• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00671/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: Ex-2018-00003201-MUNISFE-SP#INT

Resumen

Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado a la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaria de Hacienda por Decreto D.M.M Nº 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00671
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 24 OCT 2018

VISTO:
El Ex-2018-00003201-MUNISFE-SP#INT, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto D.M.M. Nº 00971/17, se autorizó la asignación de Fondos Fijos para las reparticiones municipales con el fin de atender a los Gastos Menores de Funcionamiento, como así también los topes de los mismos considerando la nueva Estructura Orgánico – Funcional.
Que, la Subsecretaría de Ingresos Públicos solicita la ampliación del fondo fijo que se le asigno oportunamente;
Que, fundamenta su pedido en que a la fecha el mismo resulta insuficiente para satisfacer la necesidad del ciclo;
Que, la Subsecretaria de Hacienda aconseja acceder a lo peticionado, disponiendo la ampliación del fondo fijo por un monto de quince mil pesos ($ 15.000) a los valores ya establecidos.
Que, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que así lo disponga;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado a la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaria de Hacienda por Decreto D.M.M Nº 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00675/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Cultura
• N° expediente: DE-0444-01548537-8 (N)

Resumen

Declárese de INTERÉS MUNICIPAL al proyecto “Derecho Viejo – Serie de TV”, basado en la novela del autor Rogelio Alaniz, conforme a los considerandos expuestos precedentemente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Patricia Pieragostini, Secretaria de Cultura
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE CULTURA – AÑO 2018 – Nº 00675
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 OCT 2018
VISTO:
El Documento DE-0444-01548537-8 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de referencia, la Secretaría de Cultura, solicita se declare de Interés Municipal el proyecto “Derecho Viejo – Serie de TV”, basado en la novela Derecho Viejo del reconocido escritor, periodista y docente Rogelio Alaniz.
Que, la misma se ubica temporalmente en los años setenta, pretendiendo recorrer la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, entre los intrincados laberintos de las historias de estudiantes y profesores que buscan la verdad entre muchas verdades destrozadas.
Que, este proyecto constituye un importante homenaje a la casa de estudios que supo ganarse el respeto, consideración y prestigio a nivel nacional y regional, por su aporte a la educación jurídica democrática, a la política, cultura y paz social de los pueblos.
Que, esta Administración a través de la Secretaría de Cultura, busca promover la producción, difusión y circulación de distintas expresiones artísticas, entre ellas la actividad cinematográfica y realización de proyectos audiovisuales desarrollada en nuestra ciudad y la región.
Que, dada su relevancia, este Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno adherir al proyecto, y dictar el acto administrativo que así lo declare.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art.1º: Declárese de INTERÉS MUNICIPAL al proyecto “Derecho Viejo – Serie de TV”, basado en la novela del autor Rogelio Alaniz, conforme a los considerandos expuestos precedentemente.-
Art. 2º: Refréndese por las señoras Secretarias de Cultura y Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00676/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0444-01538818-0 (NI)

Resumen

Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado al Programa de Envejecimiento Activo y Autonomía Personal, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social por Decreto D.M.M Nº 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00676
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 OCT 2018

VISTO:
El Documento DE-0444-01538818-0 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto D.M.M. Nº 00971/17, se autorizó la asignación de Fondos Fijos para las reparticiones municipales con el fin de atender a los Gastos Menores de Funcionamiento, como así también los topes de los mismos considerando la nueva Estructura Orgánico – Funcional.
Que, la Secretaría de Desarrollo Social solicita la ampliación del fondo fijo que se le asigno oportunamente al Programa de Envejecimiento Activo y Autonomía Personal;
Que, fundamenta su pedido en que a la fecha el mismo resulta insuficiente para satisfacer la necesidad del ciclo;
Que, la Subsecretaria de Hacienda aconseja acceder a lo peticionado, disponiendo la ampliación del fondo fijo por un monto de quince mil pesos ($ 15.000) a los valores ya establecidos.
Que, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que así lo disponga;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado al Programa de Envejecimiento Activo y Autonomía Personal, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social por Decreto D.M.M Nº 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00698/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01542847-7 (NI)

