• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00846/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Obras Públicas
• N° expediente: DE-1073-01516401-5

Resumen

Apruébase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO DE CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO, RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ” correspondiente a la Licitación 23/16, por el término de noventa (90) días corridos, con fecha de finalización el 21 de Enero de 2019 y que fuera autorizada por Resolución Nº022/18 de la Secretaría de Obras Públicas.

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Ing. Ricardo Alcaráz, Secretario de Obras Públicas
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – AÑO 2018 – Nº 00846

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 18 DIC 2018
VISTO:
El Expediente DE-1073-01516401-5 (NI); y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de referencia, la Dirección de Inspección y Certificación de Obras elevó la propuesta de readecuación de obra, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/16, “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO DE CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO, RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ”, contratada con la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.A.
Que, en su informe la Dirección, eleva Nota de Pedido Nº231 por la que la contratista manifiesta que en la obra debió ejecutarse un “saneamiento especial” en la zona de ejecución del ítem Nº1, en virtud de la existencia de asentamientos no fijos que hicieron variar tanto las condiciones como las tareas a ejecutar: compactación, limpieza, desmalezado y escarificado de los lugares que componen el sector, motivando un adicional por un total de 8.000m3, los cuales ascienden a la suma de pesos cinco millones cuarenta mil ($5.040.000).
Que, asimismo se solicita una reducción de los ítems 4, 5, 9, 33, 43, 50 y 51 por un total de pesos cinco millones cuarenta mil ($5.040.000), debido a que siguen persistiendo inconvenientes por trazas no liberadas en el sector de la Plaza Perú, que impiden iniciar o completar diversas tareas referentes a la ejecución de los mismos.
Que, intervino la Asesoría Legal de la Secretaría Legal de Recursos Hídricos, emitiendo el dictamen respectivo (a cuyos fundamentos cabe remitirse atento a su extensión), considerando que la ampliación del ítem Nº1 como la reducción de los ítems antes mencionados no vulneran los límites impuestos por el Art, 42 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y que las mismas conllevan un balance neutro en cuanto a las erogaciones a efectuar, por lo cual considera ajustado a derecho el otorgamiento de la readecuación solicitada.
Que, la contratista ha renunciado expresamente a reclamar mayores costos y/o gastos improductivos derivados de la presente ampliación de plazo.
Que, este Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la normativa vigente, resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que autorice la presente readecuación del contrato;
Por ello;
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
DECRETA.

Art. 1°: Apruébase la ampliación del plazo de ejecución de la obra “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO DE CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO, RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ” correspondiente a la Licitación 23/16, por el término de noventa (90) días corridos, con fecha de finalización el 21 de Enero de 2019 y que fuera autorizada por Resolución Nº022/18 de la Secretaría de Obras Públicas.
Art. 2º: Autorízase la readecuación de la obra “TERRAPLENAMIENTO DE CALLE CIERRE DE TRAMA Y GENERACIÓN DE NUEVO SUELO URBANO, DESAGÜES, CORDÓN CUNETA, MEJORADO Y PAVIMENTO DE CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO, COSTANERA DEL OESTE, PISTA DE ENTRENAMIENTO, RENOVACIÓN DE PLAZA PERÚ”, correspondiente a la Licitación Pública N° 23/2016, contratada con la firma ANGEL BOSCARINO CONSTRUCCIONES S.R.L., en las cantidades, valores y porcentaje que se detallan en la planilla que como Anexo se integra al presente Decreto.
Art. 3° Dispónese la toma de nota por parte de las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y de Inspección y Certificación de Obras, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista. Fecho, se dejará constancia en el legajo de la presente obra.
Art. 4°: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Obras Públicas y las Señoras Secretarias de Hacienda y de Gobierno.
Art. 5°: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Enlace
• Documentos