• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00872/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1157-01553457-1 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Recreo Sur Construcción Limitada, en fecha 19 de Diciembre de 2018, que acompañan al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00872

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 DIC 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1157-01553457-1 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Recreo Sur Construcción Limitada, en fecha 19 de Diciembre de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Recreo Sur Construcción Limitada, en fecha 19 de Diciembre de 2018, que acompañan al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00873/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos
• N° expediente: DE-1124-01545577-7 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Recicladora Limitada, en fecha 19 de Diciembre de 2018, que acompaña al presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Tco. MARIANO CEJAS, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SEC. DE AMBIENTE Y ESPACIOS PCOS. – AÑO 2018 – Nº 00873

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 DIC 2018

VISTO:

El Documento Nº DE-1124-01545577-7 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia se adjunta el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”- suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Recicladora Limitada, en fecha 19 de Diciembre de 2018.

Que, el objeto del referido Convenio es la ejecución de las tareas de “Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo”, que como Anexo I se acompaña.

Que, por lo expuesto, es necesario dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art.1º. Numérese y regístrese en el DMM el “Convenio de Iniciativa Comunitaria – Revalorización del Espacio Público de Interés Social y Educativo” suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, y la Cooperativa de Trabajo Recicladora Limitada, en fecha 19 de Diciembre de 2018, que acompaña al presente.-

Art. 2º. Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda y el Señor Secretario de Ambiente y Espacios Públicos.-

Art. 3º. Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M Y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00878/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE-0430-01563650-9 (NI)

Resumen

Apruébase el Presupuesto analítico del Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, sancionado por Ordenanza Nº 12.611, de fecha 19 de Diciembre de 2018, conforme al detalle obrante en los anexos que forman parte del presente decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00878
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 DIC 2018
VISTO:
El Documento DE-0430-01563650-9 (NI), y;
CONSIDERANDO:
Que, a partir del ejercicio 2009 se implementaron en el ámbito Municipal las disposiciones emergentes de la Ordenanza Nº 10.610, la cual establece y regula los Sistemas de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Municipal;
Que, el artículo 35 de la mencionada Ordenanza faculta expresamente al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la distribución analítica de los créditos del presupuesto sancionado para el año 2019;
Que, al no contar con información referida al Tribunal de Cuentas Municipal, al Honorable Concejo Municipal, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social resulta necesario invitar a dichas entidades, las cuales conforman el Sector Público Municipal, a que confeccionen sus respectivos Presupuestos Analíticos, de conformidad con la normativa vigente;
Que, asimismo, el artículo 37 de la Ordenanza N° 10.610 establece que el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra facultado a efectuar modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados en la clasificación programática y en las distintas funciones dentro de la respectiva finalidad;
Que, por su parte, mediante los artículos 25 y 26 de la Ordenanza N° 12.611, se crea el Fondo de Asistencia Alimentaria y se destinan recursos de rentas generales para el financiamiento de movilidad para competencias deportivas barriales, respectivamente;
Que, el artículo 30 de la Ordenanza Nº 12.611 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar al Presupuesto los mayores recursos que se produjeran por sobre lo previsto, ampliando las correspondientes partidas de gastos, y a modificar las partidas presupuestarias cuando se otorguen plazos financieros para cancelar compromisos contraídos que excedan el ejercicio 2019, como así también a incorporar presupuestariamente el importe correspondiente a amortización de la deuda en función de la determinación exacta que se efectúe en oportunidad del cierre del Ejercicio 2018;
Qué, paralelamente, el artículo 31 de la Ordenanza N° 12.611 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar la distribución funcional del gasto en el curso del ejercicio y a incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital y de las aplicaciones financieras, en tanto el monto total anual de dichas modificaciones no supere el cinco por ciento del total de presupuesto establecido; Que, el artículo 31 de la Ordenanza Nº 12.456 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer mod;
Que, el artículo 35 de la Ordenanza Nº 12.611 permite que el Departamento Ejecutivo Municipal realice modificaciones en la Planta de Personal con la sola limitación de no aumentar el total general de cargos fijados para la Administración Municipal;

