• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00464/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0451-01519555-5 (NI)

Resumen

Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado a la Secretaría de Hacienda por Decreto D.M.M. N° 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00464

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 01 AGO 2018

VISTO:

El Documento DE-0451-01519555-5 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto D.M.M. Nº 00971/17, se autorizó la asignación de Fondos Fijos para las reparticiones municipales con el fin de atender a los Gastos Menores de Funcionamiento, como así también los topes de los mismos considerando la nueva Estructura Orgánico – Funcional.

Que, la Secretaría de Hacienda solicita la ampliación del fondo fijo que se le asigno oportunamente;

Que, fundamenta su pedido en que a la fecha el mismo resulta insuficiente para satisfacer la necesidad del ciclo;

Que, la Subsecretaría de Hacienda aconseja acceder a lo peticionado, disponiendo la ampliación del fondo fijo por un monto de cincuenta mil pesos ($ 50.000) a los valores ya establecidos.

Que, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que así lo disponga;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado a la Secretaría de Hacienda por Decreto D.M.M. N° 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00449/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE–0907-01486432-6 (RP)

Resumen

Apruébese la contratación directa a la firma BILDTEC S.A. para la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – INSTALACIÓN ELECTRICA CENTRO DE INTERPRETACIÓN”, por un total de pesos un millón cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y siete c/91/100 ($1.467.257.91).
Numérese y regístrese el Contrato suscripto en fecha 23 de julio de 2018, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa BILDTEC S.A., representada en ese acto por su titular el Sr. Emanuel BERGA, y que forma parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00449

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 31 JUL 2018

VISTO:

El expediente DE–0907-01486432-6 (RP), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la Secretaría de Planeamiento Urbano, tramita la contratación directa de la obra denominada MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE INTERPRETACIÓN”, cuyo presupuesto oficial es un millón, trescientos sesenta y tres mil, cuatrocientos noventa y cinco c/51/100 ($1.363.495,51).

Que, el objeto de la obra consiste en la ejecución de la instalación eléctrica para la puesta en funcionamiento de las ocho salas que componen el Centro de Interpretación, y comprende la provisión de material, equipamiento, accesorios, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria para la realización de todas las tareas requeridas por los Pliegos y las especificaciones técnicas correspondientes.

Que, en esta Instancia, habiéndose autorizado mediante D.M.M. Nº 00251/18 la contratación directa para la ejecución de la referida obra y en el marco de asegurar un procedimiento sujeto a pautas de transparencia en el actuar administrativo, se han recabado dos (2) presupuestos a tales efectos.

Que, la cotización presentada por la empresa BILDTEC S.A. de pesos un millón cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y siete c/91/100 ($1.467.257,91), resulta la oferta económicamente más conveniente y razonable, por ser la más ajustada al presupuesto oficial previsto.

Que, corrido traslado a la Asesoría Legal interviniente, esta aconsejó se autorice la contratación directa de la obra reseñada con la empresa BILDTEC S.A., por ajustarse a las condiciones técnicas, capacidad de contratación y por ser su oferta económica la más conveniente, todo ello en la Inteligencia de encontrarse las actuaciones amparadas por el artículo 4º Inciso a) del Decreto D.M.M. Nº 1.857/79.

Que se acompaña a las actuaciones contrato de obra suscripto con la referida firma, siendo necesario proceder a su numeración y registración.

Que este Departamento Ejecutivo resulta competente para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°: Apruébese la contratación directa a la firma BILDTEC S.A. para la obra “MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL – INSTALACIÓN ELECTRICA CENTRO DE INTERPRETACIÓN”, por un total de pesos un millón cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y siete c/91/100 ($1.467.257.91).

Art. 2°: Numérese y regístrese el Contrato suscripto en fecha 23 de julio de 2018, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la empresa BILDTEC S.A., representada en ese acto por su titular el Sr. Emanuel BERGA, y que forma parte del presente Decreto.-

Art. 3º: Autorizase a la Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto vigente de la siguiente manera: Fuente de Financiamiento: 133- Fondos Nacionales; Categoría Programática 18.75.00.

Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano, las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y al R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00503/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Control
• N° expediente: DE-1129-01522338-1

Resumen

Apruébese la Licitación Pública Nº 03/2018, convocada por Decreto D.M.M. 00457/18, con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: “CUL DE SAC Y PARADA PARA COLECTIVOS URBANOS”.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. Ramiro Dall’Aglio, Secretario de Control
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE CONTROL – AÑO 2018 – Nº 00503

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 16 AGO 2018
VISTO:
El Documento DE-1129-01522338-1 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, tramita el llamado a la Licitación Pública Nº 03/2018, convocada por Decreto D.M.M. 00457/18, con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: “CUL DE SAC Y PARADA PARA COLECTIVOS URBANOS”;
Que, conforme estaba previsto, en la fecha y horario establecido para la apertura de las propuestas no se presentó ningún oferente.
Que, en consecuencia, la presente Licitación Pública debe ser aprobada y seguidamente declarada desierta en el marco de las disposiciones del Art. 10 del Régimen de Contrataciones, Decreto D.M.M. Nº 1857/79.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1°: Apruébese la Licitación Pública Nº 03/2018, convocada por Decreto D.M.M. 00457/18, con la finalidad de contratar la ejecución de la obra: “CUL DE SAC Y PARADA PARA COLECTIVOS URBANOS”.-
Art. 2°: Declárese desierta la Licitación Pública aprobada en el artículo anterior, conforme las disposiciones del Art. 10 del Decreto D.M.M. 1857/79 – Régimen de Contrataciones.
Art. 3°: Convóquese al SEGUNDO LLAMADO de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2018, para contratar la ejecución de la obra mencionada en el Art. 1º del presente, según Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y Presupuesto Oficial estimado en la suma de pesos un millón trescientos catorce mil ochocientos doce con 46/100 ($1.314.812,46), cuya apertura se producirá el día 30 de Agosto de 2018 a las 10hs., o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuera, a la hora, en el despacho de la Secretaría de Control, Piso 11 del Palacio Municipal, o en el lugar que – por razones de mérito u oportunidad – sea dispuesto por el Señor Intendente Municipal.
Art. 4°: Autorízase a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación a disponer la publicación de los avisos correspondientes conforme a la normativa vigente, en los diarios y en la cantidad y tamaño que estime pertinentes, atendiendo además los relativos al Boletín Oficial y la página Web de esta Municipalidad, los que una vez efectuados se remitan al área licitante para ser agregados al Expediente principal.
Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Control, y las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 6°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00512/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Control
• N° expediente: DE-0701-01453497-8

Resumen

Apruébase la TERCERA CONVOCATORIA de la Licitación Pública N° 01/17, cuya apertura se realizó el día 30 de noviembre de 2017, a las 10 horas, destinada a la locación de espacios para la instalación de locales gastronómicos móviles o “FOOD TRUCKS” en la zona de relocalización de Confiterías Bailables, en áreas circundantes a la Ruta Nacional N° 168, de conformidad a las Ordenanzas N° 11.653 y 11.922 y el Pliego de Bases y Condiciones aplicable.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. Ramiro Dall’Aglio, Secretario de Control
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARÍA DE CONTROL – AÑO 2018 00512

