• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00352/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE -0448-01248103-3 (VS)

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 10 de Abril de 2.018 entre esta Municipalidad y la Empresa WINKELMANN S.R.L., correspondiente a la obra “EJECUCIÓN GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE”, de la Licitación Pública N° 08/2015, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Número 5 Bis (Septiembre 2015), de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018– Nº 00352
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 JUN 2018
VISTO :
El Expediente DE -0448-01248103-3 (VS), y;
CONSIDERANDO :
Que, las referidas actuaciones tramitan el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 10 de Abril de 2.018 entre esta Municipalidad y la Empresa WINKELMANN S.R.L., correspondiente a la obra “EJECUCIÓN GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE”, de la Licitación Pública N° 08/2015, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Número 5 Bis (Septiembre 2015), de la misma;
Que, en consecuencia corresponde el dictado del acto administrativo que registre y numere la precitada Acta, la que forma parte integrante del presente Decreto;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A :

Art. 1º : Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 10 de Abril de 2.018 entre esta Municipalidad y la Empresa WINKELMANN S.R.L., correspondiente a la obra “EJECUCIÓN GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE”, de la Licitación Pública N° 08/2015, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para el Certificado Número 5 Bis (Septiembre 2015), de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00351/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE -0448-01248105-7 (VS)

Resumen

Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 10 de Abril de 2.018 entre esta Municipalidad y la Empresa WINKELMANN S.R.L., correspondiente a la obra “EJECUCIÓN GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE”, de la Licitación Pública N° 08/2015, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para los Certificados Números 2 Bis (Junio 2015), 3 Bis (Julio 2015), y, 4 Bis (Agosto 2015), de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018– Nº 00351
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 13 JUN 2018
VISTO :
El Expediente DE -0448-01248105-7 (VS), y;
CONSIDERANDO :
Que, las referidas actuaciones tramitan el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 10 de Abril de 2.018 entre esta Municipalidad y la Empresa WINKELMANN S.R.L., correspondiente a la obra “EJECUCIÓN GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE”, de la Licitación Pública N° 08/2015, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para los Certificados Números 2 Bis (Junio 2015), 3 Bis (Julio 2015), y, 4 Bis (Agosto 2015), de la misma;
Que, en consecuencia corresponde el dictado del acto administrativo que registre y numere la precitada Acta, la que forma parte integrante del presente Decreto;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A :

Art. 1º : Numérese y regístrese el ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION DE CONTRATO DE REDETERMINACION DE PRECIOS, suscripto el día 10 de Abril de 2.018 entre esta Municipalidad y la Empresa WINKELMANN S.R.L., correspondiente a la obra “EJECUCIÓN GAS NATURAL BARRIO LICEO NORTE”, de la Licitación Pública N° 08/2015, con valores redeterminados conforme las prescripciones de la Ley Provincial N° 12.046, para los Certificados Números 2 Bis (Junio 2015), 3 Bis (Julio 2015), y, 4 Bis (Agosto 2015), de la misma; que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00389/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0429-01494412-8 (NI)

Resumen

Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre la Secretaría de Gobierno y el Sindicato Unico de Guardavidas y Afines de la República Argentina (S.U.G.A.R.A.) Sección Santa Fe, en fecha 19 de marzo de 2018, que integra el presente decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00389

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 JUN 2018

VISTO:

El Documento DE-0429-01494412-8 (NI), y

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, se adjunta Acta Acuerdo Local suscripta entre la Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad y el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (S.U.G.A.R.A.) Sección Santa Fe, en fecha 19 de marzo de 2018.

Que, por la misma, se acuerda el reconocimiento del Suplemento “Presentismo” para guardavidas por mes de integrado por la fracción de 15 días del mes de noviembre y 15 días del mes de marzo de cada temporada de habilitación de playas, solárium, piletas y colonias de vacaciones municipales;

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de aprobación pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre la Secretaría de Gobierno y el Sindicato Unico de Guardavidas y Afines de la República Argentina (S.U.G.A.R.A.) Sección Santa Fe, en fecha 19 de marzo de 2018, que integra el presente decreto.-

Art. 2º: Refréndese por la señora Secretaria de Gobierno.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00032/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social
• N° expediente: 

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el convenio suscripto entre la Secretaría de Desarrollo Deportivo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz en fecha 27 de mayo de 2015, el cual se acompaña como Anexo y forma parte integrante del presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Carlos Medrano, Secretario de Desarrollo Social
Dr. Carlos Alberto Pereira, Secretario General