Que, finalmente, el artículo 37 de la Ordenanza N° 12.611 dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante la Secretaría de Hacienda, efectua las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para el cumplimiento de las disposiciones del Título IV de la misma norma;
Que, con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos, el Departamento Ejecutivo, acorde a las facultades atribuidas conforme lo expresado precedentemente, puede facultar a la Secretaría de Hacienda a realizar de las modificaciones presupuestarias enumeradas en los párrafos anteriores;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Apruébase el Presupuesto analítico del Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, sancionado por Ordenanza Nº 12.611, de fecha 19 de Diciembre de 2018, conforme al detalle obrante en los anexos que forman parte del presente decreto.-
Art. 2º: Facúltase a la Secretaría de Hacienda a la incorporación de recursos no previstos en la Ordenanza de Presupuesto 2019 – Nº 12.611, y a modificar las partidas presupuestarias cuando se otorguen plazos financieros, como así también a incorporar presupuestariamente el importe correspondiente a amortización de la deuda, atento a lo dispuesto en el artículo 30º de dicha norma.-
Art. 3º: Facúltase a la Secretaría de Hacienda a la realización de modificaciones presupuestarias compensadas dentro del total de créditos asignados en el Presupuesto de la Administración Municipal, aprobado para el ejercicio 2019, conforme lo estipulado por el artículo 37 de la Ordenanza N° 10.610 y los artículos 31 y 37 de la Ordenanza N° 12.611, en las condiciones previstas por dichas normas.-
Art. 4º: Facúltase a la Secretaría de Hacienda a realizar modificaciones en la Planta de Personal con la limitación prevista en el artículo 35 de la Ordenanza Nº 12.611.-
Art. 5º: Invítase al Tribunal de Cuentas Municipal, al Honorable Concejo Municipal, Organismos Descentralizados y Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, a los efectos deconfeccionar sus respectivos Presupuestos Analíticos, conforme a la normativa vigente.-
Art. 6º: Refréndese el presente por la Sra. Secretaria de Hacienda y la Sra. Secretaria de Gobierno.-
Art. 7º: Comuníquese, publíquese y dése D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00834/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 0963-01557272-0 (NI)

Resumen

Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado al Programa Mejoramiento Urbano Integral dependiente de Santa Fe Hábitat, Agencia para el Desarrollo Social y Urbano, creado por Decreto D.M.M Nº 00971/17, tal como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00834

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 18 DIC 2018

VISTO:

El Documento DE- 0963-01557272-0 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto D.M.M. Nº 00971/17, se autorizó la asignación de Fondos Fijos para las reparticiones municipales con el fin de atender a los Gastos Menores de Funcionamiento, como así también los topes de los mismos considerando la nueva Estructura Orgánico – Funcional.

Que, Santa Fe Hábitat, Agencia para el Desarrollo Social y Urbano, solicita la ampliación del fondo fijo que se le asigno oportunamente al Programa Mejoramiento Urbano Integral;

Que, fundamenta su pedido en que a la fecha el mismo resulta insuficiente para satisfacer la necesidad del ciclo;

Que, la Subsecretaria de Hacienda aconseja acceder a lo peticionado, disponiendo la ampliación del fondo fijo por un monto de diez mil pesos ($ 10.000) a los valores ya establecidos, subsanando el error mencionado;

Que, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que así lo disponga;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Amplíese el monto del Fondo Fijo asignado al Programa Mejoramiento Urbano Integral dependiente de Santa Fe Hábitat, Agencia para el Desarrollo Social y Urbano, creado por Decreto D.M.M Nº 00971/17, tal como se detalla en anexo adjunto, el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00849/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Hacienda
• N° expediente: DE- 0454-01555149-2 (NI)

Resumen

Apruébese el ajuste de precios solicitado por la firma AVANZAR S.R.L en un todo de acuerdo al “Pliego de Bases y Condiciones para la Adquisición de Cemento Asfáltico 70/100 para la Planta Asfáltica del Municipio” (Decreto DMM Nº 00976/17), por un monto total de setenta y ocho mil trescientos veintinueve con dieciocho centavos ($78.329,18), según factura B Nº 0058-00001710.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE HACIENDA – AÑO 2018 – Nº 00849

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 19 DIC 2018

VISTO:

El Documento DE- 0454-01555149-2 (NI), y;

CONSIDERANDO:

Que, en dichas actuaciones obra factura B Nº 0058-00001710 de la firma Avanzar S.R.L., por ajustes de precios correspondientes a entrega de cemento asfáltico, según Orden de Compra Nº 1130/18.

Que, el pedido de ajustes de precios se efectúa conforme lo previsto en el artículo 5º del Pliego de Bases y Condiciones para la Adquisición de Cemento Asfáltico 70/100 para la Planta Asfáltica del Municipio, aprobado por Decreto D.M.M. Nº 00976/17.

Que, el Programa de Gestión de Bienes, Compras y Suministros informa que la diferencia de precios reclamada se condice con lo dispuesto en el referido pliego.

Que este Departamento Ejecutivo resulta competente para el dictado del presente decreto.