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 AGO 2018
VISTO:
El Documento DE-0701-01453497-8 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la actuación de referencia, se dictó el Decreto D.M.M. N° 00864/17, mediante el cual se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente y se efectuó un tercer llamado de la Licitación Pública Nº 01/17 de la Secretaría de Control, tendente a la locación de espacios para la instalación de locales gastronómicos móviles en la Zona de Relocalización de Confiterías Bailables, en áreas circundantes a la Ruta Nacional Nº 168, de conformidad a las Ordenanzas Municipales Nº 11.653 y 11.922, respectivamente;
Que, mediante dicho acto se conformó una Comisión Especial para la evaluación y estudio de las actuaciones;
Que, se realizaron las publicaciones pertinentes;
Que, en el marco del referido procedimiento de selección se recibió una única oferta, correspondiente al Sr. CRISTIAN ALBERTO GARCÍA;
Que, la mentada Comisión elaboró el dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse, atento a su extensión), indicando que, de la documental obrante en autos, sumado al análisis efectuado, surge un razonable cumplimiento por parte del interesado sobre los requisitos exigidos por el Pliego respectivo, por lo que resulta conveniente aprobar la convocatoria realizada, adjudicando a dicho oferente;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébase la TERCERA CONVOCATORIA de la Licitación Pública N° 01/17, cuya apertura se realizó el día 30 de noviembre de 2017, a las 10 horas, destinada a la locación de espacios para la instalación de locales gastronómicos móviles o “FOOD TRUCKS” en la zona de relocalización de Confiterías Bailables, en áreas circundantes a la Ruta Nacional N° 168, de conformidad a las Ordenanzas N° 11.653 y 11.922 y el Pliego de Bases y Condiciones aplicable.-
Art. 2º: Adjudíquese al Sr. CRISTIAN ALBERTO GARCÍA la locación de un espacio destinado a la instalación de un local gastronómico móvil o “FOOD TRUCK” en la zona de relocalización de Confiterías Bailables, en conformidad a los lineamientos del Pliego de Bases y Condiciones aplicable y demás documentación obrante en el expediente de referencia, por el plazo de un (1) año desde la firma del contrato respectivo.-
Art. 3º: Confecciónese el contrato respectivo, por la Secretaría de Control, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Comisión Evaluadora en el acta correspondiente.-
Art. 4º: Refréndese el presente Decreto por el Sr. Secretario de Control y la Sra. Secretaria de Gobierno.-
Art. 5º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00509/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Educación
• N° expediente: DE 0931-01488642-8

Resumen

Dispónese la reasignación de las horas del Ciclo Vocacional en Danzas de la Escuela de Danzas del Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco, adecuándolas al nuevo diseño curricular implementado mediante el Decreto D.M.M. Nº 00209/17, conforme al detalle que obra como Anexo, que forma parte integrante del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Prof. Érica Figueroa, Secretaria de Educación
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. –SECRETARIA DE EDUCACION – AÑO 2018 – Nº 00509

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 AGO 2018
VISTO:
El Documento DE 0931-01488642-8 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de referencia, la Dirección de la Escuela de Danzas del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, solicita la reasignación de las horas del Ciclo Vocacional en Danzas, correspondientes a diseños curriculares anteriores, adecuándolas al esquema aprobado mediante Decreto D.M.M. Nº 00209/17;
Que, luce acreditada la cantidad de horas que corresponde a cada asignatura, las denominaciones respectivas y sus correspondientes reasignaciones;
Que, intervino la Secretaria de Educación;
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo respectivo;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA

Art.1º: Dispónese la reasignación de las horas del Ciclo Vocacional en Danzas de la Escuela de Danzas del Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco, adecuándolas al nuevo diseño curricular implementado mediante el Decreto D.M.M. Nº 00209/17, conforme al detalle que obra como Anexo, que forma parte integrante del presente Decreto.-
Art. 2º: Refréndese el presente por las Señoras Secretarias de Educación, de Gobierno y de Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00513/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0418-01520628-7

Resumen

Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado a la Subsecretaría de Acción Social, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social por Decreto D.M.M Nº 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00513