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – AÑO 2016 – Nº 00032

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 ENE 2016
VISTO:
La Disposición N° 00003/15 de la Secretaría de Desarrollo Deportivo de la Provincia y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el referido acto administrativo, la mencionada Secretaría acordó otorgar a la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en calidad de subsidio, la suma de pesos doscientos ochenta mil ($ 280.000), para actividades deportivas en el marco del Programa de “Escuelas de Formación Deportiva”, aprobado por Decreto Provincial N° 2443/00.
Que, en consecuencia, se celebró el convenio pertinente entre la Secretaría de Desarrollo Deportivo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 27 de mayo de 2015.
Que, la Municipalidad se obliga a llevar a cabo las actividades con menores provenientes de hogares con necesidades básicas insatisfechas, teniendo prioridad aquellos que se encuentren en situación de riesgo.
Que, atento a lo expuesto, debe dictarse el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el convenio suscripto entre la Secretaría de Desarrollo Deportivo del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz en fecha 27 de mayo de 2015, el cual se acompaña como Anexo y forma parte integrante del presente.-
Art. 2º: Refréndese el presente Decretos por las Señores Secretarios de Desarrollo Social y General.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00293/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0461-01482185-4

Resumen

Declárese desierto el segundo llamado correspondiente a la Licitación Pública Nº 22-SOP-18, que fuera convocado por Decreto D.M.M. Nº 00202/18 y cuya apertura se realizó el 07 de mayo de 2018, con destino a adquirir 270 m3 de hormigón según normativa vigente y Pliego Específico, por no haberse presentado oferentes.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Ing. Ricardo J. Alcaraz, Secretario de Obras Públicas
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. SECRETARIA DE HACIENDA.-AÑO 2018- Nº 00293

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 22 MAY 2018

VISTO:
El Documento DE-0461-01482185-4 (NI) y sus gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, en las actuaciones de referencia obra la Solicitud de Pedido Nº845/18 de la Secretaría de Obras Públicas, para la adquisición de 270m3 de hormigón según normativa vigente y Pliego Específico;

Que, por Decreto D.M.M. Nº 00150/18 se llamó a Licitación Pública Nº 22/18; para el día 12 de abril, siendo postergada la apertura por Decreto D.M.M. Nº 00166/18, para el día 17 de abril de 2018;

Que, al no haberse presentado oferente alguno, por Decreto D.M.M. Nº 00202/18 se declaró desierta la presente Licitación Pública, convocándose un segundo llamado para el día 07 de mayo de 2018;

Que, el día 07 de mayo de 2.018 se realizó la apertura de la misma a las 10 hs., en la Dirección de Compras, sin recibirse ofertas;

Que, teniendo en cuenta que han resultado desiertas dos (2) llamados a licitación consecutivas y subsistiendo los motivos que dieron origen a la Licitación Pública Nº 22-SOP-18, el presente caso se encuadra en lo dispuesto por el art. 4º, inciso a) del Decreto Nº 1857/79, resultando conveniente efectuar una contratación directa para adquirir el material solicitado;

Que, atento a lo mencionado, este Departamento Ejecutivo estima que corresponde el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Declárese desierto el segundo llamado correspondiente a la Licitación Pública Nº 22-SOP-18, que fuera convocado por Decreto D.M.M. Nº 00202/18 y cuya apertura se realizó el 07 de mayo de 2018, con destino a adquirir 270 m3 de hormigón según normativa vigente y Pliego Específico, por no haberse presentado oferentes.-

Art. 2º.- Autorízase a la Contratación Directa de 270 m3 de hormigón según normativa vigente y Pliego Específico, solicitados por la Secretaría de Obras Públicas mediante Solicitud de Pedido Nº 845/18, conforme a lo establecido en el art. 4º, inciso a) del Decreto Nº 1857/79.-

Art. 3º.- Refrenden el presente Decreto la Sra. Secretaria de Hacienda, la Sra. Secretaria de Gobierno y el Sr. Secretario de Obras Públicas.-

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00283/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0453-01490519-4 (NI)

Resumen

Amplíese la Orden de Compra Nº 244/2018, en la suma de pesos cincuenta y un mil ochocientos catorce con sesenta y nueve centavos ($51.814,69), en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Seguros, aprobado por Decreto D.M.M. Nº 00815/1998.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00283

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 18 MAY 2018

VISTO:

El Documento DE-0453-01490519-4 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, en el mismo se solicita ampliar la Orden de Compra Nº 244/2018, emitida como consecuencia del dictado del Decreto D.M.M Nº 00017/2018, que prorrogó por sesenta (60) días la contratación de cobertura de seguro automotor y responsabilidad civil, para unidades municipales con Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Ltda.

