INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Desígnase, a partir del 12 de diciembre de 2019, como ASISTENTE EJECUTIVA DE PROYECTOS, a la Sra. María Emilia BERARDI, D.N.I. 28.415.405, clase 1981, dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Aministración.
Desígnase, a partir del 12 de diciembre de 2019, como ASISTENTE EJECUTIVA DE POLÍTICAS AMBIENTALES, a la Sra. Gretel Ruth HANSEN, D.N.I. 33.361.947, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Cambio Climático y Sostenibilidad.

Fimantes
Lic. Raúl Emilio Jatón, Intendente
C.P.N. Nicolás Daniel Aimar, Secretario de Gobierno
Ing. Edgardo Fabián Seguro, Secretario de Ambiente

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.P.B. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 0561
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 DIC 2019
VISTO:
La Ordenanza Nº 12.696, y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada norma modifica las Secretarías que componen el Gabinete Municipal, delimitando las competencias inherentes a las mismas.
Que por Decreto D.M.M. N° 00717/19 se establece la forma a través de la cual se distribuirán y ejecutarán los asuntos y competencias del Departamento Ejecutivo Municipal, creándose asimismo por Decreto D.M.M. N° 00719/19 su Estructura Orgánico Funcional, modificada por Decreto D.M.M. N° 00720/19.
Que, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente, resulta necesario designar el personal de gabinete a cargo de las distintas acciones que la misma prevé implementar y ejecutar.
Que los propuestos cumplen con los recaudos pertinentes para poder asumir las responsabilidades encomendadas para cada cargo.
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ DECRETA:

Art. 1º. Desígnase, a partir del 12 de diciembre de 2019, como ASISTENTE EJECUTIVA DE PROYECTOS, a la Sra. María Emilia BERARDI, D.N.I. 28.415.405, clase 1981, dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Aministración.
Art. 2º. Desígnase, a partir del 12 de diciembre de 2019, como ASISTENTE EJECUTIVA DE POLÍTICAS AMBIENTALES, a la Sra. Gretel Ruth HANSEN, D.N.I. 33.361.947, dependiente de la Dirección Ejecutiva de Cambio Climático y Sostenibilidad.
Art. 3°. Establécese como retribución de los funcionarios designados la establecida en el Decreto D.M.M. 00717/19.
Art. 4°. Refréndese el presente por el Sr. Secretario de Gobierno y por el Sr. Secretario de Ambiente.
Art. 5°: Gírese copia del presente a la Secretaria de Ambiente.-
Art. 6º.- Comuníquese, publíquese y dése al R.M.-

INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Rectifíquese -en lo pertinente- el Anexo I del Decreto D.M.M. Nº 00056/19, el cual se acompaña y forma parte del presente, a tenor de los argumentos expuestos en los considerandos del presente.-

Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
Abog. Malena Azario, Secretaria de GobiernoTEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – Nº 00357

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 MAY 2019

VISTO:

El Documento DE-0851-01558422-0 (NI); y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza Municipal Nº 12.551 se estableció, como beneficio tributario, la eximición de la Tasa General de Inmuebles para los propietarios frentistas de la obra “Plan Director de Desagües Pluviales Ciudad de Santa Fe – Cuenca Flores- Colector Principal Espora”;

Que, mediante el Decreto D.M.M. Nº 00056/19, se fijaron las fechas de inicio y finalización de los trabajos en relación a cada cuadra afectada por la mencionada obra;

Que, producto de la elaboración del plano de ejecución y de la identificación efectuada por la Dirección de Catastro, se advirtió la existencia de un error involuntario vinculado al Anexo I del precitado Decreto, en relación a los tramos referenciados como calles Obispo Boneo y Espero, respectivamente, por lo que corresponde subsanar dicha cuestión;

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Rectifíquese -en lo pertinente- el Anexo I del Decreto D.M.M. Nº 00056/19, el cual se acompaña y forma parte del presente, a tenor de los argumentos expuestos en los considerandos del presente.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda, de Gobierno y el Señor Secretario de Recursos Hídricos.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Numérese y regístrese el contrato suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa MOLIENDAS RINCON S.R.L., en fecha 03 de junio de 2019, el que se acompaña y forma parte integrante del presente decreto.-

Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Arq. Lucas Condal, Secretario Obras Públicas
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2019 – N° 00378

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 18 JUN 2019

VISTO:

El Documento DE-0461-01569788-1 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra el trámite correspondiente a la Licitación Pública Nº 09-SOP-2019, tras la Solicitud de Pedido Nº 406/19 de la Secretaría de Obras Públicas, para la adquisición de piedra granular 0-20, según especificaciones técnicas;

Que, por Decreto D.M.M. Nº 00197/19, tras celebrarse sendas convocatorias a Licitación Pública, se declaró al procedimiento de selección como desierto, habilitándose la celebración de una contratación directa, acorde a las previsiones de los artículos 4, inciso a), y 10 del Decreto D.M.M. Nº 01857/79;

Que, efectuados los relevamientos pertinentes, luce conveniente la propuesta efectuada por la firma MOLIENDAS RINCÓN S.R.L., quien cumplimenta con las exigencias solicitadas;

Que, en consecuencia, a tenor de lo establecido por el artículo 4 del Decreto D.M.M. Nº 00197/19, se suscribió el contrato administrativo correspondiente, respetando las exigencias previstas en el marco de las presentes actuaciones;

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese el contrato suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa MOLIENDAS RINCON S.R.L., en fecha 03 de junio de 2019, el que se acompaña y forma parte integrante del presente decreto.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por la Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno y el Señor Secretario de Obras Públicas.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Desígnase, a partir del 12 de diciembre de 2019, como ASISTENTE EJECUTIVO DE COORDINACIÓN, al Abog. José Luis DE IRIONDO, D.N.I. 30.487.858, clase 1977, dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Administración.

Fimantes
Lic. Raúl Emilio Jatón, Intendente
C.P.N. Nicolás Daniel Aimar, Secretario de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.P.B. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 0563

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 DIC 2019
VISTO:
La Ordenanza Nº 12.696, y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada norma modifica las Secretarías que componen el Gabinete Municipal, delimitando las competencias inherentes a las mismas.
Que por Decreto D.M.M. N° 00717/19 se establece la forma a través de la cual se distribuirán y ejecutarán los asuntos y competencias del Departamento Ejecutivo Municipal, creándose asimismo por Decreto D.M.M. N° 00719/19 su Estructura Orgánico Funcional, modificada por Decreto D.M.M. N° 00720/19.
Que, en el ámbito de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana, resulta necesario designar el personal de gabinete a cargo de las distintas acciones que la misma prevé implementar y ejecutar.
Que los propuestos cumplen con los recaudos pertinentes para poder asumir las responsabilidades encomendadas para cada cargo.
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ DECRETA:

Art. 1º. Desígnase, a partir del 12 de diciembre de 2019, como ASISTENTE EJECUTIVO DE COORDINACIÓN, al Abog. José Luis DE IRIONDO, D.N.I. 30.487.858, clase 1977, dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Administración.
Art. 2°. Establécese como retribución de los funcionarios designados la establecida en el Decreto D.M.M. 00717/19.
Art. 3°. Refréndese por el Sr. Secretario de Gobierno.
Art. 4°: Gírese copia del presente a la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana.
Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al R.M.

INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “EDIFICIO DE VIVIENDA SOCIAL Bº BARRANQUITAS”, Licitación Pública Nº 06/2017, contratada con la firma DINALE S.A, por el término de ciento doce (112) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 02 de octubre de 2019.-

Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00542

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 16 SEP 2019

VISTO:

El Documento DE-0448-01598590-6 (VS), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma DINALE S.A contratista de la ejecución de la obra “EDIFICIO DE VIVIENDA SOCIAL Bº BARRANQUITAS”, Licitación Pública Nº 06/2017, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 2019;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjuntan las Planillas mensuales pluviométricas de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, correspondiente a los meses aludidos;

Que, por lo precedentemente expuesto, y habiéndose computado los días de acuerdo a los Art. Nº 52 y 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar ciento doce (112) días corridos, de los cuales noventa y dos (92) son por aplicación del “Art. Nº 52. Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o casos fortuitos” y veinte (20) días por “Art. Nº 53. Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o excesos de humedad”;

Que, habiendo tomado intervención las áreas respectivas, corresponde arbitrar los medios al efecto de hacer lugar a lo peticionado;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “EDIFICIO DE VIVIENDA SOCIAL Bº BARRANQUITAS”, Licitación Pública Nº 06/2017, contratada con la firma DINALE S.A, por el término de ciento doce (112) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 02 de octubre de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.

INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Desígnase, a partir del 12 de diciembre de 2019, como ASISTENTE EJECUTIVO DE COMUNICACIÓN DIGITAL, al Sr. Emiliano MORIONDO, D.N.I. 37.708.716, clase 1994, dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Digital.

