• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00044/2019
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Recursos Hídricos
• N° expediente: DE-1100-01563360-5 (NI.)

Resumen

Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación del plazo de ejecución de la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA – ETAPA III “, correspondiente a la Licitación Pública N° 05/2017, de la cual resulta adjudicataria la firma WINKELMANN S.A.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Felipe Franco, Secretario de Recursos Hídricos
CPN María Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE REC. HIDRICOS – AÑO 2019 – Nº 00044
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 08 FEB 2019
VISTO:
El Expediente DE-1100-01563360-5 (NI.); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Control de Obras Hídricas, dependiente de la Secretaria de Recursos Hídricos, elevó una propuesta de ampliación de plazo de la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA – ETAPA III“, correspondiente a la Licitación Pública N°05/2017, adjudicada a la firma WINKELMANN S.R.L., en los términos del Decreto D.M.M. N° 00090/18.
Que, en tal sentido la contratista solicita una ampliación del plazo de la referida obra, por un total de noventa (90) días corridos.
Que, funda su pedido debido a las precipitaciones acaecidas en el lugar donde se encuentran ejecutando los trabajos durante los meses de marzo 2018 hasta noviembre 2018, sumado a los retrasos por parte de Aguas Santafesinas S.A. en la provisión de materiales para la ejecución de la obra conforme lo acordado en Acta Acuerdo registrado por Decreto DMM 00358/2018..
Que, la Dirección interviniente avalada la solicitud por la que se requiere una prorroga en el plazo de ejecución de la obra de noventa (90) días corridos.
Que, la contratista presento formalmente nota renunciando a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos, motivados en la presente ampliación.
Que, lo solicitado por la contratista WINKELMANN S.A. encuadra en las disposiciones previstas por los art. 52 y 53 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Decreto DMM N° 00472/17 y que forma parte del legajo licitatorio.
Que, conforme lo señalado por la Dirección, la Asesoría Legal de Secretaria emitió dictamen jurídico no formulando objeción.

Que, este Departamento Ejecutivo resulta competente a los fines de emitir el acto administrativo pertinente;
Por ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA:

Art. 1°: Autorízase -por las razones expuestas en los considerandos- la ampliación del plazo de ejecución de la obra “DESAGÜES CLOACALES CIUDAD DE SANTA FE – VECINAL REPUBLICA DE LOS HORNOS – RED COLECTORA – ETAPA III “, correspondiente a la Licitación Pública N° 05/2017, de la cual resulta adjudicataria la firma WINKELMANN S.A.

Art. 2°: Autorizase la ampliación del plazo de ejecución de la obra citada en el Art. 1°, por el término de noventa (90) días corridos, concluyendo dicho plazo el 02 de Diciembre de 2019.

Art. 3°: Dispónese la toma de nota por parte de Dirección de Administración Financiera y de la Dirección de Control de Obras Hídricas, que notificará en legal forma a la contratista y luego archivará estas actuaciones en el legajo de obra.

Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Recursos Hidricos y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.

Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Enlace
• Documentos