• Procedencia: DEM
• Tipo de Normativa: Decreto DMM
• N° Decreto DMM: 00828/2018
• Fecha de Sanción: —
• Secretaría: Secretaría de Planeamiento Urbano
• N° expediente: DE-0448-01554633-6 (N)

Resumen

Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos del presente, la creación de los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR DE PLAZA GRAL. SAN MARTIN”, Licitación Pública N° 02/2018, cuya contratista es la firma PROSACO CONSTRUCCIONES, UNIPERSONAL de SCHATZLER RODOLFO ESTEBAN, en las cantidades y valores que se indican en el Anexo I, el cual se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto.-

Firmantes

Dr. José Manuel Corral, Intendente
Arq. Marcelo D. Pascualón, Secretario de Planeamiento Urbano
CPN Mg. Ma. Belén Etchevarría, Secretaria de Hacienda
Abog. Malena Azario, Secretaria de Gobierno

Texto completo de la norma

DECRETO D.M.M. – SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO – AÑO 2018 – Nº 00828

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 14 DIC 2018

VISTO:

El Documento DE-0448-01554633-6 (N), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones de referencia, la firma PROSACO CONSTRUCCIONES, UNIPERSONAL de SCHATZLER RODOLFO ESTEBAN, adjudicataria de la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR DE PLAZA GRAL. SAN MARTIN”, en el marco de la Licitación Pública N° 02/2018, en respuesta al requerimiento de cotización de la Subsecretaría de Obras de Arquitectura por adicionales y modificaciones de proyecto, remite presupuesto por tareas complementarias y accesorias sobre modificaciones proyectuales y adicionales relacionadas con la obra mayor;

Que, la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, en virtud de las razones invocadas, considera pertinente la creación de los ítems 4.02 y 9.04, incrementándose el monto contractual, conforme a las previsiones establecidas por los artículos 41 y 44 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente obra;

Que, asimismo, se considera pertinente una ampliación de plazo de cuarenta (40) días corridos en la ejecución de los trabajos conforme a las previsiones establecidas por el artículo 54 del mencionado Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;

Que, lo expuesto totaliza un monto de ampliación de contrato de pesos un millón, cuatrocientos cuarenta y seis mil, ciento cuarenta y tres con setenta y seis centavos ($1.446.143,76), lo que representa un incremento aproximado del trece como dieciocho por ciento (13,18%) sobre el monto de obra original ($10.970.000,00);

Que, intervino la Asesora Legal del área correspondiente;

Que, este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de emitir el presente acto administrativo;

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DELA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
D E C R E T A:

Art. 1º: Autorízase, por las razones expuestas en los considerandos del presente, la creación de los ítems de la obra: “PUESTA EN VALOR DE PLAZA GRAL. SAN MARTIN”, Licitación Pública N° 02/2018, cuya contratista es la firma PROSACO CONSTRUCCIONES, UNIPERSONAL de SCHATZLER RODOLFO ESTEBAN, en las cantidades y valores que se indican en el Anexo I, el cual se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2º: Autorízase la ampliación del plazo de ejecución de la obra, por el término de cuarenta (40) días corridos, siendo la fecha de finalización de los trabajos el día 10 de enero de 2019.-

Art. 3º: Autorízase a la Secretaría de Hacienda a imputar en la Secretaria de Planeamiento Urbano el siguiente monto a la Categoría Programática: 18.76.61 – Fondos Municipales, la suma de pesos: un millón, cuatrocientos cuarenta y seis mil, ciento cuarenta y tres con setenta y seis centavos ($1.446.143,76).-

Art. 4º: Gírense las actuaciones a las Direcciones de Administración Financiera, de Gestión de Bienes y a la Subsecretaría de Obras de Arquitectura, dependencia esta última que notificará en legal forma a la contratista y le requerirá la ampliación proporcional de la garantía de ejecución. Fecho, procederá a archivar las presentes al legajo de la obra.-

Art. 5º: Refréndese el presente Decreto por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano y las Señoras Secretarias de Hacienda, y de Gobierno .-

Art. 6º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M.-

• Enlace
• Documentos