Resumen

Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VECINALES CORONEL DORREGO Y PROGRESO GUADALUPE OESTE, ENTRE CALLES AV. FRENCH (N), PAVÓN (S), AV. ARISTÓBULO DEL VALLE (O) Y F.F.C.C. (E), Y EN CALLE SARMIENTO ENTRE AV. FRENCH Y CALLEJÓN FUNES” correspondiente a la Licitación Pública N° 29/16, contratada con COEMYC S.A. – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – UT -, por el término de cincuenta (50) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 28.11.2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2018– Nº 00698
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 NOV 2018
VISTO:
El Documento DE-1073-01542847-7 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación de plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública N° 29/2016, “PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VECINALES CORONEL DORREGO Y PROGRESO GUADALUPE OESTE, ENTRE CALLES AV. FRENCH (N), PAVÓN (S), AV. ARISTÓBULO DEL VALLE (O) Y F.F.C.C. (E), Y EN CALLE SARMIENTO ENTRE AV. FRENCH Y CALLEJÓN FUNES”, contratada con la Unión Transitoria de Empresas COEMYC S.A. – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., por un plazo de cincuenta (50) días corridos.
Que, la precitada Dirección eleva Notas de Pedido Nº 223, 226, 230, 238 y 239, por las que la contratista solicita ampliación de plazo de obra argumentando como causales en el retraso de los trabajos las precipitaciones y excesos de humedad acaecidos durante los meses de julio, agosto y septiembre, debidamente acreditados mediante las respectivas planillas pluviométricas y la demora en la resolución de la interferencia suscitada en la intersección de las calles Dorrego y Javier de la Rosa, entre otras.
Que, la supervisión de obra considera justificado el otorgamiento de la prórroga del plazo solicitada para la terminación de las tareas en tiempo y forma.
Que, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de dicha ampliación de plazo de cincuenta (50) días corridos, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 28.11.2018, con fundamento de las previsiones de los artículos 52 y 53 del Pliego aplicable.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VECINALES CORONEL DORREGO Y PROGRESO GUADALUPE OESTE, ENTRE CALLES AV. FRENCH (N), PAVÓN (S), AV. ARISTÓBULO DEL VALLE (O) Y F.F.C.C. (E), Y EN CALLE SARMIENTO ENTRE AV. FRENCH Y CALLEJÓN FUNES” correspondiente a la Licitación Pública N° 29/16, contratada con COEMYC S.A. – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – UT -, por el término de cincuenta (50) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 28.11.2018.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00699/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0905-01543165-3 (NI)

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 45-SPU-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 221/18 y cuya apertura se realizó el día 19 de octubre de 2018, a las 12 horas, para la provisión y colocación de cartelería para el Museo de la Constitución, según especificaciones técnicas.-
Adjudíquese a SEBASTIAN RUBEN MRAZ el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos mil ($1.400.000), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.
Adjudíquese a la firma VALENTE PUBLICITARIA S.R.L. el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos mil ($78.650), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
ARQ. MARCELO D. PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00699
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 NOV 2018

VISTO:
El Documento DE-0905-01543165-3 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº 4272/18 de la Secretaría de Planeamiento Urbano, para la provisión y colocación de cartelería para el Museo de la Constitución, según especificaciones técnicas;

Que, por Resolución de la Dirección de Compras Nº 221 de fecha 05 de octubre de 2018, se dispuso proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición de la cartelería mencionada;

Que, el presupuesto oficial ascendió a la suma de pesos un millón novecientos diecisiete mil ochocientos cincuenta ($ 1.917.850);

Que, obra en autos constancia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, y en los diarios Uno y El Litoral, tal como lo dispone la Resolución de convocatoria. Asimismo, se realizó la difusión a través del sitio web de este Municipio;

Que, la apertura de los sobres se realizó el día 19 de Octubre de 2018 a las 12:00 hs. y en dicho acto se presentaron tres (3) propuestas, correspondiente a: i) SEBASTIAN RUBEN MRAZ. por la suma de pesos un millón setecientos noventa y cinco mil ($ 1.795.000), ii) DINALIGHT S.R.L. por la suma de pesos un millón ochocientos treinta y nueve mil setecientos veintiocho ($ 1.839.728), iii) VALENTE PUBLICITARIA S.R.L., por la suma de pesos un millón ochocientos treinta y tres mil ciento cincuenta ($ 1.833.150);

Que, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano emitió el Informe Técnico en relación a las propuestas y las especificaciones técnicas requeridas por esta Administración;

Que, la Comisión Especial y Permanente de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, se reunió en fecha 23 de Octubre de 2018, elaborando el dictamen pertinente. En el mismo expresó que resulta conveniente adjudicar el ítem Nº 1 a SEBASTIAN RUBEN MRAZ y el ítem Nº 2 a VALENTE PUBLICITARIA S.R.L.;

Que, atento aquel informe, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás condiciones de rigor;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 45-SPU-2018, que fuera convocada por Resolución de la Dirección de Compras Nº 221/18 y cuya apertura se realizó el día 19 de octubre de 2018, a las 12 horas, para la provisión y colocación de cartelería para el Museo de la Constitución, según especificaciones técnicas.-

Art. 2º.- Adjudíquese a SEBASTIAN RUBEN MRAZ el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos mil ($1.400.000), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.

Art. 3º.- Adjudíquese a la firma VALENTE PUBLICITARIA S.R.L. el renglón detallado en el Anexo I, el cual forma parte del presente Decreto, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos mil ($78.650), pagaderos a los sesenta (60) días corridos desde la fecha de informe de recepción conforme de los bienes.

