solamente la traza sobre la primer manzana, sito en calle Padilla entre Las Heras y Bv. Belgrano entre Padilla y Quintana.
Que, en consecuencia la Dirección aconseja técnicamente la ampliación del plazo de obra por un total de veinticinco (25) días corridos, lo que llevaría el término contractual al día 22.05.2018.
Que, por su parte la Dirección Ejecutiva del Programa de Inspección y Certificación de Obras a fs.25, encuentra justificadas las demoras producidas en la obra a causa del corrimiento de cañería de gas a cargo de Litoral Gas S.A., así como en razón de la falta de liberación de la traza en la zona de ejecución de las torres PROCREAR sobre el parque federal.
Que, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de dicha ampliación de obra con la correspondiente ampliación de plazo de veinticinco (25) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 22.05.2018, con fundamento de las previsiones del artículo 52 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación de la obra en ciernes y el otorgamiento de un mayor plazo de ejecución, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorizase la ampliación de la obra de “PAVIMENTACION DE BV. BELGRANO ENTRE LAS CALLES LUCIANO TORRENT Y PADILLA, Y LAS CALLES GUTIERREZ Y PADILLA, ENTRE BV. BELGRANO Y CALLE LAS HERAS” correspondiente a la Licitación Pública N° 11/2017, contratada con COCICIAL S.A., por el término de veinticinco (25) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 22.05.2018.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la presente obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00271/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE 1086-01502062-1 (NI)

Resumen

Declárese de INTERÉS MUNICIPAL el “Congreso Nacional de Cooperadores Escolares 2018”, que se realizará el día 8 de septiembre del corriente año, en nuestra ciudad, organizado por la Federación de Asociaciones Cooperadoras Escolares del Departamento La Capital.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00271
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 MAY 2018
VISTO:
El Documento DE 1086-01502062-1 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de referencia, la Federación de Asociaciones Cooperadoras Escolares del Departamento La Capital solicita se declare de Interés Municipal el “Congreso Nacional de Cooperadores Escolares 2018”, que se realizará el día 8 de septiembre del corriente año, en nuestra ciudad.
Que, resulta oportuno destacar que los objetivos del Congreso son capacitar a los cooperadores a fin de que desempeñen eficientemente su rol en las escuelas, como así también ampliar, fortalecer y unificar el movimiento cooperador para que no haya escuela sin cooperadora y que todas ellas puedan estar conectadas con las demás, para apoyarse mutuamente y trabajar en conjunto para una mejor educación pública gratuita y de calidad.
Que, participarán del mismo, visitantes de distintos puntos de nuestra provincia y del resto del país, que comparten con la Federación, la vocación de trabajo, valoración y reconocimiento hacia los cooperadores escolares.
Que, dada su relevancia social y académica, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno adherir al encuentro, y dictar el acto administrativo que así lo declare.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art.1º: Declárese de INTERÉS MUNICIPAL el “Congreso Nacional de Cooperadores Escolares 2018”, que se realizará el día 8 de septiembre del corriente año, en nuestra ciudad, organizado por la Federación de Asociaciones Cooperadoras Escolares del Departamento La Capital.-
Art. 2º: Refréndese por la Señora Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00240/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE 0530-01502793-1 (NI)

Resumen

Declárese de INTERÉS MUNICIPAL al “LXXII Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina”, que se realizará los días 23, 24 y 25 de mayo del corriente año, en el Centro de Convenciones del Hotel Los Silos de nuestra ciudad.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00240
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 08 MAY 2018
VISTO:
El Documento DE 0530-01502793-1 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de referencia, la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la Provincia de Santa Fe solicita se declare de Interés Municipal al “LXXII Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina”, que se realizará los días 23, 24 y 25 de mayo del corriente año, en el Centro de Convenciones del Hotel Los Silos de nuestra ciudad.
Que, la Coordinadora a nivel nacional se encuentra integrada por cajas de profesionales de todas las disciplinas y de distintas provincias, y la misma coordina acciones comunes tendientes a la defensa y consolidación del sistema, auspiciando jornadas, congresos y reuniones para el tratamiento de los problemas en la Seguridad Social, nuevas responsabilidades y ampliación de objetivos.
Que, resulta oportuno destacar que en el marco del Plenario se tratarán temas relacionados a la problemática de la Seguridad Social en el país y en especial las referidas a los profesionales, siendo de gran interés e importancia para los mismos.
Que, dada su relevancia social y académica, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno adherir al encuentro, y dictar el acto administrativo que así lo declare.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art.1º: Declárese de INTERÉS MUNICIPAL al “LXXII Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina”, que se realizará los días 23, 24 y 25 de mayo del corriente año, en el Centro de Convenciones del Hotel Los Silos de nuestra ciudad.-
Art. 2º: Refréndese por la Señora Secretaria de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-