- Procedencia: DEM
- Tipo de Normativa: Decreto DMM
- N° Decreto DMM: 00596/2018
- Fecha de Sanción: —
- Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
- N° expediente: DE-1073-01531585-6 (NI)
Resumen
Apruébese la readecuación de la obra “PAVIMENTACION, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO ENTRE LAS CALLES AMENABAR (N), ROBERTO ARLT (S), SAN JOSE (E) Y LAMADRID (O); CALLE SAN JOSE EN EL BARRIO R. SAENZ PEÑA ENTRE LAS CALLES GRAL. LOPEZ (S) Y MONSEÑOR ZASPE (N); Y PASO BAJO NIVEL DE LA Av. INT. IRIGOYEN ENTRE LOS BARRIOS CHALET Y CENTENARIO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/2016, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla balance final de obra, que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Firmantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
Texto completo de la norma
DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00596
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 SEP 2018
VISTO:
El Documento DE-1073-01531585-6 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, eleva la propuesta de readecuación de obra, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/16, “PAVIMENTACION, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO ENTRE LAS CALLES AMENABAR (N), ROBERTO ARLT (S), SAN JOSE (E) Y LAMADRID (O); CALLE SAN JOSE EN EL BARRIO R. SAENZ PEÑA ENTRE LAS CALLES GRAL. LOPEZ (S) Y MONSEÑOR ZASPE (N); Y PASO BAJO NIVEL DE LA Av. INT. IRIGOYEN ENTRE LOS BARRIOS CHALET Y CENTENARIO”, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A.
Que, la readecuación propuesta consiste en la reducción de ítems N° 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 37, 60, 66, 71, 72, 74, 82, 92, 93, 96 y creación del ítem N° 120, que se encuentran considerados en la planilla de balance final de obra, de cuya compensación resulta una reducción de obra por un total de pesos cuatro millones quinientos veintisiete mil ciento setenta con veintitres centavos ($4.527.170,23), representando una disminución del 2,83% del monto de la obra contratada, conforme surge de la planilla de resumen respectiva, quedando así encuadrado dentro de las previsiones del artículo 42 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Que, las modificaciones resultan necesarias por cuanto surgen del balance final de ítems, encontrándose la obra próxima a su terminación, y ajustándose a los valores unitarios originariamente pactados en el contrato.
Que, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras considera pertinente la readecuación de obra solicitada.
Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión) considerando ajustado a derecho el otorgamiento de dicha readecuación.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo y readecuación de obra.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.
Art. 1°: Apruébese la readecuación de la obra “PAVIMENTACION, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS BARRIOS CHALET Y SAN LORENZO ENTRE LAS CALLES AMENABAR (N), ROBERTO ARLT (S), SAN JOSE (E) Y LAMADRID (O); CALLE SAN JOSE EN EL BARRIO R. SAENZ PEÑA ENTRE LAS CALLES GRAL. LOPEZ (S) Y MONSEÑOR ZASPE (N); Y PASO BAJO NIVEL DE LA Av. INT. IRIGOYEN ENTRE LOS BARRIOS CHALET Y CENTENARIO”, correspondiente a la Licitación Pública N° 25/2016, contratada con la Unión Transitoria MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. – COEMYC S.A., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla balance final de obra, que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Ratifíquese en todos sus términos la Resolución Interna N° 15/2.018 dispuesta por el Sr. Secretario de Obras Púbicas.
Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Inspección y Certificación de Obras. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-