Art. 4º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110109000- Secretaría de Planeamiento Urbano, Unidad Ejecutora: 17- Secretaría de Planeamiento Urbano, Dependencia: 905 – Subsecretaría de Obras de Arquitectura, Fuente de Financiamiento: 131 de origen municipal.-

Art.5º.- Refrenden el presente Decreto la Sra. Secretaria de Hacienda, la Sra. Secretaria de Gobierno y el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00700/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
• N° expediente: DE-1111-01533662-1 (NI)

Resumen

Apruébese la Segunda Convocatoria al Registro de Aspirantes para Permisos de Uso de Paradores de Playa, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00632/18 y realizada el día 24 de Octubre de 2018 a las 12 hs.-
Otórguese el permiso solicitado a la Sra. Fabiana Guadalupe Franco, D.N.I. 21.048.561, para el Parador N° 7.-
Exclúyase, por no cumplir con los requisitos exigidos, la propuesta presentada por el Sr. Enrique Alfredo Corvalán Bornemann, D.N.I. 12.215.790, para el Parador N° 8 Parque del Sur.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE DES. ESTRATEGICO Y RESILIENCIA– AÑO 2018 – Nº 00700
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 06 NOV 2018
VISTO:
El Documento DE-1111-01533662-1 (NI) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, se convocó al Registro de Aspirantes para Permisos de Uso de Paradores de Playa, invitando a la presentación de proyectos y propuestas, conforme a los Prototipos y demás condiciones establecidas en los Anexos I, II, III del Decreto D.M.M. N° 00576/18, adjudicándose los paradores N° 2, 4, 5 y 6;
Que, habiendo quedado vacantes los paradores 1, 3, 7 y 8, por Decreto D.M.M. N° 00632/18 se realizó una Segunda Convocatoria al Registro de Aspirantes para Permisos de Uso de Paradores de Playa conforme los prototipos y especificaciones contenidas y aprobadas mediante el Decreto D.M.M. N° 00576/18;
Que, la Comisión Especial creada a tales fines, procedió a analizar y evaluar debidamente las dos (2) propuestas recibidas y dictaminó, por unanimidad, que la presentada por la Sra. Fabiana Guadalupe Franco, D.N.I. 21.048.561, para el Parador N° 7, cumplimenta satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en el marco de la convocatoria efectuada, por lo que se recomienda el otorgamiento del permiso requerido;
Que, en igual sentido, dicha comisión expresó que la presentación del Sr. Enrique Alfredo Corvalán Bornemann, D.N.I. 12.215.790, para el Parador N° 8 Parque del Sur, no cumplimenta con los requisitos esenciales, vinculados a la propuesta de intervención y descripción técnica del proyecto;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébese la Segunda Convocatoria al Registro de Aspirantes para Permisos de Uso de Paradores de Playa, dispuesta por Decreto D.M.M. N° 00632/18 y realizada el día 24 de Octubre de 2018 a las 12 hs.-

Art. 2°: Otórguese el permiso solicitado a la Sra. Fabiana Guadalupe Franco, D.N.I. 21.048.561, para el Parador N° 7.-
Art. 3°: Exclúyase, por no cumplir con los requisitos exigidos, la propuesta presentada por el Sr. Enrique Alfredo Corvalán Bornemann, D.N.I. 12.215.790, para el Parador N° 8 Parque del Sur.-
Art. 4°: Requiérase a la Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia la confección del respectivo Permiso de Uso.-
Art. 5°: Refréndese el presente por las señoras Secretarias de Desarrollo Estratégico y Resiliencia y de Gobierno.-
Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00688/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Control
• N° expediente: DE-0437-01543072-1 (NI)

Resumen

Numérense y regístrense los Permisos de Uso, a título precario, suscriptos entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y la firma TELECOM ARGENTINA S.A., los cuales forman parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. Ramiro Dall’Aglio, Secretario de Control
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE CONTROL – AÑO 2018 – Nº 00688
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 30 OCT 2018
VISTO:
El Documento DE-0437-01543072-1 (NI); y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, se adjuntan Permisos de uso, a título precario, suscriptos entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y la firma TELECOM ARGENTINA S.A.;
Que, mediante tales permisos, el Municipio autoriza a la empresa señalada para instalar estructuras soporte de antenas sobre determinados sectores ubicados en la ciudad;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo de numeración y registración correspondiente;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Numérense y regístrense los Permisos de Uso, a título precario, suscriptos entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y la firma TELECOM ARGENTINA S.A., los cuales forman parte del presente Decreto.-
.Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por la Sra. Secretaria de Gobierno y el Sr. Secretario de Control.-
Art. 6º: Comuníquese y dese al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00692/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124- 01531948-6 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo 29 de Abril Limitada, en fecha 18 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00692

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 OCT 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1124- 01531948-6 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo 29 de Abril Limitada, en fecha 18 de Octubre de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo 29 de Abril Limitada, en fecha 18 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00694/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE- 1124-01535858-3 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil La Voz del Norte, en fecha 29 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00694
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 NOV 2018

VISTO:

El Documento Nº DE- 1124-01535858-3 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil La Voz del Norte, en fecha 29 de Octubre de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de” Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Asociación Civil La Voz del Norte, en fecha 29 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00695/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124-01541226-5 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo por un Mañana Mejor Limitada, en fecha 25 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00695

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 NOV 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1124-01541226-5 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Por Un Mañana Mejor Limitada, en fecha 25 de Octubre de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo por un Mañana Mejor Limitada, en fecha 25 de Octubre de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-