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º.- Apruébese el ajuste de precios solicitado por la firma AVANZAR S.R.L en un todo de acuerdo al “Pliego de Bases y Condiciones para la Adquisición de Cemento Asfáltico 70/100 para la Planta Asfáltica del Municipio” (Decreto DMM Nº 00976/17), por un monto total de setenta y ocho mil trescientos veintinueve con dieciocho centavos ($78.329,18), según factura B Nº 0058-00001710.-

Art. 2º.- Por Dirección de Administración Financiera se tomarán los recaudos necesarios para la imputación del presente gasto.-

Art. 3º.- Refrenden el presente Decreto las Sras. Secretarias de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00870/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: Sesión Nº 17 del 2º Período Ordi

Resumen

Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Ordenanzas mencionadas en el Anexo I, que integra el presente.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00870

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 DIC 2018

VISTO:

La Sesión Nº 17 del 2º Período Ordinario – 2º Sesión de Prórroga-del Honorable Concejo Municipal, de fecha 19 de diciembre de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 26 de diciembre 2018 fueron comunicadas a este Departamento Ejecutivo Municipal, las Ordenanzas mencionadas en el Anexo I adjunto, sancionadas por el Honorable Concejo Municipal.

Que, no habiendo observaciones que formular, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para el dictado del acto administrativo de promulgación correspondiente, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 41 incs. 5) y 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe Nº 2.756.

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Promúlganse, comuníquense, publíquense y dense al D.M.M. y R.M., las Ordenanzas mencionadas en el Anexo I, que integra el presente.-

Art. 2º: Refréndese por la Sra. Secretaria de Gobierno.-

Art. 3º: Remítanse los originales al Departamento Legislación para su archivo.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00865/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01559374-2 (N)

Resumen

Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL / C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, contratada con la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, por el término de veintiún (21) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 16 de enero de 2019.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo PASCUALON, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00865

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 21 DIC 2018

VISTO:

El Documento DE-0448-01559374-2 (N) y sus respectivos gloses, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A. contratista de la ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL / C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, solicita ampliación de plazo para la finalización de la obra mencionada, en virtud de las precipitaciones acontecidas durante el mes de noviembre del año 2018, sumado al acaecimiento de determinados hechos asimilables a caso fortuito o fuerza mayor, no imputables a las partes;

Que, a efectos de contemplar lo requerido, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura analizó las razones que avalan la ampliación de plazos instada, en los términos que se transcriben e integran a los considerandos expuestos;

Que, dicho reclamo se funda en la cantidad de días de lluvias y/o exceso de humedad, por el cual se adjunta la planilla de precipitaciones emitida por el Instituto Nacional del Agua dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda correspondiente al mes aludido y, habiéndose computado los días de acuerdo al Art. Nº 53 del Pliego General de Bases y Condiciones, corresponde otorgar ocho (8) días corridos por lluvia y exceso de humedad;

Que, por otro lado, conforme a las disposiciones del Art. N° 52 del mencionado Pliego, corresponde la prórroga de plazo de ejecución por caso fortuito o fuerza mayor de trece (13) días corridos, los que hacen una ampliación de plazo total de veintiún (21) días corridos;

Que, habiendo tomado intervención la Asesora Legal de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la misma manifiesta que no existen observaciones jurídicas que formular;

Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo que autorice la ampliación de plazo de obra solicitada;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorizase – por las razones expuestas precedentemente – la ampliación del plazo de ejecución de la obra “PLANETARIO DIGITAL / C.O.D.E”, Licitación Pública Nº 08/2017, contratada con la firma ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A, por el término de veintiún (21) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 16 de enero de 2019.-

Art. 2º: Dispónese la toma de nota por parte de la Dirección de Administración Financiera y de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, repartición esta última que, previa notificación en legal forma a la contratista, glosará las actuaciones en el legajo de obra respectivo.-

Art. 3º: Refréndese el presente decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Sras. Secretarías de Hacienda y de Gobierno.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese y dese al D.M.M y R.M.

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00874/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social
• N° expediente: DE-1136-01561586-7 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Asistencia suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 13 de junio de 2018, la cual forma parte del presente decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Ma. Cecilia Battistutti, Secretaria de Desarrollo Social
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL – AÑO 2018 – Nº 00874

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 DIC 2018

VISTO:

El Documento DE-1136-01561586-7 (NI), y

CONSIDERANDO:

Que, en la actuación de referencia, se adjunta Convenio de Asistencia suscripto en fecha 13 de junio de 2018, entre la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Que, el objeto del mismo es el diseño e implementación de estrategias de abordaje territorial que promuevan la universalidad de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) mejorando así el cumplimiento de las corresponsabilidades de salud y educación que son requeridas para la percepción de la prestación.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de numeración y registración pertinente.

