SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 SEP 2019

VISTO:

El expediente DE-0448-01620285-5 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la UTE – PILATTI S.A. – COCYAR S.A., adjudicataria de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE AV. GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de junio y julio del año 2019 y por retrasos debido a interferencias con tareas efectuadas por la empresa A.S.S.A. en el mismo frente de obra;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan las Planillas mensuales pluviométricas del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz, correspondiente a los meses de junio y julio de 2019;

Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose constatado los días improductivos de obra, computado los días de acuerdo a los Art. Nº 52 y 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar cuarenta (40) días corridos, de los cuales quince (15) son por aplicación del “Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad” y veinticinco (25) días por “Art. Nº 52. Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o caso fortuito”;

Que, habiendo tomado intervención la Sra. Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma no formula objeciones a la presente ampliación de plazo de obra;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “RENOVACION INTEGRAL DE AV. GDOR. FREYRE”, Licitación Pública Nº 01/2018, contratada con la UTE – PILATTI S.A. – COCYAR S.A., por el término de cuarenta (40) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 20 de octubre de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese al presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.