- Procedencia: DEM
- Tipo de Normativa: Decreto DMM
- N° Decreto DMM: 00852/2017
- Fecha de Sanción: —
- Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
- N° expediente: DE: 0448-01450328-8
Resumen
Autorizase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – Reducir, Adicionar y Crear los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, cuya contratista es la firma FERRO S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.
Firmantes
Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo D. Pascualón, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno
Texto completo de la norma
DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2017 – Nº 00852
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 09 NOV 2017
VISTO:
El Expediente DE: 0448-01450328-8 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma adjudicataria FERRO S.R.L. contratista de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, en respuesta al requerimiento de cotización de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, remite presupuesto por tareas y accesorios sobre modificaciones proyectuales relacionadas con la obra mayor;
Que, por lo expuesto precedentemente se solicitó a la contratista la cotización de las tareas de modificaciones de proyecto y adicionales;
Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en virtud de las razones invocadas, considera pertinente la creación de nuevos ítems, incrementándose el monto contractual – conforme a las previsiones establecidas por los artículos 44 y 45 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;
Que, asimismo se considera pertinente una ampliación de plazo de treinta (30) días corridos en la ejecución de los trabajos;
Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de $ 79.325,20 (setenta y nueve mil trescientos veinticinco pesos con veinte centavos), lo que representa el 2,70% del monto de obra ($ 2.940.205,42);
Que, la Asesoría Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano considera jurídicamente viable la emisión del presente;
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resuelve competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas en los considerandos del presente – Reducir, Adicionar y Crear los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR EDIFICIO N.I.D.O. SAN LORENZO”, Licitación Pública N° 07/2017, cuya contratista es la firma FERRO S.R.L., en las cantidades y valores que se indican en el Anexo del presente Decreto.
Art. 2°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de treinta (30) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 16 de Diciembre de 2017.
Art. 3º.- Autorizase a la Secretaría de Hacienda a imputar en el presupuesto vigente Categoría Programática: 18.84.56 – Fuente de Financiamiento: 0110 – Tesoro Municipal, la suma de pesos: setenta y nueve mil trescientos veinticinco con veinte centavos ($ 79.325,20).
Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y a la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, previa notificación en legal forma a la contratista, a los fines de glosar las actuaciones en el legajo de obra respectivo.
Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.