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Asistencia suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, en fecha 13 de junio de 2018, la cual forma parte del presente decreto.-

Art. 2º: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Desarrollo Social y de Gobierno.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00828/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01554633-6 (N)

Resumen

Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos del presente, la creación de los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR DE PLAZA GRAL. SAN MARTIN”, Licitación Pública N° 02/2018, cuya contratista es la firma PROSACO CONSTRUCCIONES, UNIPERSONAL de SCHATZLER RODOLFO ESTEBAN, en las cantidades y valores que se indican en el Anexo I, el cual se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo D. Pascualón, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00828

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 DIC 2018

VISTO:

El Documento DE-0448-01554633-6 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma PROSACO CONSTRUCCIONES, UNIPERSONAL de SCHATZLER RODOLFO ESTEBAN, adjudicataria de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR DE PLAZA GRAL. SAN MARTIN”, en el marco de la Licitación Pública N° 02/2018, en respuesta al requerimiento de cotización de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura por adicionales y modificaciones de proyecto, remite presupuesto por tareas complementarias y accesorias sobre modificaciones proyectuales y adicionales relacionadas con la obra mayor;

Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, en virtud de las razones invocadas, considera pertinente la creación de los ítems 4.02 y 9.04, incrementándose el monto contractual, conforme a las previsiones establecidas por los artículos 41 y 44 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;

Que, asimismo, se considera pertinente una ampliación de plazo de cuarenta (40) días corridos en la ejecución de los trabajos conforme a las previsiones establecidas por el artículo 54 del mencionado Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;

Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de contrato de pesos un millón, cuatrocientos cuarenta y seis mil, ciento cuarenta y tres con setenta y seis centavos ($1.446.143,76), lo que representa un incremento aproximado del trece como dieciocho por ciento (13,18%) sobre el monto de obra original ($10.970.000,00);

Que, intervino la Asesora Legal del área correspondiente;

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos del presente, la creación de los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR DE PLAZA GRAL. SAN MARTIN”, Licitación Pública N° 02/2018, cuya contratista es la firma PROSACO CONSTRUCCIONES, UNIPERSONAL de SCHATZLER RODOLFO ESTEBAN, en las cantidades y valores que se indican en el Anexo I, el cual se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2º: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de cuarenta (40) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 10 de enero de 2019.-

Art. 3º: Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar en la Secretaria de Planeamiento Urbano el siguiente monto a la Categoría Programática: 18.76.61 – Fondos Municipales, la suma de pesos: un millón, cuatrocientos cuarenta y seis mil, ciento cuarenta y tres con setenta y seis centavos ($1.446.143,76).-

Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y a la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la obra.-

Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda, y de Gobierno .-

Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00877/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Gobierno
• N° expediente: DE-0121-01560300-4 (NI)

Resumen

Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Pago de Juicio con Sentencia Firme suscripto entre esta Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Fernando Jesús CURA, con el patrocinio letrado del Dr. Julián A. D. SAIN, correspondiente a los autos caratulados: “CURA, Fernando Jesús c/ MSF s/ Otras Diligencias” (Expte. 772/2013-CUIJ 21-04621920-9), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Segunda Nominación de Santa Fe, el que forma parte del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE GOBIERNO – AÑO 2018 – Nº 00877

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 DIC 2018

VISTO:

El Documento DE-0121-01560300-4 (NI) y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la actuación de referencia, tramitó la propuesta de pago total y definitivo de capital e intereses, correspondiente a los autos caratulados: “CURA, Fernando Jesús c/ MSF s/ Otras Diligencias” (Expte. 772/2013-CUIJ 21-04621920-9), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Segunda Nominación de Santa Fe;

Que, en función del estado de la causa y luego de un profuso intercambio de posiciones, las partes han logrado un consenso definitivo y suscripto el Convenio de Pago de Juicio con Sentencia Firme, el que obra agregado en el expediente del visto;

Que, por Secretaría de Hacienda se efectuó la imputación presupuestaria correspondiente;

Que, debe dictarse el acto administrativo de numeración y registración pertinente;

Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Numérese y regístrese en el D.M.M. el Convenio de Pago de Juicio con Sentencia Firme suscripto entre esta Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Sr. Fernando Jesús CURA, con el patrocinio letrado del Dr. Julián A. D. SAIN, correspondiente a los autos caratulados: “CURA, Fernando Jesús c/ MSF s/ Otras Diligencias” (Expte. 772/2013-CUIJ 21-04621920-9), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Segunda Nominación de Santa Fe, el que forma parte del presente Decreto.-

Art. 2º: Refréndese por las Señoras Secretarias de Gobierno y de Hacienda.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-