Que, el pedido se efectúa en carácter de ampliación, en virtud de las altas producidas durante todo el período de vigencia de la contratación y su prórroga.

Que, lo solicitado se encuadra en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Seguros, aprobado por Decreto D.M.M. Nº 00815/1998, art. 1 “Altas de Vehículos No Incluidos Originariamente en el Contrato”.

Que este Departamento Ejecutivo Municipal cuenta con las facultades para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Amplíese la Orden de Compra Nº 244/2018, en la suma de pesos cincuenta y un mil ochocientos catorce con sesenta y nueve centavos ($51.814,69), en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Seguros, aprobado por Decreto D.M.M. Nº 00815/1998.-

Art. 2º.- El presente gasto será imputado en el presupuesto vigente de la siguiente manera: Jurisdicción: 1110115000 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, Unidad Ejecutoria: 46 – Secretaría de Hacienda, Procedencia: 115001 – Obligaciones a cargo del Tesoro, Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal.-

Art. 3º.- Refréndese el presente Decreto la Sra. Secretaria de Hacienda y la Sra. Secretaria de Gobierno.-

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00324/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: 

Resumen

Apruébese la reglamentación de la Ordenanza Municipal Nº 12.504, que como Anexo I se adjunta y forma parte integrante del presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Lic. Andrea Valsagna, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00324

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 JUN 2018

VISTO:

La Ordenanza Nº 12.504, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la normativa de referencia, el Honorable Concejo Municipal estableció una serie de pautas específicas con el loable objetivo de determinar y regular la función social de los emprendimientos comerciales de juegos de azar y el establecimiento de medidas de prevención de la ludopatía y el fortalecimiento y promoción de sustentabilidad social.

Que, luce necesario reglamentar dicha normativa, considerando especialmente los puestos de trabajo comprometidos, al efecto de promover y consolidar las diversas relaciones de empleo que se suscitan en torno a los distintos rubros vinculados con la actividad de los emprendimientos mencionados, ya sea para desarrollos turísticos, inmobiliarios, hoteleros o gastronómicos.

Ello, extremando los controles pertinentes, a los efectos se salvaguardar los derechos y garantías de la comunidad local;

Que, en consecuencia, deben arbitrarse los medios conducentes a los efectos de dictar la reglamentación pertinente, consecuente de un estudio pormenorizado de diversas áreas específicas de esta Municipalidad, en miras a otorgarle operatividad a la ordenanza sancionada, y de esa manera poder llevar adelante su debido cumplimiento;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Apruébese la reglamentación de la Ordenanza Municipal Nº 12.504, que como Anexo I se adjunta y forma parte integrante del presente.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por la Señoras Secretaria de Gobierno, de Hacienda y de Desarrollo Estratégico y Resiliencia.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00343/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: 

Resumen

Declárase como Embajador Santafesino a CLUB ATLÉTICO VILLA DORA.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00343

SANTA FE DE LA VERA CRUZ; 06 JUN 2018

VISTO:

La trayectoria del CLUB ATLÉTICO VILLA DORA, y;

CONSIDERANDO:

Que, resulta incuestionable el rol fundamental de la institución deportiva en el desarrollo de actividades socio-culturales y deportivas en el Barrio Sargento Cabral, donde fue fundando en el año 1983.

Que, durante los últimos diez (10) años y gracias a una planificación y estructuración forjada en valores inherentes a la organización en comunidad, la institución ha alcanzado significativos logros deportivos los que les ha valido el reconocimiento a nivel local, nacional e internacional.

Que, ejemplo de ello ha sido la participación en las competencias oficiales de la Asociación Santafesina de Vóley, alcanzando instancias nacionales internacionales, demostrando un nivel profesional sin precedentes en la ciudad.

Que, durante el mes de abril del año 2016, con una destacada participación a nivel nacional, el Club Villa Dora se consagró campeón invicto de la Liga Nacional femenina de vóleibol, habiendo derrotado a instituciones potencias en la disciplina como Boca Juniors, River Plate y Vélez Sarsfield, entre otros.

Que, asimismo participaron del Campeonato Sudamericano de vóley femenino, ubicándose entre los mejores equipos de Sudamérica.

Que, por su trayectoria y dedicación, fundados en la humildad y trabajo constante, el CLUB ATLÉTICO VILLA DORA se ha convertido en una fuente inagotable de oportunidades para su entorno y un orgullo para toda la comunidad santafesina.

