SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 02 AGO 2019
VISTO :
El Expediente DE-1038-01600233-9 (NI) y;
CONSIDERANDO :
Que, mediante el referido documento la Dirección Ejecutiva del Programa Mantenimiento de la Red de Drenaje Urbano dependiente de la Secretaria de Recursos Hidricos elevó la propuesta de ampliación de ítem y del monto contractual de la obra: “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA 1,60 M EN LA CIUDAD DE SANTA FE“, correspondiente a la Licitación Pública N° 03/2018, contratada con la firma EMSADE S.A; que fuera autorizado mediante Decreto D.M.M. N° 00556/2018.
Que, en su informe, la precitada Dirección manifiesta que, durante la ejecución de la obra surgió la necesidad de incorporar al plan de trabajo la limpieza de nuevos desagües que no estaban previstos, los mismos surgieron debido a los controles y las recorridas que se realizan, por lo que solicita la ampliación de la obra.
Que, la contratista EMSADE S.A. manifiesta mediante Nota que no variaran los precios de los ítems a ampliar, manteniéndose los precios bases de la Licitación.
Que, en consecuencia, resulta necesario disponer la ampliación de los ítems N° 1, 2, contemplados contractualmente, los que ascienden a la suma de pesos un millón novecientos cinco mil novecientos setenta y seis con dieciocho centavos ($1.905.976,18).
Que, asimismo, y en razón de que la mayor cantidad de obra a contratarse demandara un mayor plazo de ejecución, por lo que argumenta la necesidad de reconocer una ampliación del plazo de obra de sesenta (60) días corridos, llevando el nuevo plazo de finalización al día 26.08.2019.
Que, la Asesoría Legal de dicha Secretaria emitió dictamen jurídico correspondiente (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), manifestando que legalmente procede la solicitud de ampliación de ítems y de plazo, por encuadrar en las disposiciones de los art. 42 y 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la obra.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°: Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación de la obra “MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES DE HASTA 1,60 M EN LA CIUDAD DE SANTA FE “, correspondiente a la Licitación Pública N°03/2018, contratada con la firma EMSADE S.A., conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de sesenta (60) días corridos, concluyendo dicho plazo el 26 de Agosto de 2019.
Art. 3°: Autorizase a Secretaría de Hacienda a realizar la modificación presupuestaria en la Jurisdicción: 1110129000 – Secretaría de Recursos Hídricos – Objeto del Gasto: 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de dominio público – Actividad Programática: 26.75.51– Fondos Provinciales – Pesos un millón novecientos cinco mil novecientos setenta y seis con dieciocho centavos ($1.905.976,18).
Art. 4°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Hidráulica, que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la presente obra.
Art. 5°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hidricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-