- Procedencia: DEM
- Tipo de Normativa: Decreto DMM
- N° Decreto DMM: 00812/2017
- Fecha de Sanción: —
- Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
- N° expediente: DE: 0448-01448606-2
Resumen
Autorizase –por las razones expuestas en los considerandos del presente – la creación del ítem RUBRO Nº5: INSTALACIÓN: ITEM N°5.03: REJAS Y DIFUSORES: Unidad: GL, Cantidad: 1, de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL”, Licitación Pública Nº 02/2016, en las cantidades y valores que se indican: Precio Unitario: pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos ($79.263,00) Precio Total: pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos ($79.263,00) .-
Firmantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
Texto completo de la norma
DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00812
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 18 OCT 2017
VISTO:
El Expediente DE: 0448-01448606-2 (N), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma adjudicataria INECO S.A contratista de la ejecución de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL”, Licitación Pública N° 02/2016, en respuesta al requerimiento de cotización de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, remite presupuesto por tareas y accesorios sobre modificaciones proyectuales relacionadas con la obra mayor;
Que, por lo expuesto precedentemente se solicitó a la contratista la cotización de las tareas de provisión y colocación de 5 rejas de 50cm x 90cm color blancas con sus respectivas campanas de chapa a colocar en el cielorraso del auditorio;
Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en virtud de las razones invocadas, considera pertinente la creación de nuevos ítems y ampliación de plazo de obra, incrementándose el monto contractual – conforme a las previsiones establecidas por los artículos 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;
Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos ($79.263,00) representando un 0,95 % (cero con noventa y cinco por ciento) del monto de obra contractual ($8.383.205,00);
Que, asimismo, se considera pertinente una ampliación de plazo por treinta (20) días corridos en la ejecución de los trabajos;
Que, la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano considera jurídicamente viable la emisión del presente;
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resuelve competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorizase –por las razones expuestas en los considerandos del presente – la creación del ítem RUBRO Nº5: INSTALACIÓN: ITEM N°5.03: REJAS Y DIFUSORES: Unidad: GL, Cantidad: 1, de la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL”, Licitación Pública Nº 02/2016, en las cantidades y valores que se indican: Precio Unitario: pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos ($79.263,00) Precio Total: pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos ($79.263,00) .-
Art. 2º: Ampliase el plazo de obra de la presente por el término de treinta (20) días corridos.-
Art. 3º: Autorizase a Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2016 en la Jurisdicción: 1110106000 – Secretaría de Producción – Actividad Programática: 20.75.00 Museo de la Constitución Nacional – Etapa 1 -Fuente de Financiamiento: 133 Fondos Nacionales, la suma de SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($79.263,00).-
Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y Obras de Arquitectura, previa notificación en legal forma a la contratista, a los fines de archivar las actuaciones en el legajo de obra respectivo.
Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Secretarias de Producción, Gobierno y de Hacienda.
Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.