Fimantes
Lic. Raúl Emilio Jatón, Intendente
C.P.N. Nicolás Daniel Aimar, Secretario de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.P.B. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 0564
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 DIC 2019
VISTO:
La Ordenanza Nº 12.696, y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada norma modifica las Secretarías que componen el Gabinete Municipal, delimitando las competencias inherentes a las mismas.
Que por Decreto D.M.M. N° 00717/19 se establece la forma a través de la cual se distribuirán y ejecutarán los asuntos y competencias del Departamento Ejecutivo Municipal, creándose asimismo por Decreto D.M.M. N° 00719/19 su Estructura Orgánico Funcional, modificada por Decreto D.M.M. N° 00720/19.
Que, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, resulta necesario designar el personal de gabinete a cargo de las distintas acciones que la misma prevé implementar y ejecutar.
Que los propuestos cumplen con los recaudos pertinentes para poder asumir las responsabilidades encomendadas para cada cargo.
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ DECRETA:
Art. 1º. Desígnase, a partir del 12 de diciembre de 2019, como ASISTENTE EJECUTIVO DE COMUNICACIÓN DIGITAL, al Sr. Emiliano MORIONDO, D.N.I. 37.708.716, clase 1994, dependiente de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Digital.
Art. 2°. Establécese como retribución de los funcionarios designados la establecida en el Decreto D.M.M. 00717/19.
Art. 3°. Refréndese el presente por el Sr. Secretario de Gobierno.
Art. 4°: Gírese copia del presente a la Secretaria de Gobierno.-
Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al R.M.-

INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Desígnase, a partir del 1° de enero de 2020, como DIRECTORA DE VINCULACIÓN JURÍDICA Y GESTIÓN JUDICIAL, a la Abog. Rocío Anahí ROMERO, D.N.I. 30.432.108, clase 1983.

Fimantes
Lic. Raúl Emilio Jatón, Intendente
C.P.N. Nicolás Daniel Aimar, Secretario de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.P.B. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 0571
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 DIC 2019
VISTO:
La Ordenanza Nº 12.696, y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada norma modifica las Secretarías que componen el Gabinete Municipal, delimitando las competencias inherentes a las mismas.
Que, a los fines de iniciar una nueva gestión de gobierno, resulta necesaria la designación de funcionarios en cada una de ellas.
Que por Decreto D.M.M. N° 00717/19 se establece la forma a través de la cual se distribuirán y ejecutarán los asuntos y competencias del Departamento Ejecutivo Municipal, creándose asimismo por Decreto D.M.M. N° 00719/19 su Estructura Orgánico Funcional, modificada por Decreto D.M.M. N° 00720/19.
Que, en el ámbito de la Fiscalía Municipal, corresponde designar el personal de gabinete a cargo de las distintas acciones que la misma prevé implementar y ejecutar.
Que la propuesta cumple con los recaudos pertinentes para poder asumir las responsabilidades encomendadas para cada cargo.
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ DECRETA:

Art. 1º. Desígnase, a partir del 1° de enero de 2020, como DIRECTORA DE VINCULACIÓN JURÍDICA Y GESTIÓN JUDICIAL, a la Abog. Rocío Anahí ROMERO, D.N.I. 30.432.108, clase 1983.
Art. 2°. Establécese como retribución de la funcionaria designada, la fijada en el Decreto D.M.M. 00717/19.
Art. 3°. Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Gobierno.
Art. 4°: Gírese copia del presente a la Fiscalía Municipal.-
Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dése al R.M.-

INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Autorizase -por las razones expuestas en los considerandos del presente- la modificación la obra “MEJORAMIENTO DE ENTORNO Y ACCESO A ESCUELAS”, Licitación Pública Nº 09/2018, contratada la firma PROSACO CONSTRUCCIONES Unipersonal de Rodolfo Esteban SCHATZLER, por las cantidades y valores que se indican en el Anexo que se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto.-
Autorícese la ampliación de plazo de ejecución de la obra, por el término de sesenta (60) días corridos, configurando nueva fecha de finalización de los trabajos el día 19 de octubre de 2019.-

Fimantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo D. Pascualón, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2019 – Nº 00475

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 15 AGO 2019

VISTO:

El Documento DE-0905-01618022-6 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la actuación de referencia, la firma PROSACO CONSTRUCCIONES Unipersonal de Rodolfo Esteban SCHATZLER, contratista de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE ENTORNO Y ACCESOS A ESCUELAS”, Licitación Pública Nº 09/2018, en respuesta al requerimiento de cotización por modificaciones de proyecto de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, remite presupuesto por tareas y accesorios sobre modificaciones proyectuales, ampliaciones y deducciones relacionadas con la obra mayor;