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 AGO 2018

VISTO:
El Documento DE-0418-01520628-7 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto D.M.M. Nº 00971/17, se autorizó la asignación de Fondos Fijos para las reparticiones municipales con el fin de atender a los Gastos Menores de Funcionamiento, como así también los topes de los mismos considerando la nueva Estructura Orgánico – Funcional.
Que, la Secretaría de Desarrollo Social solicita la ampliación del fondo fijo que se le asigno oportunamente a la Subsecretaría de Acción Social;
Que, fundamenta su pedido en que a la fecha el mismo resulta insuficiente para satisfacer la necesidad del ciclo;
Que, la Subsecretaria de Hacienda aconseja acceder a lo peticionado, disponiendo la ampliación del fondo fijo por un monto de cuarenta mil pesos ($ 40.000) a los valores ya establecidos.
Que, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que así lo disponga;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado a la Subsecretaría de Acción Social, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social por Decreto D.M.M Nº 00971/17 como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente.
Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00519/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
• N° expediente: DE-1111-01522090-8

Resumen

Fijase en doscientos sesenta y cinco pesos ($265) el valor del metro cuadrado de las parcelas del Distrito Industrial creado por Ordenanza N° 12.211, identificado bajo la denominación “Los Polígonos II” .

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
LIC. ANDREA VALSAGNA, Secretaria de Desarrollo Estratégico y Resiliencia
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE DES. ESTRATEGICO Y RESILIENCIA– AÑO 2018 – Nº 00519

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 AGO 2018
VISTO:
El Documento DE-1111-01522090-8 (NI) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ordenanza N° 12.211 se dispuso el Régimen de Reubicación y Radicación de Emprendimientos Productivos en el Distrito Industrial Los Polígonos II;
Que, conforme el artículo 5, inciso II, de aquella norma, se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la venta de los terrenos de referencia, determinándose el valor unitario por metro cuadrado en pesos ciento ochenta ($180) y facultándolo a actualizar dicho precio cuando se acredite una inversión efectiva o la variación del Índice del Costo de la Construcción elaborado por el INDEC ICC- GBA, tomando como base el valor correspondiente al del mes de aprobación de la norma referida;
Que, por otra parte, la variación del Costo de la Construcción elaborado por el INDEC ICC- GBA, entre el período octubre de 2016 a junio de 2018, resulto ser de cuarenta y siete coma tres por ciento (47,3%);
Que, habiéndose acreditado los extremos dispuestos para actualizar el valor del metro cuadrado de la parcela, este Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Fijase en doscientos sesenta y cinco pesos ($265) el valor del metro cuadrado de las parcelas del Distrito Industrial creado por Ordenanza N° 12.211, identificado bajo la denominación “Los Polígonos II” .
Art. 2°: Refréndese el presente por las señoras Secretarias de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, de Hacienda y de Gobierno.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00526/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1049-01519033-3

Resumen

Numérese y regístrese el Contrato relativo a la obra: “ILUMINACIÓN CIRCUITO CALLEJERO SUPER TC 2000”, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa BAUZA INGENIERÍA S.R.L., en fecha 17 de Agosto de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018– Nº 00526

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 22 AGO 2018
VISTO:
El Documento DE-1049-01519033-3 (RP), y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia obra el Contrato suscripto en fecha 17 de Agosto de 2018 entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa BAUZA INGENIERÍA S.R.L. con el objeto de ejecutar la obra: “ILUMINACIÓN CIRCUITO CALLEJERO SUPER TC 2000” correspondiente a la Licitación Pública Nº 07/18, cuya aprobación fuera autorizada por Decreto D.M.M. Nº 00489/18.
Que, en consecuencia corresponde el dictado de la norma que registre y numere dicho acto, el que forma parte integrante del presente Decreto.
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A

Art. 1º: Numérese y regístrese el Contrato relativo a la obra: “ILUMINACIÓN CIRCUITO CALLEJERO SUPER TC 2000”, suscripto entre la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la Empresa BAUZA INGENIERÍA S.R.L., en fecha 17 de Agosto de 2018, que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 2°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00511/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01505471-1

Resumen

Autorizase la ampliación de la obra de Ejecución de Desagües Pluviales, cordón cuneta, pavimento de hormigón, mejorado; extensión de redes de agua potable y cloaca en el Barrio Santa Rosa de Lima” correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/16 PRO.ME.BA IV, contratada con PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L, por el término de noventa (90) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 19.08.2018.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. RICARDO ALCARAZ, SECRETARIO OBRAS PÚBLICAS
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS – AÑO 2018– Nº 00511

