- Procedencia: DEM
- Tipo de Normativa: Decreto DMM
- N° Decreto DMM: 00264/2019
- Fecha de Sanción: —
- Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
- N° expediente: DE-0464-01586163-6 (NI)
- Resumen
Autorizase la readecuación de ítems de la obra de “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO CHALET”, correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2018, contratada con la Empresa WINKELMANN S.R.L., de conformidad con las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg.Ma Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
Arq. Lucas Condal, Secretario Obras Públicas - TEXTO COMPLETO DE LA NORMA
- DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2019– Nº 00264
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 24 ABR 2019
VISTO:
El Documento DE-0464-01586163-6 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Estudios y Proyectos, elevó una propuesta de ampliación de monto y plazo de ejecución de la obra: “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO CHALET”, correspondiente a la Licitación Pública N° 06/18, contratada con la empresa WINKELMANN S.R.L.
Que, en su informe la precitada Dirección, manifiesta que se ha producido una modificación en el proyecto ejecutivo, incorporándose a la obra una extensión de la red hacia el nuevo Jardín de Infantes de calle Roberto Arlt, esquina con calle Roque Sáenz Peña de esta ciudad, la que ha sido aprobada por Litoral Gas S.A., conforme consta en el Plano N° P/SF/19/008.
Que, por tal motivo se solicita la ampliación de los ítems Nº 2, 2.3, 5, 8 y 11 por un total de pesos doscientos nueve mil novecientos veinticinco con ochenta centavos ($209.925,80).
Que, la misma representa una variación del monto contractual equivalente al tres con setenta y cinco por ciento (3,75%).
Que, por otro lado, la contratista solicita una ampliación de plazo, fundando su pedido en razón de los mayores trabajos que se han de ejecutar conforme la ampliación de ítems requerida y de las precipitaciones y excesos de humedad acaecidos durante los meses de enero y febrero de 2019.
Que, la Dirección de Estudios y Proyectos, encuentra justificados un total de veinticinco (25) días de retrasos no imputables al contratista.
Que, intervino la Asesoría Legal del área, emitiendo el dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión) no encontrando objeciones que formular.Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin del dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.Art. 1°: Autorizase la readecuación de ítems de la obra de “SUMINISTRO DE GAS NATURAL BARRIO CHALET”, correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2018, contratada con la Empresa WINKELMANN S.R.L., de conformidad con las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo I se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Dispónese la ampliación del plazo de ejecución de la obra mencionada en el Art. 1° del presente, por el término de VEINTICINCO (25) días corridos, concluyendo dicho plazo el 12 de Abril de 2019.
Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificaciones de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hídricos, y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-