- Procedencia: DEM
- Tipo de Normativa: Decreto DMM
- N° Decreto DMM: 00428/2018
- Fecha de Sanción: —
- Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
- N° expediente: DE-0678-01492174-6 (NI)
Resumen
Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, la ampliación del plazo de la obra “Extensión de red de desagües cloacales de las vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de octubre. Red colectora Sector I y E.E. 18a”, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/14, contratada con la firma “Ponce Construcciones S.R.L.”, por el término de noventa y ocho (98) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 14 del mes de Julio de 2018.-
Firmantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
Texto completo de la norma
DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS – AÑO 2018 – Nº 00428
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 JUL 2018
VISTO:
La Nota Nº DE-0678-01492174-6 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, la Empresa PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L. solicita una ampliación de plazo de la obra “Extensión de red de desagües cloacales de las vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de octubre. Red colectora Sector I y E.E. 18a”.
Que funda la misma, por una parte, en la imposibilidad de ejecutar tareas los días de lluvia acaecidos durante los meses de diciembre del año 2017, enero, febrero y marzo del año 2.018, y en razón de ajustes de proyecto de cañería subsidiaria, para llevar a cabo las conexiones domiciliarias de los tramos de calle Moreno y Pasaje Frenguelli.
Que, ha emitido dictamen técnico la Inspección de Obra dependiente de la Unidad Ejecutora Municipal Agencia Santa Fe Hábitat, por el que encuentra justificados los motivos expuestos y, en consecuencia, aconseja una ampliación de plazo de noventa y ocho (98) días corridos.
Que, ha tomado intervención la asesoría jurídica de la Secretaría de Recursos Hídricos y ha emitido dictamen, en el que indica que no existen objeciones que formular a la ampliación de plazo de la referida obra, en los términos expuestos.
Que, a dicho respecto, lo tramitado encuadra dentro de las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones en su Sección VII Condiciones Generales, Subcláusula 8.4 Prórroga del Plazo de Terminación.
Que, mediante Nota Nº 526/18 la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda eleva su no objeción a la ampliación de plazo solicitada.
Que, la contratista ha renunciado a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de una posible ampliación;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, la ampliación del plazo de la obra “Extensión de red de desagües cloacales de las vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de octubre. Red colectora Sector I y E.E. 18a”, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/14, contratada con la firma “Ponce Construcciones S.R.L.”, por el término de noventa y ocho (98) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 14 del mes de Julio de 2018.-
Art. 2°: Dispónese la toma de conocimiento por parte de la Unidad Ejecutora Municipal de PRO.ME.BA. III, la que notificará en legal tiempo y forma a la contratista y le requerirá la ampliación de las garantías correspondientes.-
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Recursos Hídricos y las Sras. Secretarias de Gobierno y Hacienda.-
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-