INFORMACIÓN DETALLADA
Procedencia: DEM
Tipo de Normativa: Decreto DMMN°
Decreto DMM: 00008/2020
Fecha de Sanción: —
Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
N° expediente: DE-1100-01645091-8 (NI)
Resumen
Autorizase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación del plazo de ejecución de la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA – ETAPA III “, correspondiente a la Licitación Pública N° 05/2017, de la cual resulta adjudicataria la firma WINKELMANN S.A. Fimantes Lic. Raúl Emilio Jatón, IntendenteIng. Silvina Guadalupe Serra, Secretaria de Asuntos Hidricos y Gestión de Riesgos Abog. Carolina Piedrabuena, Secretaria de Hacienda C.P.N. Nicolás Aimar, Secretario de Gobierno
TEXTO COMPLETO DE LA NORMA DECRETO D.M.M. – SEC. DE AS. HIDRICOS Y G. DE RIESGO– AÑO 2020 – Nº 00008 SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 16 ENE 2020 VISTO: El Documento DE-1100-01645091-8 (NI); y; CONSIDERANDO: Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma WINKELMANN S.R.L., contratista de la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA – ETAPA III”, correspondiente a la Licitación Pública N° 05/2017, y en los términos del Decreto D.M.M. N° 00090/18, solicita ampliación de plazo por ciento veinte (120) días corridos, a fin de replantear los trabajos pendientes a ejecutar; Que, funda su pedido debido a las precipitaciones acaecidas en el lugar donde se encuentran ejecutando los trabajos durante los meses de diciembre 2018 hasta noviembre 2019, sumado a los retrasos por parte de Aguas Santafesinas S.A. en la provisión de materiales para la ejecución de la obra conforme lo acordado en Acta Acuerdo registrado por Decreto D.M.M. N° 00358/18; Que, a los efectos de contemplar lo referido, la Dirección de Control de Obras Hídricas analizó las razones que avalan la ampliación de plazo, no formulando objeciones; Que, la contratista presentó formalmente nota renunciando a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos, motivados en la presente ampliación; Que, Asesoría Legal de la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión de Riesgo, aconseja acceder a lo solicitado, llevándose al término contractual al día 31.03.2020; Que, lo solicitado por la contratista WINKELMANN S.A. encuadra en las disposiciones previstas por arts. 52 y 53 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto D.M.M. N° 00472/17 y que forma parte del legajo licitatorio; Que, acorde al ordenamiento vigente, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente para dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello; EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ DECRETA:
Art. 1°: Autorizase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación del plazo de ejecución de la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA – ETAPA III “, correspondiente a la Licitación Pública N° 05/2017, de la cual resulta adjudicataria la firma WINKELMANN S.A. Art. 2°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de ciento veinte (120) días corridos, concluyendo dicho plazo el 31 de Marzo de 2020. Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Control de Obras Hídricas, que notificará en legal forma a la contratista y luego archivará estas actuaciones en el legajo de obra. Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por las Señoras Secretarias de Asuntos Hidricos y Gestión de Riesgo, de Hacienda y el Señor Secretario de Gobierno. Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-