INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE AV. GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, contratada con la UTE – PILATTI S.A. – COCYAR S.A., por el término de cuarenta (40) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 29 de noviembre de 2019.-

Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00632

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 30 OCT 2019

VISTO:

El expediente DE-0448-01629187-4 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la UTE – PILATTI S.A. – COCYAR S.A., adjudicataria de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE AV. GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de Agosto y Septiembre del año 2019 y por retrasos debido a no poder trabajar de forma simultánea en diferentes frentes de obra, para no generar más congestión en la zona ;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan las Planillas mensuales pluviométricas del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Santa fe, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del año 2019

Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose constatado los días improductivos de obra, computado los días de acuerdo a los Art. Nº 52 y 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar cuarenta (40) días corridos, de los cuales ocho (8) son por aplicación del “Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad” y treinta y dos (32) días por “Art. Nº 52. Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o caso fortuito”;

Que, habiendo tomado intervención la Sra. Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ DECRETA:

Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE AV. GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, contratada con la UTE – PILATTI S.A. – COCYAR S.A., por el término de cuarenta (40) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 29 de noviembre de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese al presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.

• Enlace
• Documentos