Que, la mencionada Subsecretaría consideró pertinente las deducciones y ampliaciones de ítems descritos en anexo, reduciéndose el monto contractual, acorde a las previsiones establecidas por los artículos 41 y 42 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable, referentes a “Modificaciones de proyectos” y “Ampliaciones y/o reducciones”, respectivamente;

Que, en virtud de lo solicitado por la empresa, corresponde la consecuente ampliación de plazo, atento los extremos del artículo 54 del mencionado Pliego, referente a “Prórroga del plazo de ejecución por modificaciones de proyecto, ampliaciones y/o adicionales”, resultando razonable el otorgamiento de sesenta (60) días corridos;

Que, conforme dan cuenta las constancias de las actuaciones, la contratista renunció a reclamar por mayores costos de los pactados, gastos improductivos y/o cualquier otro rubro indemnizatorio;

Que, lo expuesto totaliza un monto de reducción de obra equivalente a la suma de pesos cinco millones trescientos noventa y tres mil quinientos ochenta con 95/100 ($5.393.580,95), cuestión que representa el veintidós como quince por ciento (22,15%) del monto de obra original, contando con la voluntad de las partes;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la modificación de obra requerida, en los términos expuestos precedentemente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ DECRETA:

Art. 1º: Autorizase -por las razones expuestas en los considerandos del presente- la modificación la obra “MEJORAMIENTO DE ENTORNO Y ACCESO A ESCUELAS”, Licitación Pública Nº 09/2018, contratada la firma PROSACO CONSTRUCCIONES Unipersonal de Rodolfo Esteban SCHATZLER, por las cantidades y valores que se indican en el Anexo que se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2º: Autorícese la ampliación de plazo de ejecución de la obra, por el término de sesenta (60) días corridos, configurando nueva fecha de finalización de los trabajos el día 19 de octubre de 2019.-

Art. 3º: Autorícese a efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes a la Categoría Programática 19.51.59., Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal, por la suma de pesos cinco millones trescientos noventa y tres mil quinientos ochenta con 95/100 ($5.393.580,95), acorde a los lineamientos expuestos en los Considerandos del presente acto administrativo.-

Art. 4º: Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que previa notificación en legal forma a la contratista, glosará estas actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.-

INFORMACIÓN DETALLADA

Resumen
Desígnase, a partir del 06 de enero de 2020, como COORDINADOR EJECUTIVO DE ALUMBRADO Y ELECTROMECÁNICA, al Ing. Enrique GON, D.N.I. 31.115.016, clase 1984.

Fimantes
Lic. Raúl Emilio Jatón, Intendente
C.P.N. Nicolás Daniel Aimar, Secretario de Gobierno
Mg. Arq. Griselda Bertoni, Secretaria de Obras y Espacio Público

TEXTO COMPLETO DE LA NORMA

DECRETO D.P.B. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2019 – Nº 0572

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 12 DIC 2019
VISTO:
La Ordenanza Nº 12.696, y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada norma modifica las Secretarías que componen el Gabinete Municipal, delimitando las competencias inherentes a las mismas.
Que por Decreto D.M.M. N° 00717/19 se establece la forma a través de la cual se distribuirán y ejecutarán los asuntos y competencias del Departamento Ejecutivo Municipal, creándose asimismo por Decreto D.M.M. N° 00719/19 su Estructura Orgánico Funcional, modificada por Decreto D.M.M. N° 00720/19.
Que, en el ámbito de la Secretaría de Obras y Espacio Público, resulta necesario designar el personal de gabinete a cargo de las distintas acciones que la misma prevé implementar y ejecutar.
Que el propuesto cumple con los recaudos pertinentes para poder asumir las responsabilidades encomendadas para cada cargo.
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ DECRETA:

Art. 1º. Desígnase, a partir del 06 de enero de 2020, como COORDINADOR EJECUTIVO DE ALUMBRADO Y ELECTROMECÁNICA, al Ing. Enrique GON, D.N.I. 31.115.016, clase 1984.
Art. 2°. Refréndese el presente por el Secretario de Gobierno y por la Secretaria de Obras y Espacio Público.-
Art. 3°: Gírese copia del presente a la Secretaria de Obras y Espacio Público.-
Art. 4º.- Comuníquese, publíquese y dése al R.M.-