Que, lo expuesto, amerita la emisión del presente acto administrativo.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Declárase como Embajador Santafesino a CLUB ATLÉTICO VILLA DORA.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por la Señora Secretaria de Gobierno.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00475/2017
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1100-01428328-7 (NI)

Resumen

Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, el aumento de ítems y ampliación del monto contractual de la obra “Extensión de red de desagües cloacales de las vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de octubre. Red colectora Sector I y E.E. 18a”, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/14, contratada con la firma “Ponce Construcciones S.R.L.”, conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS – AÑO 2017 – Nº 00475

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 03 JUL 2017

VISTO:

La Nota Nº DE-1100-01428328-7 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L. solicitó a la Unidad Ejecutora Municipal de PRO.ME.BA. III las gestiones para realizar un aumento de los ítems A.02.1.10 – Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, prof. <2,50 m., a cielo abierto, A.02.1.11.a - Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, prof. >2,50 m., a cielo abierto, A.02.1.20.a – Tapado y compactación de zanja, con reemplazo por suelo seco en parte de la excavación y suelo seleccionado, A.02.5.01 – Excavación con tunelera en terreno de cualquier categoría, prof. <2,50 m. y >2,50 m., y A.02.5.02 – Provisión, acarreo y colocación cañerías PEAD 160 mm por tunelera teledirigida;

Que, la ampliación de los ítems mencionados importa un incremento del monto contractual en pesos tres millones seiscientos cuarenta y un mil novecientos dieciséis con 82/100 centavos ($3.641.916,82), lo que representa un 11,84% del valor del contrato de obra, modificación que no supera el 20%;

Que, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, otorgó la No Objeción al balance de economías y demasías que arroja dicho incremento del monto contractual, el que será financiado por el Programa;

Que, asimismo, las tareas derivadas de este aumento de ítems requieren una ampliación en noventa (90) días del plazo de obra previsto;

Que, por otra parte, la ampliación de plazo también se encuentra fundada en la imposibilidad de ejecutar tareas los días de lluvia por cincuenta y ocho (58) días corridos;

Que, el nivel freático derivado de la cercanía del río Salado al sector de esta obra implicó una demora en las tareas que requieren una ampliación de 20 (veinte) días en el plazo contractual;

Que, el Pliego Licitatorio establece al respecto, en su Sección VII Condiciones Generales Punto 8.4 Prórroga del Plazo de Terminación, entre las causas y motivos que permiten al contratista a solicitar una prórroga del plazo de terminación “(..) (c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas”;

Que, también resulta necesario reconocer una ampliación de veinte (20) días en base a retrasos operados en la obra a causa de la superposición de la misma con obras de pavimento, desagües pluviales y obras complementarias en vías de acceso a equipamientos comunitarios;

Que los distintos motivos totalizan un pedido de ciento ochenta y ocho (188) días de ampliación del plazo de obra;

Que se acompaña informe técnico en el que se sugiere aprobar la ampliación solicitada;

Que, la contratista ha renunciado a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de una posible ampliación;

Que, en esa inteligencia este Departamento Ejecutivo autorizará la ampliación de los ítems y una ampliación de plazo de doscientos ochenta y ocho (188) días, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, el aumento de ítems y ampliación del monto contractual de la obra “Extensión de red de desagües cloacales de las vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de octubre. Red colectora Sector I y E.E. 18a”, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/14, contratada con la firma “Ponce Construcciones S.R.L.”, conforme la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.-

Art. 2°: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de ciento ochenta y ocho (188) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 08 de Enero de 2.018.-

Art. 3°: Dispónese la toma de conocimiento por parte de la Unidad Ejecutora Municipal de PRO.ME.BA. III, la que notificará en legal tiempo y forma a la contratista y le requerirá la ampliación de las garantías correspondientes.-

Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por las Sras. Secretarias de Gobierno y Hacienda y el Sr. Secretario de Recursos Hídricos.-

Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 02367/2016
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Cultura
• N° expediente: DE-0476-01297966-2 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. los Contratos, suscriptos entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y las personas detalladas en anexo adjunto, los que forman parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Patricia Pieragostini, Secretaria de Cultura
Abog. María Martín, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE CULTURA – AÑO 2016 – Nº 02367
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 26 DIC 2016
VISTO:
El Documento DE-0476-01297966-2 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría de Cultura tiene, entre sus misiones y funciones, la de participar en la vida cultural de la ciudad, canalizando las demandas y necesidades vinculadas a las actividades culturales de la ciudad.
Que, a tales fines y en ejercicio de sus facultades, se adjuntan Contratos, suscriptos entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y diversos artistas, para la realización de diferentes actividades culturales.
Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:
Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. los Contratos, suscriptos entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y las personas detalladas en anexo adjunto, los que forman parte del presente Decreto.-
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las señoras Secretarias de Cultura y de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M y R.M.-