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 AGO 2018
VISTO:
El Expediente DE-1073-01505471-1 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras, elevó la propuesta de ampliación de plazo de ejecución, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/2016 PROMEBA IV, “Ejecución de Desagües Pluviales, cordón cuneta, pavimento de hormigón, mejorado; extensión de redes de agua potable y cloaca en el Barrio Santa Rosa de Lima”, contratada con la Empresa PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.
Que, la precitada Dirección eleva Notas de Pedidos Nº 29, 33, 39, 64 y 77 por la que la contratista solicita ampliación de plazo de obra con motivo de las siguientes situaciones: interferencias con conexiones de cloacas en distintos sectores; cambio en el proyecto ejecutivo respecto al diámetro de conductos; retrasos operados en obra por la intervención de Aguas Santafesinas S.A.; retrasos en la provisión de cemento por las plantas hormigoneras; modificaciones en el proyecto de pavimento por discrepancia entre los desagües existentes y los indicados en los planos de la licitación; diferencias entre las interferencias entregadas por los entes prestatarios de los servicios públicos y las interferencias existentes; demoras ocasionadas por el vertido de agua cloacal y pluvial por parte de los frentistas a la obra; robo de encofrados en zonas preparadas para hormigonar; excesivo desborde de aguas servidas de las cámaras cloacales a lo largo de toda la traza; arrojo de basura de vecinos frentistas.
Que, analizado lo peticionado por la firma a cargo de las tareas, y los informes incorporados en autos, la Supervisión de obra considera justificado el otorgamiento de la prórroga aludida.
Que, la Asesoría Legal interviniente, considera ajustado a derecho el otorgamiento de dicha ampliación de plazo de obra por un total de noventa (90) días corridos, conforme lo informado por la Dirección, llevándose el nuevo plazo de culminación al día 19.08.2018, con fundamento de las previsiones de la Sección VII, en la cláusula 8.4 y 8.5 del Pliego aplicable.
Que, finalmente deberá incorporarse la no objeción de la Secretaría de Insfraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación por la presenta prórroga del plazo de la obra de referencia.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a fin de determinar la ampliación del plazo de ejecución de la presente obra, dictando al efecto el acto administrativo pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Autorizase la ampliación de la obra de Ejecución de Desagües Pluviales, cordón cuneta, pavimento de hormigón, mejorado; extensión de redes de agua potable y cloaca en el Barrio Santa Rosa de Lima” correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 01/16 PRO.ME.BA IV, contratada con PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L, por el término de noventa (90) días corridos, estableciendo como fecha de finalización el día 19.08.2018.
Art. 2°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de la Dirección de Inspección y Certificación de Obras. Fecho, archivará estas actuaciones en el legajo de obra.
Art. 3°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 4°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00523/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0448-01196069-7

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Pago de suscripto entre esta Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la firma Cotali S.A. en fecha 31 de julio de 2018, el que forma parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00523

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 22 AGO 2018
VISTO:
El Documento DE-0448-01196069-7 (NI) y;
CONSIDERANDO:
Que, en las actuaciones de referencia, se adjunta Convenio de Pago suscripto entra la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz y la firma Cotali S.A., en fecha 31 de julio del corriente año.
Que, por el mismo la Municipalidad se compromete a pagar lo adeudado en concepto a las diferencias en favor de la firma Cotali S.A. producto de la compensación ocurrida por Resolución Nº 405/16 y por los trabajos de nivelación y compactación que fueren reconocidos por Resolución Nº 659/17.
Que, por Secretaría de Hacienda se efectuó la imputación presupuestaria correspondiente.
Que, debe dictarse el acto administrativo de numeración y registración pertinente.
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:
Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Pago de suscripto entre esta Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y la firma Cotali S.A. en fecha 31 de julio de 2018, el que forma parte del presente Decreto.-
Art. 2º: Refréndese por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-
Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-